text
stringlengths 17
932k
| label
int64 0
388
|
|---|---|
36. ΝΟΜΟΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1174 της 30/30 Ιουν. 1972 (ΦΕΚ Α΄ 100) Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν. Δ.957/1971, «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων». Κατηργήθη δια του άρθρ. 46 Ν. Δ. 175/1973 (κατωτ. αριθ. 39).
| 134 |
11. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 550 της 15/22 Μαρτ. 1937 Περί μέτρων διευκολύνσεως των Σιδ/κών υπαλλήλων προς απόκτησιν κατοικίας. ΄Αρθρον μόνον.-Προς εξασφάλισιν δανείων συναπτομένων υπό των υπαλλήλων των Σ.Ε.Κ. και των λοιπών Σιδ/κών επιχειρήσεων, κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. της 11/5/29, του κυρωθέντος δια του ν. 4202, (14.Γα. 5) επιτρέπονται αι εν τω άρθρ. 7 του μνησθέντος Ν.Δ./τος προβλεπόμεναι εκχωρήσεις. Το ειρημένον άρθρ. 7 του Νομοθετικού τούτου Διατάγματος εξακολουθεί ισχύον, αι δε βάσει αυτού γενόμεναι εκχωρήσεις παρά των αυτών ως άνω υπαλλήλων είναι ισχυραί, καταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως.
| 38 |
49. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Ε6/9620/2590 της 8 Δεκ. 1982/7 Απρ. 1983 (ΦΕΚ Β΄ 156) (Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 381/30 Ιούν. 1983) Τροποποίηση εισαγωγικών πινάκων.
| 98 |
36. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 13 της 7/15 Ιαν. 1988 (ΦΕΚ Α΄ 7) Οργανισμός Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ). Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α)Της παρ. 5 του άρθρ. 24 του Νόμ. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85), β)του άρθρ. 17 του Νόμ. 1320/1983 (ΦΕΚ 6/Α/1983), γ)των άρθρ. 9 παρ. 10 και 24 παρ. 8 του Νόμ. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α/1.4.1986). 2.Την 2389/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 81/Β/87). 3.Την 450/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Σελ. 402,110(γ) Τεύχος 1179-Σελ. 32 Διάρθρωση Υπηρεσιών «Άρθρ.1.-Οι υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών αποτελούν δ/νση που συγκροτείται ως εξής: α)Τμήμα Παροχών-Μητρώου-Διοικητικού β)Τμήμα Οικονομικού-Μηχανογράφησης». Αρμοδιότητες Διεύθυνσης «Άρθρ.2.-Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων, ως εξής: α)Τμήμα παροχών-Μητρώου-Διοικητικού Παραλαβή, έλεγχος και απόδοση νοσηλείων ασφαλισμένων, Νοσοκομείων, Κλινικών και Ιατρών. Επιμέλεια για την εφαρμογή όλων των διατάξεων που αφορούν τις παροχές του Ταμείου και έλεγχος της ασφαλιστικής των ασφαλισμένων ικανότητας έκδοση ιατρικών εντολών. Είσπραξη των εκτάκτων και τακτικών εισφορών, ενημέρωση καρτελών, και κάθε χρηματοπιστωτική ταμειακή κίνηση που γίνεται από ειδικό Ταμία. Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου, κάθε κατά νόμο ασφαλιστέου προσώπου. Τήρηση Γενικού Μητρώου, ατομικών Φακέλλων και απογραφικών στοιχείων των ασφαλισμένων έλεγχος δικαιολογητικών, ενέργεια μεταβολών στο Μητρώο ασφαλισμένων. Έκδοση αποφάσεων εγγραφής νέων μελών και αλληλογραφία ασφαλισμένων και ΤΥΔΕ. Εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν θέματα κατάστασης προσωπικού. Τήρηση συστήματος παρακολούθησης των στοιχείων των υπαλλήλων με ατομικά δελτία, καθώς και του προσωπικού Μητρώου αυτών. Μέριμνα δημοσίευσης δ/των και Υπουργικών Πράξεων. 6.Δ.δ.35-36 Ταμεία Προνοίας Δικηγόρων Παραλαβή και πρωτοκόλληση εισερχόμενης, εξερχόμενης καθώς και εμπιστευτικής αλληλογραφίας. Εξυπηρέτησης και παροχή πληροφοριών στους πολίτες. Έκδοση εγκυκλίων, κοινοποίηση εγγράφων και εγκυκλίων, εκτύπωση και αναπαραγωγή εγκυκλίων και διαφόρων εντύπων και φροντίδα για την τήρηση αρχείου και βιβλιοδεσίας Δακτυλογράφηση εγγράφων. Φροντίδα για τις προμήθειες κάθε είδους υλικού. Διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας υλικών και μέριμνα για την παραλαβή αποθήκευση και διαφύλαξη κάθε υλικού. Επισκευή και συντήρηση του κτιρίου, συντήρηση των ηλεκτρολογικών τηλεφωνικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού των γραφείων. Μέριμνα για την καθαριότητα των γραφείων του Ταμείου Μέριμνα για την παρακολούθηση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του Ταμείου και την είσπραξη των εσόδων που προέρχονται από αυτή. Μέριμνα για κάθε θέμα σχετικά με τη Διοίκηση του Ταμείου. β)Τμήμα Οικονομικού-Μηχανογράφησης Τήρηση λογιστικών βιβλίων, κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, των εσόδων και εξόδων του Ταμείου του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού με την οικεία έκθεση και συμφωνία όλων των λογαριασμών. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, γραμματείων εισπράξεως και παρακολουθήσεως των λογαριασμών με το Δημόσιο και τρίτους. Μέριμνα για την κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματοποίηση των δαπανών και εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων του προσωπικού. Παρακολούθηση και συμφωνία των αντιγράφων Λογαριασμών Τραπεζών με τις Τράπεζες. Μέριμνα για την κανονική είσπραξη των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές για τον υπολογισμό και είσπραξη των καθυστερουμένων εισφορών με την επιβολή των νομίμων τόκων υπερημερίας. Μέριμνα για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του λογιστηρίου. Μέριμνα για την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Ταμείου ως και για την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου. Κάλυψη των αναγκών του Ταμείου από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης και υλοποίησης των μηχανογραφικών εφαρμογών και σύνταξη ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας. Μέριμνα για την καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισμού, την προετοιμασία δεδομένων, τον έλεγχον εισόδου-εξόδου και την ασφάλεια του όλου συστήματος». Τα άρθρ.1 και 2, αντικαταστάθηκαν ως άνω από τα άρθρ. 1 και 2 Π.Δ. 158/17 Απρ. –12 Μαΐου 1992 (ΦΕΚ Α΄ 74), κατωτ. αριθ. 41. Σύσταση Κλάδων Άρθρ.3.-Στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών συνιστάται Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός της κατηγορίας ΤΕ και Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας της κατηγορίας ΥΕ. Σύσταση θέσης Άρθρ.4.-Στον Κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας συνιστάται μία (1) θέση. Διάρθρωση θέσεων Άρθρ.5.-Οι θέσεις του προσωπικού του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών που προβλέπονται από το Π.Δ. 179/1978 (ΦΕΚ 39/Α/1978), την παρ. 2 του άρθρ. 32 του Νόμ. 1193/1981 (ΦΕΚ 220/Α/1981), το Π.Δ. 381/1984 (ΦΕΚ 132/Α/1984), τη Φ.273/οικ. 831/19.6.1987 (ΦΕΚ 383/Β/1987) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα άρθρ. 3 και 4 του παρόντος αναδιαρθρώνονται ως εξής: Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ: Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέσεις 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ: Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός θέσεις 3. Οι θέσεις αυτές πληρούνται όταν καταργηθούν οι 3 προσωρινές θέσεις της κατηγορίας ΔΕ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ: Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις 7. Διατηρούνται προσωρινά στην κατηγορία αυτή και 3 από τις θέσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 179/1978 (ΦΕΚ 39 Α) και το άρθρ. 32 παρ. 2 του Νόμ. 1193/1981 (ΦΕΚ 220 Α). Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωσή τους. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ: Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού θέση μία (Ι). Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέση μία (1). Β.ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μία (1) θέση γιατρού με τριετή θητεία και μισθολογική αντιστοιχία 1ου μισθολογικού κλιμακίου μέχρι 5ου. Προσόντα διορισμού Άρθρ.6.-Προσόντα διορισμού στις θέσεις των Κλάδων του προηγούμενου άρθρου ορίζονται: Για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό: Πτυχίο ή δίπλωμα νομικής ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεως Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα ΑΣΟΕΕ ή ΠΑΣΠΕ ή ανώτα(Αντί για τη σελ. 402,111) Σελ. 402,111(α) Τεύχος 1179-Σελ.33 Ταμεία Προνοίας Δικηγόρων 6.Δ.δ.36 των βιομηχανικών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. Για τον Κλάδο ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό: Πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ΚΑΤΕΕ ή οσότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή πτυχίο ή δίπλωμα της σχολής στατιστικής που λειτούργησε υπό την εποπτεία της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Για τον Κλάδο ΔΕ Διοικητικό-Λογιστικό: Για μια πενταετία από την έναρξη ισχύος του Νόμ. 1586/1986(1.4.1986), προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται απολυτήριος τίτλος λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα. Για την επόμενη πενταετία οι θέσεις του Κλάδου καλύπτονται κατά το ήμισυ από κατόχους απολυτήριου τίτλου λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα και κατά το ήμισυ από κατόχους απολυτηρίου τίτλου τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού-επαγγελματικού λυκείου. Μετά τη συμπλήρωση της δεύτερης πενταετίας οι θέσεις του Κλάδου καλύπτονται αποκλειστικά από κατόχους απολυτηρίου τίτλου τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού-επαγγελματικού λυκείου. Για τους Κλάδους ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και Προσωπικού Καθαριότητας: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970. Για μια τετραετία από την έναρξη ισχύος του Νόμ. 1586/1986 (1.4.1986) και κάθε φορά που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων κλάδων ΥΕ από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός προσωπικού με τυπικό προσόν ορισμένη ειδικότητα ή εμπειρία. Για τη θέση γιατρού με θητεία: Πτυχίο ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και ειδικότητα παθολόγου. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών «Άρθρ.7.-1.Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ο οποίος υπογράφει κάθε έγγραφο του Ταμείου κατανέμει τα προβλεπόμενα από το νόμο καθήκοντα στο προσωπικό αυτού, κατευθύνει τις εργασίες του Ταμείου και υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Σύμβουλο Ταμία τις τραπεζικές επιταγές. Σελ. 402,112(α) Τεύχος 1179-Σελ. 34 Εισηγείται δε στο Δ.Σ. του Ταμείου κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία του Ταμείου. 2.Στο Τμήμα Παροχών – Μητρώου - Διοικητικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΔΕ Δοικητικού –Λογιστικού. Στο τμήμα Οικονομικού-Μηχανογράφησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΤΕ πληροφορικής ή ΔΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ προσωπικού Η/Υ». Το άρθρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 4 Π.Δ. 158/17 Απρ. –12 Μαΐου 1992 (ΦΕΚ Α΄ 74), κατωτ. αριθ. 41. Κατάταξη Προσωπικού Άρθρ.8.-Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών που υπηρετούν με την έναρξη ισχύος του Δ/τος αυτού, κατατάσσονται σε αντίστοιχη κατηγορία και Κλάδο ως εξής: α)Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, β)Στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικό-Λογιστικό, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, και γ)Στον Κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Καταργούμενες διατάξεις Άρθρ.9.-Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 179/1978 (ΦΕΚ 39/Α/1978), η παρ. 2 του άρθρ. 32 του Νόμ. 1193/ 1981 (ΦΕΚ 220/Α/1981), του Π.Δ. 381/1984 (ΦΕΚ 132/Α/1984) της 273/οικ. 831/19.6.1987 (ΦΕΚ 383/ Β/1987) κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
| 201 |
3. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 17/27 Ιουλ. 1938 (ΦΕΚ Α΄ 271) Περί των Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων της Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα εργαστήρια και σπουδαστήρια των εδρών της Φυσικομαθηματικής, των περιληφθεισών εις την Γεωπονικήν και Δασολογικήν Σχολήν ορίζονται ως ακολούθως: Α΄.Εργαστήρια: 1)Γεωργίας (Αγροκομικής), 2)Γεωργικής οικονομικής, εκτιμητικής και πολιτικής, 3)Γεωργικής Χημείας, 4)Γενικής και ειδικής Ζωοτεχνίας, 5)Αμπελουργίας, 6)Δενδροκομίας, 7)Γεωργικής Τεχνολογίας, 8)Εφηρμοσμένης εις την Γεωργίαν Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, 9)Φυτοπαθολογίας, 10)Δασοκομίας και Ορεινής Υδρονομικής, 11)Εδαφολογίας, 12)Δασικής διαχειριστικής, πολιτικής και εκτιμητικής, 13)Δασικής εκτιμητικής, υλοστατικής και ξυλομετρικής, 14)Υλοχρηστικής και Υλωρικής, 15)Ανατομίας Φυσιολογίας, Υγιεινής, Εκτιμητικής των αγροτικών ζώων και στοιχείων πτηνιατρικής, 16)Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και βελτιώσεων, 17)Τεχνολογίας του γάλακτος, 18)Γεωργικής Μηχανολογίας, 19)Μηχανικών επιστημών και Τοπογραφίας, 20)Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, 21)Δασικής Μηχανικής και Χημικής Τεχνολογίας και Δασικής Εμποριολογίας μετά δασικής Βοτανικής. Β΄.Σπουδαστήρια: 1)Γεωργικού Δικαίου, 2)Γενικής και Γεωργικής λογιστικής και ιδιωτικής οικονομικής, 3)Συγκριτικής Γεωργίας και Εγκυκλοπαιδείας της Γεωργίας. Εν συνεχεία προσετέθησαν 1)Εργαστήριον παρά τη αυτοτελεί έδρα της Δασοκομικής και Γενετικής και 2)Σπουδαστήριον παρά τη τακτική έδρα της Δασικής Πολιτικής και Εκτιμητικής (Β.Δ. 280 της 25 Απρ./10 Μαΐου 1962, ΦΕΚ Α΄ 71). 31.Ε.κ.3 Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Παν/μίου Θεσ/νίκης
| 197 |
19. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 517 της 13/24 Δεκ. 1991 (ΦΕΚ Α΄ 202) Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού και συμπλήρωση του υπ’ αριθ. 247/91 Π.Δ/τος «όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικών Κλινικών». 34.Β.λ.19 Ιδιωτικές Κλινικές και Εργαστήρια
| 265 |
2β. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 2688 της 31 Οκτ./10 Νοεμ. 1953 (ΦΕΚ Α' 317) Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του υπό του Ν.Δ. 1198/1949 κυρωθέντος Ν.Δ. 1038/1949 "περί κυρώσεως της από 12.11.48 και της τροποποιητικής και συμπληρωματικής ταύτης από 15 Απρ. 1949 Συμβάσεως δια Γεωργικά και Βιομηχανικά δάνεια κλπ.". Άρθρ.1-2.-(Τροποποιούνται τα άρθρ. 9 και 14 του ανωτ. Α.Ν. 1038/1949). Άρθρ.3.-1.Πάσα διάταξις αντικειμένη εις το παρόν Ν.Δ/μα καταργείται. 2.Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην αν άλλως ορίζεται εν αυτώ.
| 67 |
51. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 79 της 20 Ιαν./10 Φεβρ. 1969 (ΦΕΚ Α΄ 18) Περί συστάσεως Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων. Έχοντες υπ’ όψιν: α)Το υπ’ αριθ. 1/1968 Ν.Δ/μα «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 270 Α΄). β)Το άρθρ. 4 του Α.Ν. 388/1968 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας και Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων νομοθεσίας» (ΦΕΚ 90 Α΄) και γ)Την υπ’ αριθ. 345/1968 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Εμπορικής Ναυτιλίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: Άρθρ.1.-1.Συνιστάται περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας υπό τον τίτλον «Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων» εδρεύουσα εν Πειραιεί. 2.Εις την αρμοδιότητα της ως άνω Υπηρεσίας ανάγεται η παρακολούθησις της απογραφής των ναυτικών, ο εφοδιασμός αυτών δι’ αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος και η τήρησις των εν γένει μητρώων τούτων. 3.Η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων περιλαμβάνει: α)Τμήμα Απογραφής. β)Τμήμα Διπλωμάτων. γ)Τμήμα Πτυχίων και Αδειών. δ)Τμήμα Μητρώων και ε)Γραμματείαν. Άρθρ.9.-Η ισχύς του παρόντος Β.Δ/τος άρχεται από της 1ης Ιουν. 1969. Εις τον Ημέτερον επί της Εμπορικής Ναυτιλίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος. Άρθρ.2.-Εις το Τμήμα Απογραφής διακρινόμενον δια του αριθμού 1 ανήκουν αι κάτωθι αρμοδιότητες: (Αντί της σελ. 36,09) Σελ. 36,09(α) Τεύχος 636-Σελ. 41 Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας 20.Α.α.50-51 Απογραφή ως ναυτικών και εργατών θαλάσσης των εις την δικαιοδοσίαν αυτού υπαγομένων. Έλεγχος δικαιολογητικών των υπό των απογραφουσών Λιμενικών Αρχών απογραφομένων. Έκδοσις αντιγράφων και ανανέωσις όλων εν γένει των φυλλαδίων των ναυτικών και εργατών θαλάσσης. Κατάρτισις στρατολογικής φύσεως πινάκων των ναυτικών και τήρησις συναφών στοιχείων. Τήρησις ατομικών φακέλλων και ευρετηρίων των απογραφομένων παρ’ όλων των απογραφουσών Λιμενικών Αρχών και έκδοσις πιστοποιητικών. Διαφύλαξις των περιερχομένων, καθ’ οιονδήποτε τρόπον εις την Υπηρεσίαν, ναυτικών φυλλαδίων. Άρθρ.3.-Εις το Τμήμα Διπλωμάτων διακρινόμενον δια του αριθμού 2 ανήκουν αι κάτωθι αρμοδιότητες: Χαρακτηρισμός δοκίμων Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.). Προπαρασκευή και παρακολούθησις των διενεργουμένων εκάστοτε εξετάσεων προς απόκτησιν διπλωμάτων Εμπορικού Ναυτικού. Έκδοσις και επίδοσις διπλωμάτων Ε.Ν. χορηγουμένων μετά ή άνευ εξετάσεων. Τήρησις ατομικών φακέλλων, μητρώων, ονομαστικών ευρετηρίων και συναφών στοιχείων των διπλωματούχων ναυτικών. Επιμέλεια διαρκούς τούτων ενημερώσεως δια της παρακολουθήσεως των εξελισσομένων εις ανωτέρους βαθμούς και των κατ’ έτος εξερχομένων του επαγγέλματος. Έκδοσις σχετικής επετηρίδος. Μέριμνα συστηματικής επιθεωρήσεως, κατατάξεως και παρακολουθήσεως εργοστασίων, μηχανουργείων και συνεργείων εν γένει, κρινομένων καταλλήλων δια την εις αυτά πρακτικήν εξάσκησιν ατόμων ενδιαφερομένων δι’ απόκτησιν διπλώματος ή χαρακτηρισμόν δοκίμου Αξιωματικού. Έκδοσις συναφών πιστοποιητικών και αντιγράφων διπλωμάτων. Άρθρ.4.-Εις το Τμήμα Πτυχίων και Αδειών, διακρινόμενον δια του αριθμού 3 ανήκουν αι εις το προηγούμενον άρθρον μνημονευόμεναι αρμοδιότητες, εφ’ όσον αναφέρονται εις πτυχία και αδείας ναυτικής ικανότητος ή εις χαρακτηρισμούς ειδικοτήτων κατωτέρου πληρώματος. Η διάθεσις εις Λιμενικάς και Προξενικάς Αρχάς αριθμών, δια τα παρ’ αυτών κατά Νόμον εκδιδόμενα πτυχία και αδείας και ο τελικός έλεγχος των υπό των Αρχών τούτων διαβιβαζομένων δικαιολογητικών. Έκδοσις συναφών πιστοποιητικών. Άρθρ.5.-Εις το Τμήμα Μητρώων διακρινόμενον δια του αριθ. 4 ανήκουν αι κάτωθι αρμοδιότητες: Σελ. 36,10(α) Τεύχος 636-Σελ. 42 Οργάνωσις και τήρησις των μητρώων απάντων των απογραφομένων ναυτικών και εργατών θαλάσσης. Ενημέρωσις αυτών επί της επαγγελματικής των εξελίξεως και της παρ’ αυτών αποκτωμένης θαλασσίας υπηρεσίας. Η κατά την νόμιμον διαδικασίαν άρσις διαφορών και αμφισβητήσεων περί του χρόνου θαλασσίας υπηρεσίας, της ειδικότητος ναυτολογήσεως και παντός ετέρου στοιχείου περιλαμβανομένου εις τα ναυλολόγια και τα ναυτικά φυλλάδια, ο καθορισμός χρόνου ισχύος ναυτολογίων και η ανασύνταξις απολεσθέντων τοιούτων. Η αναγνώρισις και καταχώρισις εις τα μητρώα υπηρεσίας κτηθείσης προ της απογραφής ως και υπηρεσίας κτηθείσης επί πλοίων υπό ξένας σημαίας. Έκδοσις πιστοποιητικών. Τήρησις των ναυτολογίων και των παραστατικών της επί πλοίων υπό ξένας σημαίας υπηρεσίας ναυτικών. Άρθρ.6.-Εις τη Γραμματείαν, τελούσαν υπό την άμεσον εποπτείαν του Διευθυντού, ανήκουν αι κάτωθι αρμοδιότητες: Θέματα διοικητικής φύσεως. Παραλαβή και διεκπαιρέωσις της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και τήρησις του γενικού πρωτοκόλλου. Η κατά τας κειμένας διατάξεις διαχείρισις διατετιμημένων εντύπων και εξετάστρων. Τήρησις της υπηρεσιακής βιβλιοθήκης, του βιβλίου ειδών απογραφής και συντήρησις τούτων. Άρθρ.7.-1.Η αλληλογραφία της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων υπογράφεται υπό του Διευθυντού ταύτης, πλην των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων εκ των παρά τω οικείω τμήματι τηρουμένων μητρώων, αρχείων και άλλων επισήμων στοιχείων, άτινα υπογράφονται υπό του οικείου Τμηματάρχου δυναμένου να ζητήση την υπογραφήν τούτων παρά του Διευθυντού, όστις και αποφασίζει τελικώς. 2.Τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητος (διπλώματα, πτυχία ή άδειαι) υπογράφονται εφεξής παρά του επί των αποδεικτικών αξιωματικού, του οικείου Τμηματάρχου και του Διευθυντού της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων. Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας 20.Α.α.51 Άρθρ.8.-1.Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται αι διατάξεις του άρθρ. 9 του Β.Δ. 842/1965 (ΦΕΚ 203 Α΄) πλην των αναφερομένων εις τας αρμοδιότητας: α)προκηρύξεως των κατ’ έτος διενεργουμένων εξετάσεων δι’ απόκτησιν αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος, β)συγκροτήσεως εξεταστικών Επιτροπών, γ)κυρώσεως των πινάκων αποτελεσμάτων των εξετάσεων και δ)μελέτης και λήψεως παντός μέτρου σχετικού προς την διεξαγωγήν των εξετάσεων και την έκδοσιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος. Αι αρμοδιότητες αύται περιέρχονται εις το 2ον Τμήμα της Διευθύνσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως του ΥΕΝ. 2.Εκ του άρθρ. 6 του αυτού ως άνω Β.Δ/τος απαλείφεται το Τμήμα ΔΕΚ 3ον, μεταβάλλεται δε αναλόγως η εν αυτώ αριθμολόγησις των επομένων δύο Τμημάτων. 3.Αι μέχρι τούδε ασκούμεναι υπό του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) αρμοδιότητες αι αναφερόμεναι εις αποδεικτικά ναυτικής ικανότητος εν γένει, περιέρχονται εις το υπό του άρθρ. 3 του παρόντος προβλεπόμενον τμήμα Πτυχίων και Αδειών.
| 95 |
9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.1038678/10318/Β0012 της 11/25 Απρ.2001 (ΦΕΚ Β΄476) Καθορισμός σε ευρώ του κατώτερου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας που προέρχεται από μετασχηματισμό με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 ή του Νόμ.2166/1993. ΄Εχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις της περίπτ.α΄ του άρθρ.4 και της παρ.1 του άρθρ.7 του Ν.Δ.1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α΄). β)Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρ.22 του Νόμ.1828/1989(ΦΕΚ 2Α΄). γ)Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρ.2 του Νόμ.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄). δ) Τις διατάξεις της υποπερίπτ.αγ΄ της περίπτ.α΄ της παρ.3 του άρθρ.7 του Νόμ.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄). ε)Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.1 και της παρ.3 του άρθρ.11 του Νόμ.2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α΄). στ) Τις διατάξεις της αριθ.1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών. ζ)Τις διατάξεις της 303/5.5.2000 (ΦΕΚ 594 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». η)΄Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1.Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Όταν προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ.1297/1972. β. ΄Όταν απορροφά κλάδο ή τμήμα άλλης επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.7 του Ν.Δ.1297/1972. γ. Των επωφελούμενων από τη διάσπαση ανώνυμης εταιρείας, εφόσον η διάσπαση γίνεται με τις διατάξεις του Π.Δ.498/1987 (ΦΕΚ 236 Α΄) και του Ν.Δ.1297/1972. δ. ΄Όταν προέρχεται από το μετασχηματισμό επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτ.α΄ έως και στ΄ της παρ.1 του άρθρ.1 του Νόμ.2166/1993. 2. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου έχουν εφαρμογή για μετασχηματισμούς που πραγματοποιούνται από την 1 Ιαν.2002 και εφεξής. 3. Οι υφιστάμενες κατά την 1η Ιαν.2002 Α.Ε., που έχουν προέλθει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παρ.1της παρούσας και του άρθρ.7 του Νόμ.2386/1996, υποχρεούνται να εκφράσουν το μετοχικό κεφάλαιο και την ονομαστική αξία των μετοχών τους σε ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Νόμ.2842/2000.
| 153 |
31. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ Αριθ. 1939 της 21 Ιουν./18 Ιουλ. 1968 (ΦΕΚ Β΄ 342) Περί συστάσεως Υπηρεσίας Οργανώσεως και Μεθόδων παρά τω Υπουργείω Εργασίας. Βλ. ήδη Π.Δ. 1156/1977 (κατωτ. αριθ. 67). Σελ. 16(δ) Τεύχος ΣΤ72-Σελ. 2
| 245 |
146. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. 11118 της 16-26 Απρ. 1999 (ΦΕΚ Β΄461) Καθορισμός αποδοχών και όρων εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών, εκφωνητών και χειριστών των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδας. 1.Ε.γ.141-146 «Επιβατικά αυτοκίνητα (Δημόσιας και Ιδιωτικής Χρήσης)
| 301 |
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ.47 της 22 Φεβρ./1 Μαρτ. 1985 (ΦΕΚ Β΄106) Περί απονομής συντάξεων από τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών του ΤΑΠΘΕ. 1.Το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Θεραπευτηρίου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (ΤΑΠΘΕ) υπάγεται στις διατάξεις του άρθρ. 1 του Νόμ. 861/1979. 2.Ο Προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Ταμείου είναι αρμόδιος για την απονομή συντάξεων με χρόνο ασφάλισης μόνο στο Ταμείο ή με χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο και σε φορείς που ασφαλίζουν μισθωτούς, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν από τις 31.12.1978 και για την παροχή ασφαλιστικών στοιχείων στους φορείς, κατ’ εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης ως και για την αναγνώριση προϋπηρεσιών στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμ. 1405/1983. 3.Η ισχύς της απόφασης αυτής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρχίζει μετά 10 ημέρες από τη δημοσίευσή της.
| 331 |
6. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1215 της 25 Ιαν./20 Φεβρ. 1944 Περί της παραπομπής ανηλίκων τινών των Αναμορφωτικών Καταστημάτων εις ιδιαίτερον Τμήμα Σωφρονιστικού Καταστήματος ανηλίκων. (Αφεώρα την πολεμικήν περίοδον και εξ μήνας μετά την λήξιν αυτής).
| 367 |
43. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Ε4/1498 της 24/24 Απρ. 1985 (ΦΕΚ Β' 220) Σύσταση νέων Τμημάτων στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περ/κές Δ/νσεις του Ε.Ο.Κ. Καταργήθηκε από την περίπτ. γ' άρθρ. 36 Π.Δ. 396/17-25 Αυγ. 1988, ΦΕΚ Α' 184, (κατωτ. αριθ. 52). Με το άρθρ. 33 του Νόμ. 1545/85 (ΦΕΚ Α' 91), (τόμ. 15 1 σελ. 98,679) ορίστηκε ότι: «Οι διατάξεις των παρ. Γ' και Δ' της 95015/2045/85 κοινής υπουργ. απόφ. (ΦΕΚ Β' 585), (τόμ. 2Β σελ. 400,26) που κυρώθηκε με το άρθρ. 20 του Νόμ. 1505/84 (ΦΕΚ Α' 194), (τόμ. 2Α σελ. 384,9047) εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους (πλην των κλάδων Διοικητικού και Οικονομικού) του Εθνικού Οργανισμού Καπνού».
| 148 |
6. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2223 της 21/23 Φεβρ. 1940 (ΦΕΚ Α΄ 72) Περί οργανώσεως της Ραδιοτηλεγραφικής Υπηρεσίας κλπ. Άρθρ.1-10.(Κατηργήθησαν δυνάμει του άρθρ. 31 Ν. Δ. 1049/1949, των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ταύτης υπαχθεισών εις τον Ο. Τ. Ε.). Διεθνής Ραδιοτηλεγραφική Ανταπόκρισις Άρθρ.11.-1.Την διεξαγωγήν της διεθνούς ραδιοτηλεγραφικής ανταποκρίσεως διέπουσιν αι διατάξεις των εν ισχύϊ εκάστοτε Διεθνών Συμβάσεων και Κανονισμών, ως και των τυχόν μετά ξένων Κρατών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων Συμφωνιών και Συμβάσεων, των οποίων αι προαιρετικαί διατάξεις δύνανται να τίθενται εν εφαρμογή και αι λεπτομέρειαι να κανονίζωνται δια του υπηρεσιακού Κανονισμού. 2.Τα τέλη των προαιρετικών διατάξεων και υπηρεσιών του Διεθνούς κανονισμού ραδιοεπικοινωνιών καθορίζονται δια Β. Δ/των. Τα λοιπά τέλη της μετά του εξωτερικού ραδιοτηλεγραφικής ανταποκρίσεως ορίζονται και καταβάλλονται συμφώνως προς τας διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων Διεθνών Κανονισμών και των τυχόν ιδιαιτέρων Συμφωνιών ή Συμβάσεων μετά ξένων Κρατών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σελ. 440 Άδειαι εγκαταστάσεως δεκτών προς λήψιν εγκυκλίων ραδιοανακοινώσεων. Άρθρ.12.-1.Η κατά το άρθρ. 12 του προσθέτου Διεθνούς Κανονισμού ραδιοεπικοινωνιών του Καΐρου εγκατάστασις και χρησιμοποίησις δεκτών ασυρμάτου τηλεγράφου επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας παρεχομένης υπό του Υπουργείου της Συγκοινωνίας μετά γνώμην του Συμβουλίου ΤΤΤ. Εκμ/σεως. Η άδεια δέον να περιλαμβάνη εκτός των υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπομένων όρων και περιορισμών και τους υπό των Διεθνών Κανονισμών προβλεπομένους τοιούτους. Τέλος δικαιώματος κατοχής. Ετησία συνδρομή. Άρθρ.13.-1.Προς παραχώρησιν της κατά το προηγούμενον άρθρον αδείας καταβάλλεται υπό του αιτούντος κατόχου εφ’ άπαξ τέλος (δραχμών πεντακοσίων) ως δικαίωμα κατοχής. 2.Η ετησία συνδρομή, λόγω χρησιμοποιήσεως του δέκτου, ορίζεται εις δραχμάς (έξ χιλιάδας) καταβαλλομένας εις 12 ίσας μηνιαίας δόσεις. 3.Κατά τους μήνας μη χρησιμοποιήσεως τυχόν του δέκτου, το αντίστοιχον τμήμα της ετησίας συνδρομής δεν καταβάλλεται, εφ’ όσον ο κάτοχος ήθελεν ειδοποιήσει εγκαίρως την υπηρεσίαν προς σφράγισιν του δέκτου. 4.Τα αυτά ως άνω τέλη εισπράττονται και κατά πάσαν χορήγησιν αδείας ήτις εφεξής θέλει χορηγείσθαι κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρ. 6 του Νόμ. 4797/1930 «περί οργανώσεως της ραδιοτηλεγραφικής και ραδιοτηλεφωνικής υπηρεσίας του Κράτους. 5.Τα ανωτέρω τέλη προκειμένου περί εφημερίδων μειούνται εις το τέταρτον. Η είσπραξις των τελών τούτων δια τους ήδη εγκατεστημένους δέκτας εφημερίδων άρχεται από της 1ης Απρ. 1940. 22.Ζ.α.5-6 Ραδιοτηλεγραφική και Ραδιοτηλεφωνική Υπηρεσία 22.Ζ.α.5-6 Ραδιοτηλεγραφική και Ραδιοτηλεφωνική Υπηρεσία Βλ. ήδη τα τιμολόγια του Ο. Τ. Ε. Άρθρ.14.-Τα τέλη χρησιμοποιήσεως επισήμου, ημιεπισήμου ή ιδιωτικού σταθμού λήψεως προς εκχώρησιν και εις τρίτον των λαμβανομένων ειδήσεων καθορίζονται δια Β. Δ/τος. Άρθρ.15.-Επί μη καταβολής των κατά τα προηγούμενα άρθρα τελών κατοχής εντός 15θημέρου από της εγκαταστάσεως του σταθμού, ως και επί μη καταβολής μιας των μηνιαίων δόσεων της ετησίας συνδρομής εντός του πρώτου 15θημέρου του επομένου του εις ον αύτη αναφέρεται μηνός, τα τέλη ταύτα προσαυξανόμενα κατά 10% εισπράττονται κατά τας διατάξεις «περί εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων». Άρθρ.16.-Εν περιπτώσει κινητοποιήσεως ή ειδικής κρατικής ανάγκης, οι σταθμοί Ασυρμάτου υπάγονται εις το δίκτυον επιτηρήσεως αέρος και θαλάσσης. Η όλη οργάνωσις της υπαγωγής ταύτης θα ενεργήται δια κοινών διαταγών του Γενικού Επιτελείου Στρατού και Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εκδιδομένων από του καιρού της Ειρήνης. Άρθρ.17.-(Μεταβατική διάταξις). Άθρ.18.-Δια Β. Δ/τος θέλουσι καθορισθή αι λεπτομέρειαι της εκτελέσεως του παρόντος Νόμου. Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον καταργείται. 7. ΑΝΑΓ, ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 373 της 4/7 Ιουν. 1945 Περί προσλήψεως Ραδιοτηλεγραφητών επί συμβάσει παρά τη Υπηρεσία Τ. Τ. Τ. Ο Νόμος ούτος ως και α)Ν. Δ. 122 της 30/30 Σεπτ. 1946 περί παρατάσεως της ισχύος του υπ’ αριθ. 373 Α. Νόμου. β)Ν. Δ. 668 της 5/7 Μαΐου 1948 περί νέας παρατάσεως της ισχύος του Α. Ν. 373/1945 κλπ. γ)Α. Ν. 962 της 29/29 Απρ. 1949 περί νέας παρατάσεως της ισχύος του Α. Ν. 373/1945 κλπ. δ) Ν. Δ. 1156 της 5/13 Οκτ. 1949 περί κυρώσεως του Α. Ν. 962/1949 κλπ. αντικατεστάθησαν μετά την δια του Ν. Δ. 1049/1949 ίδρυσιν του Ο. Τ. Ε. δια των σχετικών επί του θέματος αυτών νέων νομοθετημάτων. Σελ. 441 Ραδιοτηλεγραφική και Ραδιοτηλεφωνική Υπηρεσία 22.Ζ.α.7 22.Ζ.α.7 Ραδιοτηλεγραφική και Ραδιοτηλεφωνική Υπηρεσία
| 123 |
8. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1152 της 11/19 Μαΐου 1972 (ΦΕΚ Α΄ 71) Περί καθορισμού της εις χρυσόν περιεκτικότητος της δραχμής και της σχέσεως ταύτης προς τα ξένα συναλλάγματα. (Άρθρ.1-1.Η εις καθαρόν χρυσόν περικτικότης της δραχμής ορίζεται εις 0,027283755 του γραμμαρίου. 2.Η ισοτιμία της δραχμής προς το δολλάριον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής παραμένει η αυτή ως ισχύει από της 9ης Απρ. 1953, ήτοι δραχ. 30 κατά δολλάριον. 3.Η ισοτιμία της δραχμής προς τα λοιπά ξένα νομίσματα ορίζεται υπό της Τραπέζης της Ελλάδος επί τη βάσει της σχέσεως εκάστου τούτων προς το δολλάριον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 4.Η Τράπεζα της Ελλάδος θέλει εκδίδει ημερήσιον Δελτίον Τιμών αγοράς και πωλήσεως ξένων συναλλαγμάτων βάσει των κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου ισοτιμιών ηυξημένων ή ηλαττωμένων κατά ποσόν καλύπτον τα συνήθη τραπεζικά έξοδα και τας διαφοράς εξ ενδεχομένων διακυμάνσεων των τιμών των ξένων συναλλαγμάτων εις τας διεθνείς αγοράς. Άρθρ.2-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως). Το Ν.Δ. 1152/1972 κατηργήθη δια του άρθρ. 2 του κατωτέρω Ν.Δ. 229/1973. Σελ. 26,02(γ) Τεύχος 507-Σελ. 86 26.Α.ε.8 Αναπροσαρμογές της δραχμής
| 29 |
47. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. 47626/2562 της 21 Ιουλ. /26 Αυγ. 1975 (ΦΕΚ Β΄ 901) Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Τροποποιήθηκε από την 19775/2871/14 Ιουλ. -1 Αυγ. 1988 (ΦΕΚ Β΄ 537), (κατωτ. αριθ. 66).
| 243 |
87. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Α-69569/6357 της 16 Νοεμ./4 Δεκ. 2001 (ΦΕΚ Β΄ 1604) Καθορισμός τιμολογίου κομίστρων σε ΕΥΡΩ των συγκοινωνιακών φορέων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ.
| 384 |
22. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.118/525 της 10 Μαρτ./2 Απρ. 1980 (ΦΕΚ Β΄ 338) Περί αυξήσεως των από το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος παρεχομένων συντάξεων.
| 331 |
10. ΝΟΜΟΣ 659 της 29 Αυγ./1 Σεπτ. 1915 Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του νόμου 651 περί απαγορεύσεως της εξαγωγής και επανεξαγωγής εμπορευμάτων. Εις τον νόμον 651 «περί απαγορεύσεως εξαγωγής και επανεξαγωγής εμπορευμάτων» προστίθενται αι επόμεναι διατάξεις: «Πάσα κατ’ εξαίρεσιν της απαγορεύσεως απόφασις του υπουργού των Οικονομικών περί εξαγωγής εκδίδεται μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν επιτροπής δια Β.Διατάγματος συγκροτουμένης. Κατά γνωμοδότησιν της αυτής επιτροπής δύναται ο υπουργός των Οικονομικών ν’ απαγορεύση και την εντός του Κράτους μεταφοράν των ειδών, ων είναι απηγορευμένη η εκτός του Κράτους εξαγωγή. Πάσα παράβασις των ανωτέρω απαγορευτικών υπουργικών διαταγών τιμωρείται δια φυλακίσεως 15 ημερών μέχρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής (δραχ. 500 μέχρι 10.000), κατά πάσαν δε περίπτωσιν ουχί κατωτέρας του υλικού κέρδους το οποίον κατά την κρίσιν του δικαστηρίου ο υπαίτιος απήλαυσε δια της παραβάσεως και αν τούτο ήθελεν Σελ.212 υπερβαίνει τας 10.000 δραχμάς. Τα κατά παράβασιν της απαγορεύσεως εξαγόμενα εμπορεύματα κατάσχονται και διατάσσεται δια της δικαστικής αποφάσεως ή δήμευσις αυτών. Δια την επιμέτρησιν των χρηματικών ποινών, βλ. Α.Ν. 110/1945 και άρθρ. 57 και 474 του νέου Ποινικού Κώδικος, ως και Β.Δ. 27 Δεκ. 1950 (τόμ. 8 σελ. 6, 28,80 και 84,1). Δια την τιμώρησιν της αποπείρας και την ευθύνην των συναιτίων ισχύουσιν αι γενικαί διατάξεις. Ως συνεργοί τιμωρούνται και όσοι προσεπάθησαν να ματαιώσωσιν ή παρακωλύσωσι τας προς πρόληψιν, ανακάλυψιν ή καταδίωξιν των ως άνω παραβάσεων ενεργείας των δημοσίων Αρχών». Ο παρών νόμος ισχύει από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
| 84 |
168. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ.Φ.908/Η/6254 της 21 Οκτ./3 Νοεμ. 1980 (ΦΕΚ Β΄ 1104) (Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 1176 της 20 Νοεμ. 1980) Περί καθορισμού τρόπου πληρώσεως θέσεων ή προσλήψεως προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ΥΠΕΠΘ. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 3 του Νόμ. 1057/1980 «περί του ωραρίου των απασχολουμένων εις υπηρεσίας του Δημοσίου κλπ. λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την μορφήν εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή εις εργασίας υπαίθρου και άλλων τινών διατάξεων», αποφασίζουμε: 1.Καθορίζουμε όπως: α)Η πλήρωση των κατωτέρω θέσεων του άρθρ. 9 του Νόμ. 993/1979 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που προβλέπονται από τις έναντι εκάστης ειδικότητας ή κατηγορίες, κείμενες διατάξεις γίνεται με επιλογή ή διαγωνισμό ως εξής: Α΄.Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με διαγωνισμό: 1.Αναλυτές Προγραμματιστές Η/Υ (Νόμ. 865/ 1979, άρθρ. 3). Β΄.Θέσεις Τεχνικού Προσωπικού με Επιλογή: 1.Εργοδηγοί-Τεχνίτες-Ειδικοί Τεχνίτες-βοηθοί τεχνίτες-μαθητευόμενοι (Π.Δ. 135/1978, άρθρ. 13 και 15). Γ΄.Θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού με Επιλογή: 1.Οδηγοί αυτοκινήτων-οδηγοί ανελκυστήρων (Νόμ. 147/1976, άρθρ. 65). 2.Συντηρητές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικής θερμάνσεως, κτιρίων, επίπλων, μηχανών γραφείου και συσκευαστές (Νόμ. 147/1976, άρθρ. 65). 3.Καθαρίστριες (Νόμ. 147/1976, άρθρ. 65). 4.Υπηρέτες (Νόμ. 309/1976, άρθρ. 70). 5.Θυρωροί, Νυκτοφύλακες, Καθαρίστριες και εργάτες γενικών εργασιών (Π.Δ. 135/1978 άρθρ. 15). 6.Καθαρίστριες (Ν.Δ. 842/1971 άρθρ. 10, Ν.Δ. 143/1973 άρθρ. 1 Ν.Δ. 1057/1971 άρθρ. 6 Π.Δ. 106/1973 άρθρ. 2, Ν.Δ. 748/1970 άρθρ. 8, Ν.Δ. 1222/1972 άρθρ. 8). 7.Συντηρητές κτιρίων (Ν.Δ. 842/1971 άρθρ. 10 Ν.Δ. 1057/1971 άρθρ. 6, Π.Δ. 106/1973 άρθρ. 2, Ν.Δ. 748/1970 άρθρ. 8, Ν.Δ. 1222/1972 άρθρ. 8). 8.Κηπουροί, καθαρίστριες και τεχνικοί συντηρήσεως (Υδραυλικοί, Ηεκτρολόγοι, Ξυλουργοί κλπ.) (Νόμ. 576/1977 άρθρ. 57). β)Η πρόσληψη του προσωπικού για κάλυψη παροδικών αναγκών του άρθρ. 51 του Νόμ. 993/1979 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που προβλέπεται από τις έναντι εκάστης ειδικότητας κείμενες διατάξεις γίνεται με επιλογή, ως εξής: (Αντί για τη σελ. 44,43) Σελ. 44,43(α) Τεύχος 1224-Σελ. 49 Κεντρική Υπηρεσία 32.Α.α.165-168 1)Πολιτικοί Μηχανικοί Ν.Δ. 1309/72 2)Υπομηχανικοί πολιτικοί Ν.Δ. 1309/72. 3)Υπομηχανικοί ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι Ν.Δ. 1309/72 Σ.Λ.Δ. 8044 έργο 34490/1980. 4)Πολιτικοί Μηχανικοί 5)Αρχιτέκτονες 6)Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι 7)Πτυχιούχοι ΑΣΟΕΕ 8)Πτυχιούχοι ΠΑΣΠΕ Νόμ. 288/1976 9)Πτυχιούχοι Φυσικομαθηματικής Σχολής 10)Πολιτικοί Υπομηχανικοί Σ.Λ.Δ. 8044 έργον 764490/80. 11)Υπομηχανικοί ηλεκτρολόγοι 12)Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι 13)Απόφοιτοι Γυμνασίου 14)Πολιτικοί Μηχανικοί 15)Αρχιτέκτονες 16)Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι-Μηχαν. Νόμ. 1052/1980 17)Σχεδιαστές 18)Απόφοιτοι Γυμνασίου Σ.Λ.Δ. 8044 έργον 784490/80. 19)Διοικητικοί υπάλληλοι (Ν.Δ. 410/1970, άρθρ. 5). 20)Υπηρετικό προσωπικό (Ν.Δ. 410/1970, άρθρ. 5).
| 74 |
8. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αριθ.20634/2486 της 23 Απρ./8 Μαΐου 1975 (ΦΕΚ Β΄ 470) Περί συστάσεως Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων παρά τω Υπουργείω Απασχολήσεως. Έχοντες υπ' όψει: α)Τα άρθρ. 1, 2 και 34 του Νόμ. 22/1975 «περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». β)Τας διατάξεις του Ν.Δ. 175/1973 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων», ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενέστερως. γ)Τας διατάξεις του Β.Δ. 868/1960 «περί οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας» εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του Β.Δ. 697/1970 «περί κατανομής των θέσεων του Υπουργείου Εργασίας και των Ν.Δ. 738/1970, 197/1973, 260/1973 και του Π.Δ. 324/1974, δι’ ών ηυξήθησαν αι θέσεις του Υπουργείου Απασχολήσεως. δ)Τας διατάξεις του ν.Δ. 738/1971 «περί καθορισμού των μεταφερομένων θέσεων ως και εκ της μετατάξεως υπαλλήλων εκ του Υπουργείου Συγκοινωνιών εις το Υπουργείον Εργασίας, κατ’ εφαρμογήν του Ν.Δ. 1/1968, αποφασίζομεν: 1.Συνιστώνται παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Απασχολήσεως τα κάτωθι Υπηρεσιακά Συμβούλια: α)Πενταμελές Υπηρεσιακόν Συμβούλιον, αρμόδιον προς κρίσιν των υπαλλήλων απάντων των Κατηγοριών, Κλάδων και Υπηρεσιών του Υπουργείου (Κεντρικής και Περιφερειακής Υπηρεσίας) των κατεχόντων οργανικήν θέσιν επί βαθμοίς 5ω2ω ή βαθμολογικής αντιστοίχοις, ως και δια την προαγωγήν εις τον 5ον βαθμόν των επί βαθμώ 6ω υπαλλήλων του Υπουργείου. β)Τριμελές Υπηρεσιακόν Συμβούλιον, αρμόδιον προς κρίσιν πάντων των λοιπών κατωτέρων υπαλλήλων και υπηρεσιών ή των προς αυτούς αντιστοιχούντων υπαλλήλων ειδικής διαβαθμίσεως απάντων των κατηγοριών, Κλάδων και Υπηρεσιών (Κεντρικής και Περιφερειακής Υπηρεσίας). γ)Πενταμελές Πειθαρχικόν Συμβούλιον, αρμόδιον προς κρίσιν των υπαλλήλων απάντων των Κατηγοριών, Κλάδων και Υπηρεσιών του Υπουργείου (Κεντρικής και Περιφερειακής Υπηρεσίας) των κατεχόντων οργανικήν θέσιν επί βαθμοίς 5ω-2ω ή βαθμολογικής αντιστοίχοις. δ)Τριμελές Πειθαρχικόν Συμβούλιον, αρμόδιον προς κρίσιν πάντων των λοιπών κατωτέρων υπαλλήλων και υπηρετών ή των προς αυτούς αντιστοιχούντων ειδικής διαβαθμίσεως απάντων των Κατηγοριών Κλάδων και Υπηρεσιών (Κεντρικής και Περιφερειακής Υπηρεσίας). 2.Τα ως άνω Συμβούλια συντίθενται εκ των κάτωθι: α)Τα πενταμελή Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια: 1)Εξ ενός μέλους λαμβανομένου εκ των Αντιπροέδρων ή Συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τακτικών Καθηγητών Ανωτάτης Σχολής. 2)Εξ ενός μέλους λαμβανομένου εκ των εν ενεργεία ή μη Αντιπροέδρων ή Συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τακτικών Καθηγητών Ανωτάτης Σχολής ή Επιτίμων Συμβούλων του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών. 3)Εκ τριών επί 1ω και εν ελλείψει επί 2ω βαθμώ μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχολήσεως. (Αντί της σελ. 36,01) Σελ. 36,01(α) Τεύχος 572-Σελ. 31 - 194 Συμβούλια – Επιτροπές – Ινστιτούτα Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 15.Α.γ.8 β)Τα τριμελή Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια. 1)Εξ ενός μέλους λαμβανομένου εκ των εν ενεργεία, ή μη Συμβούλων ή Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τακτικών Καθηγητών Ανωτάτης Σχολής ή Επιτίμων Συμβούλων ή Παρέδρων του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών. 2)Εκ δύο επί 1ω και εν ελλείψει επί 2ω ή 3ω βαθμώ μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχολήσεως. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Σελ. 36,02(α) Τεύχος 572-Σελ. 32 - 195 15.Α.γ.8 Συμβούλια – Επιτροπές – Ινστιτούτα Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
| 245 |
4. ΝΟΜΟΣ 2692 της 10/20 Αυγ. 1921 Περί επεκτάσεως εις τας νέας χώρας της ισχύος του Νομ. 2575/1951.
| 264 |
31. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. 14227/547 της 8/17 Μαρτ.1978 (ΦΕΚ Β΄ 228) (Διόρθ. Σφαλμ. εν ΦΕΚ Β΄ 470 της 19 Μαΐου 1978) Περί τροποποιήσεως των υπ’αριθ. 67007/2537/77 και 80906/3406/77 αποφάσεων Υπουργού Γεωργίας. Έχοντες υπ’ όψει: α)Τας διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 51/75 «περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών». β)Τας διατάξεις των ημετέρων αποφάσεων: 1.Υπ’ αριθμ. 47147/1797/23.7.77 (ΦΕΚ 777/ΤΒ/ 18.8.1977) «περί οργανωτικής διαρθρώσεως των Τμημάτων Περιφερειακών Γεωργικών Υπηρεσιών εις Γραφεία». 2.Υπ’ αριθμ. 80906/3406/21.10.1977 (ΦΕΚ 1089/ΤΒ/2. 11.77) «περί συμπληρώσεως-τροποποιήσεως αποφάσεως «περί οργανωτικής διαρθρώσεως των τμημάτων περιφερειακών γεωργικών υπηρεσιών εις γραφεία». 3.Υπ’ αριθμ. 67007/2537/21.10.77 (ΦΕΚ 1125/ΤΒ/9. 11.1977) «περί κατανομής θέσεων προσωπικού Κλάδων Γεωπονικού και Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας». γ)Τας σχετικάς εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, αποφασίζομεν: Τροποποιούμεν τας κατά τα ανωτέρω ημετέρας αποφάσεις ως ακολούθως: Σελ. 164,438 Τεύχος 671-Σελ. 52 1.Αποφάσεις 47147/1797/23.7.77 και 80906/3406/21. 10.1977. α)Δ/νσεις Γεωργίας Νομαρχιών. 1.Συγκροτούμεν παρ’ εκάστη Δ/νσει Γεωργίας Γραφείον Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γ.Ε.Κ.) υπό το Τμήμα Εφαρμογών και Αναπτύξεως. 2.Καταργούμε τα δια των ως άνω υπουργικών αποφάσεων συσταθέντα Γραφεία Πληροφορήσεως Αγορών και Ε.Ο.Κ. των Τμημάτων Παραγωγής Δ/νσεων Γεωργίας των Νομαρχιών Αργολίδος, Κορινθίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Πιερίας, Πέλλης, Ημαθίας, Γιαννιτσών, Ηρακλείου, Λαρίσης, Χανίων και Λασιθίου και αντ’ αυτών, συνιστώμεν υπό το αυτό Τμήμα ισάριθμα Γραφεία Πληροφορήσεως Αγορών. β)Περιφερειακαί Υπηρεσίαι Γεωργίας: Γ.Καταργούμεν τα υπό το Τμήμα Εφαρμογών και Αναπτύξεως εκάστης των Περιφερειακών Δ/νσεων Γεωργικής Αναπτύξεως των Περιφερειακών Υπηρεσιών Γεωργίας, Γραφεία Οργανώσεως και Διαχειρίσεως Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ε.Ο.Κ., και αντ’ αυτών συνιστώμεν εις απάσας τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας υπό την αυτήν υπαγωγήν των καταργουμένων γραφείων, τα κατωτέρω Γραφεία: α)Γραφείον Οργανώσεως και Διαχειρίσεως Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. β)Γραφείον Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γ.Ε.Κ.). 2.Αι ασκούμεναι υπό του Γραφείου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρμοδιότητες είναι αι κάτωθι: α)Η τεκμηρίωσις (συγκέντρωσις, ταξινόμησις και μεθόδευσις αξιοποιήσεως πληροφοριακού υλικού), εις ότι αφορά την κοινήν αγροτικήν πολιτικήν, η παροχή σχετικών πληροφοριών εις τας υπηρεσιακάς Μονάδας της Δ/νσεως, η συνεργασία μετά των αρμοδίων γραφείων προς ενημέρωσιν των ενδιαφερομένων και η εκλαΐκευσις των σχετικών θεμάτων. β)Η συνεργασία μετά των αρμοδίων καθ’ ύλην Γραφείων της Δ/νσεως προς συντονισμόν των σχετιζομένων δραστηριοτήτων προς την Κοινήν Αγροτικήν Πολιτικήν και την υποβολή αρμοδίως, σχετικών εισηγήσεων. γ)Ο χειρισμός των θεμάτων προσανατολισμού εις τον τομέα της γεωργίας συμφώνως προς τας Κοινοτικάς πράξεις του παραγώγου δικαίου. δ)Ο χειρισμός παντός ετέρου θέματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετιζομένου μετά του αγροτικού χώρου, εις συνεργασίαν μετά των αρμοδίων τοπικών υπηρεσιών. ε)Τα γραφεία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Δ/νσεων Γεωργικής Αναπτύξεως έχουν επί πλέον αρμοδιότητα, τον συντονισμόν της δραστηριότητος των ομωνύμων Γραφείων των Δ/νσεων Γεωργίας της περιφερείας των και την απ’ ευθείας επικοινωνίαν μετά της Υ.Σ.Ε.Λ.Ε.Κ. 3.Τροποιείται η υπαγωγή των Γραφείων Πληροφορήσεως και Αγορών των Περιφερειακών Δ/νσεων Γεωργικής Αναπτύξεως Κρήτης και Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, υπαγομένων τούτων εφεξής υπό το Τμήμα Μεταποιήσεως και Αγορών των αντιστοίχων περιφερειακών Δ/νσεων. 2.Απόφασις 67007/2537/21.10.1977. α)Αι επί βαθμοίς 7ω-4ω θέσεις του Κλάδου ΑΤ1 Γεωπονικού της Περιφερειακής Δ/νσεως Γεωργικής Αναπτύξεως Αττικής και Νήσων μειόνονται κατά δύο (2) θέσεις και αυξάνονται κατά μίαν (1) θέσιν αντιστοίχως αι επί 7ω-4ω βαθμοίς θέσεις του Κέντρου Γεωργικής Ερεύνης Αθηνών και του Ινστιτούτου Αμπέλου (Λυκόβρυση Αττικής). β)Ενοποιούνται και μετατρέπονται αι επί βαθμοίς 3ω-2ω και 7ω-4ω θέσεις κατανομής Κλάδου ΑΤ1 Γεωπονικού απασών των Περιφερειακών Δ/νσεων Γεωργικής Αναπτύξεως, εις επί βαθμοίς 6ω-2ω θέσεις. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 16.Α.ν.30-31 Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Γεωργίας
| 142 |
75. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Φ204/131 της 28 Φεβρ./19 Μαρτ. 1996 (ΦΕΚ Β΄175) Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του Ταμείου Προνοίας Εργατών Κομιστικής Υπηρεσίας Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Για την αύξηση του ανωτέρω εφάπαξ βοηθήματος βλ. επίσης Απ. Υπ. Εργασ. και Κοινων. Ασφαλ. αριθ. Φ.204/683/2-20 Μαΐου 1997 (ΦΕΚ Β΄405) (Διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄603/18-7-1997) και Φ.204/448/30 Απρ.-11 Μαΐου 1998 (ΦΕΚ Β΄446) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄595/16-6-1998).
| 366 |
1. ΝΟΜΟΣ ΩΚΣΤ΄ της 21/29 Απρ. 1880 Περί των εν ταις Ιονίοις νήσοις Τραπεζών και περί κυρώσεως της μετά της Ιονικής Τραπέζης συνομολογηθείσης συμβάσεως. Η δια του ανωτέρω νόμου κυρωθείσα σύμβασις ετροποποιήθη υπό νεωτέρας από 18 Ιουν. 1885, κυρωθείσης υπό του: α)Νόμου ΑΣΙΑ΄ της 19/20 Ιουλ. 1885 περί κυρώσεως συμβάσεως μεταξύ της Κυβερνήσεως και της Ιονικής Τραπέζης. Η ισχύς αυτής παρετάθη μέχρι της 25 Απρ. 1920 δια του άρθρ. 12 της συμβάσεως της κυρωθείσης υπό του ν. ΒΩΞ΄ (12.Θδ. 14). Το άρθρ. 4 του ν.ΩΚΣΤ΄, διατηρηθέν και μετά ταύτα εν ισχύϊ δυνάμει του: β)Νόμου 2150 της 23 Μαρτ./6 Απρ. 1920 περί διατηρήσεως προνομίων τινών της Ιονικής Τραπέζης Λτδ. και μετά την 25 Απρ. 1920. Δεν ισχύει πλέον, ως αντικείμενον εις τας διατάξεις του Ν.Δ. της 17 Ιουλ./13 Αυγ. 1923 (12 Βα.4), άρθρ. 96 παρ. 1 περίπτ. β΄.
| 248 |
84. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθ. Α7β/8597 οικ. της 16/29 Οκτ. 1998 (ΦΕΚ Β΄ 1130) Υπαγωγή ουσίας στις διατάξεις για τα ναρκωτικά. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρ. 4 παρ. 2 του Νόμ. 1729/87 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμ. 2161/93. 2.Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών αριθ. 8/15.9.98. 3.Την υπ’ αριθ. ΔΥ3α/878/96 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε: Κατατάσσουμε στον Πίνακα Δ΄ του άρθρ. 4 παρ. 3 του Νόμ. 1729/87 και την εξής ουσία: ΖΑΛΕΠΛΟΝΗ Ν-[3-(3-Κυανοπυραζολο[1,5-α] πυριμιδιν-7-υλο) φανυλο]-Ν-αιθυλακεταμίδιο ZALEPLON N-[3-(3-CYANOPYRAZOLO[1,5-a] PYRIMIDIN-7-YL)PHENYL]-NETHYLACETAMIDE. (Μετά τη σελ.844,38) Σελ. 844,39 Τεύχος 1309 Σελ. 109 583 Μονοπώλιο Ναρκωτικών 34.Κ.α.81-83
| 289 |
21. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Φ. 2461/18/76976 της 9/27 Σεπτ. 1976 (ΦΕΚ Β΄ 1190) Περί του τύπου των σφραγίδων και της κατανομής της περιουσίας μεταξύ των Λυκείων και Γυμνασίων. Έχοντες υπ’ όψει: 1.Τας διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 3 του Ν. 309/76 «περί Οργανώσεως και Διοικήσεως τα Γενικής Εκπαιδεύσεως». 2.Την υπ’ αριθ. 45/12.8.76 γνωμοδότησιν του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως, αποφασίζομεν: 1.Η σφραγίς του κατά την έννοιαν του άρθρου 26 του Ν. 309/76 Γυμνασίου είναι στρογγύλη, φέρουσα δύο ομοκέντρους κύκλους. Εις το Μέσον αυτών απεικονίζεται το Εθνόσημον, εις το εξωτερικόν κύκλον αι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και εις το εσωτερικόν η λέξις ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ, ακολουθουμένη υπό της ονομασίας της πόλεως. Εις ην περίπτωσιν εις το Γυμνάσιον φοιτούν μόνον άρρενες ή μόνον θήλεις παρεντίθεται η λέξις ΑΡΡΕΝΩΝ ή ΘΗΛΕΩΝ μεταξύ της λέξεως ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ και της ονομασίας της πόλεως. Εφ’ όσον εις την αυτήν πόλιν λειτουργούν πλείονα του ενός Γυμνάσια Αρρένων ή Θηλέων τίθεται προ της λέξεως ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ στοιχείον του Αλφαβήτου (Α ή Β ή Γ κλπ.) ενδεικτικόν της αριθμήσεως των Γυμνασίων της αυτής πόλεως. 2.Η σφραγίς του κατά την έννοιαν του άρθρου 29 του Ν. 309/76 Λυκείου είναι ομοία προς την κατά την προηγουμένην παράγραφον σφραγίδα του Γυμνασίου, αντικαθιστωμένης της λέξεως ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ δια της λέξεως ΛΥΚΕΙΟΝ. 3.Εις τας σφραγίδας των κατά τα άρθρα 27 παράγρ. 4 και 30 παράγρ. 4 του Ν. 309/76, ιδρυομένων Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων τίθεται εις τον κατά την παράγρ. 1 της παρούσης οριζόμενον τύπον και προ των λέξεων ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ή ΛΥΚΕΙΟΝ, αντιστοίχως, η λέξις ΠΡΟΤΥΠΟΝ. 4.Εις τας σφραγίδας των κατά το άρθρον 37 παράγραφος 5 του Ν. 309/76 Προτύπων Σχολείων τα αναγραφόμενα εις τον εσωτερικόν κύκλον του κατά την παράγραφον 1 της παρούσης οριζομένου τύπου αντικαθίστανται δια της πλήρους ονομασίας του Προτύπου Σχολείου. 5.Αι νυν υφιστάμεναι Σχολικαί εφορείαι των εξαταξίων ή επταταξίων Γυμνασίων εξακολουθούν λειτουργούσαι ως εφορείαι των κατά την έννοιαν του Ν. 309/76 Γυμνασίων. Δια τα Λύκεια συγκροτούνται ιδιαίτεραι Σχολικαί Εφορείαι κατά την υπό των οικείων διατάξεων οριζομένην διαδικασίαν. 6.Πάσα ακίνητος περιουσία και τα εις την διάθεσιν των Σχολικών Ταμείων των εξαταξίων ή επταταξίων Γυμνασίων χρηματικά ποσά, περιέρχονται εις την Σχολικήν Εφορείαν και το Σχολικόν Ταμείον των κατά την έννοιαν του Ν. 309/76 Γυμνασίων. Αι από 1ης Σεπτεμβρίου 1976 και εφεξής χορηγούμεναι ενισχύσεις των Σχολικών Ταμείων κατανέμονται εις τα Σχολικά Ταμεία του Γυμνασίου και Λυκείου τη εισηγήσει του οικείου Γενικού Επιθεωρητού. 7.Πάσα η κινητή περιουσία (Έπιπλα, θρανία κ.λπ.) των εξαταξίων ή επταταξίων Γυμνασίων κατανέμεται μεταξύ του Γυμνασίου και του Λυκείου κατά λόγον των αναγκών αμφοτέρων των Σχολείων, εγκρινομένης υπό του οικείου Γενικού Επιθεωρητού. Τα εις την Σχολικήν Βιβλιοθήκην διδακτικά βιβλία και βοηθήματα κατανέμονται μεταξύ των δύο Σχολείων κατά την προηγουμένην διαδικασίαν αναλόγως της φύσεως και της χρησιμότητος αυτών δι’ εκάτερον των Σχολείων. Μορφωτικαί Βιβλιοθήκαι και Εργαστήρια Φυσικής και Χημείας ως και εποπτικά μέσα διδασκαλίας μη δυνάμενα να διαχωρισθούν, ανήκουν εις το Λύκειον και χρησιμοποιούνται υπ’ αμφοτέρων των Σχολείων. 8.Το αρχείον του εξαταξίου ή επταταξίου Γυμνασίου περιέρχεται εις το Λύκειον, το οποίον καθίσταται, εφεξής αρμόδιον δια την βάσει τούτου έκδοσιν των πάσης φύσεως τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών δια τον μέχρι πέρατος και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 1976 χρόνον ανεξαρτήτως της τάξεως εις την οποίαν εφοίτησαν οι περί ων άνω τίτλοι, μαθηταί. 9.Το Γυμνάσιον υποχρεούται εις την εξ υπαρχής τήρησιν των υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων βιβλίων και στοιχείων δια τον από 1ης Σεπτεμβρίου 1976 και εφεξής χρόνον, των αποτελεσμάτων των συμπληρωματικών εξετάσεων καταχωριζομένων εις τα υπό των εξαταξίων ή επταταξίων Γυμνασίων τηρηθέντα μέχρι τούδε Σχολικά βιβλία. 10.Αι νυν υφιστάμεναι σφραγίδες των Σχολείων δύνανται να εξακολουθήσουν χρησιμοποιούμεναι υπό των Γυμνασίων, εφ’ όσον εναρμονίζονται προς τα εν παραγράφω 1 της παρούσης οριζόμενα. 11.Προκειμένου περί Ιδιωτικών Σχολείων η σφραγίς αυτών φέρει δύο ομοκέντρους κύκλους, εις τον εξωτερικόν των οποίων αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Σχολείου και εις τον εσωτερικόν τυχόν χρησιμοποιουμένη προσωνυμία ή έμβλημα, απαγορευομένης της χρήσεως λέξεων προσδιδουσών την έννοιαν Δημοσίας Αρχής. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
| 41 |
32. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 540 της 11/15 Φεβρ. 1977 (ΦΕΚ Α΄ 42) Περί ιδρύσεως Τμήματος Γερμανικής Γλώσσης και Φιλολογίας εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρ.1.-1.Ιδρύεται εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Γερμανικών Σπουδών. Σκοπός του Τμήματος τούτου είναι η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσης, Φιλολογίας και Λογοτεχνίας και η κατάρτισις καθηγητών, ικανών να διδάξουν την Γερμανικήν Γλώσσαν και Φιλολογίαν. 2.Η διάρκεια των σπουδών εις το ανωτέρω Τμήμα ορίζεται τετραετής. 3.Το πτυχίον της Γερμανικής Γλώσσης και Φιλολογίας, το απονεμόμενον υπό της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθιστά τους αποφοίτους του Τμήματος τούτου ικανούς να διδάσκουν εκτός της Γερμανικής Γλώσσης και Φιλολογίας και έτερα ελληνικά φιλολογικά μαθήματα. 4.Από του ακαδημαϊκού έτους 1977-78 θα λειτουργήση το Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος τούτου, τα δε υπόλοιπα έτη σπουδών ανά εν κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. 5.Ο αριθμός των εισακτέων εις το ως άνω Τμήμα ορίζεται κατά τας περί καθορισμού αριθμού εισακτέων εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ισχυούσας διατάξεις. 6.Αι διατάξεις της παρ. 5 της υπ’ αριθ. 107/1962 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου «περί των εισιτηρίων διαγωνισμών εις άπαντα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων», κυρωθείσης δια του άρθρ. 1 του Ν.Δ. 4263/1962, εφαρμόζονται και εν προκειμένω. Άρθρ.2.-1.-Ιδρύονται εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών και δια τας ανάγκας του δια του άρθρ. 1 του παρόντος ιδρυομένου Τμήματος αι κάτωθι τακτικαί έδραι: α)Γερμανικής Γλώσσης και Φιλολογίας. β)Γερμανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. 2.Συνιστάται εις τας ανωτέρω έδρας ανά μία θέσις Επιμελητού και ανά μία θέσις Βοηθού,. 3.Εις τας δια του παρόντος άρθρου ιδρυομένας τακτικάς έδρας και θέσεις Επιμελητών δύνανται να διωρίζονται κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος και μέχρις οριστικής πληρώσεως αυτών υπό των Ελλήνων, οι προτεινόμενοι υπό της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DEUTSHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST), άνευ οικονομικής τινος επιβαρύνσεως του Κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού εξόδων του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντες τα υπό της κειμένης Ελληνικής νομοθεσίας προβλεπόμενα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού. (Αντί για τη σελ. 226,03) Σελ. 226,03(α) Τεύχος 694-Σελ. 57 Φιλοσοφική Σχολή Παν/μίου Αθηνών 31.Β.ι.29-32 Ο διορισμός τούτων ενεργείται δια Π.Δ/ τος, εκδιδομένου προτάσει του επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, μετά γνώμην της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προκειμένου περί Επιμελητών, ούτοι δέον επί πλέον να έχουν υποστή επιτυχώς, την προς διορισμόν εις Δημόσια Σχολεία τυχόν απαιτουμένην δοκιμασίαν της Χώρας, εξ ης προέρχονται. Άρθρ.3.-1.Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών δύναται, βάσει των κειμένων διατάξεων, να προκηρύσση οποτεδήποτε, τας εις το προηγούμενον άρθρον αναφερομένας τακτικάς έδρας και θέσεις Επιμελητών. Εις περίπτωσιν διορισμού εις τας ως άνω έδρας και θέσεις Ελλήνων, οι αρχικώς διωρισμένοι αποχωρούν, άμα τη λήξει του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίον έλαβε χώραν ο διορισμός των εις τας ανωτέρω έδρας και θέσεις. 2.Η δαπάνη μισθοδοσίας των Ελλήνων υπηκόων της προηγουμένης παραγράφου, βαρύνει τον Προϋπολογισμόν εξόδων του Πανεπιστημίου Αθηνών. 3.Εις τας δια του άρθρ. 2 του παρόντος συνιστωμένας θέσεις Βοηθών, διορίζονται Έλληνες υπήκοοι, πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή κάτοχοι ισοτίμου πτυχίου ομοταγούς Σχολής της αλλοδαπής. Άρθρ.4.-Το υπό της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών απονεμόμενον πτυχίον Γερμανικής Γλώσσης και Φιλολογίας, ως και το αντίστοιχον πτυχίον του Ιναστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών της αυτής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρέχει εις τους κατόχους του την δυνατότητα να διορίζωνται ως καθηγηταί της Γερμανικής Γλώσσης εις την Γενικήν ή Επαγγελματικήν Εκπαίδευσιν ή Εκκλησιαστικήν Εκπαίδευσιν, εφ’ όσον ήθελεν αύτη περιληφθή εις το πρόγραμμα της διδακτέας ύλης. Άρθρ.5.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
| 161 |
50. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 90 της 1/6 Φεβρ. 1974 (ΦΕΚ Α΄ 30) Περί επεκτάσεως της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 4260/1962 δια την διενέργειαν τοπικών διαγωνισμών προς πλήρωσιν κενών θέσεων Κλάδων Β΄ Κατηγορίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχολήσεως. Έχοντες υπ' όψει: α)Τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 4260/1962 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την Γενικήν Δ/νσιν Διοικήσεως του Υπουργείου των Εσωτερικών». β)Τας διατάξεις του Ν.Δ. 175/1973 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων», και τας τοιαύτας του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 267/74 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων νομοθεσίας». γ)Τας διατάξεις του Π.Δ. 396/1973 «περί θέσεως εν ισχύϊ των διατάξεων του Ν.Δ. 175/1973 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων». δ)Την υπ’ αριθ. 1333/19.1.1974 (ΦΕΚ 51 τεύχ. Β΄) απόφασιν του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ». ε)Την υπ’ αριθ. 627/24.7.73 σύμφωνον γνωμοδότησιν του Τμήματος Διακοπών του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών, και ς)Την υπ’ αριθ. 673/1973 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ημετέρων Υπουργών παρά τω Πρωθυπουργώ και Απασχολήσεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: Άρθρον μόνον.-Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 4260/ 1962 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την Γενικήν Δ/νσιν Διοικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών», (τόμ. 2 σελ. 42,07) προκειμένης πληρώσεως κενών οργανικών θέσεων Β΄ Κατηγορίας παρά ταις, εκτός περιφερείας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Περιφερειακαίς Υπηρεσίαις του Υπουργείου Απασχολήσεως, και των εις την εποπτείαν τούτου υπαγομένων Οργανισμών. Εις τον Ημέτερον επί της Απασχολήσεως Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.
| 245 |
51. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ. της 7/11 Μαΐου 2001 (ΦΕΚ Β΄ 548) (Συνεδρίαση 1093/4.5.2001 θέμα 2ο) Τροποποίηση Υπηρεσιακού Οργανισμού των ΕΛΤΑ. Τροποποιήθηκε από τις με αριθ. : α)24/ 9575/011.3/19 Οκτ.-5 Νοε. 2001 (Συνεδρίαση 1115/18.10.2001 θέμα 5 ο ), (ΦΕΚ Β΄ 1487) απόφ. Δ.Σ. ΕΛΤΑ, κατωτ. αριθ. 55. β) απόφ. ΔΣ ΕΛΤΑ (Συνεδρίαση 1127/17.1.2002 θέμα 9 ο ), (ΦΕΚ Β΄ 64). γ) 24/9764/29 Μαρτ.-8 Απρ. 2002 (Συνεδρίαση 1136/28.3.2002, θέμα 20 ο ), (ΦΕΚ Β΄ 424) απόφ. Δ.Σ. ΕΛΤΑ, κατωτ. αριθ. 56. δ) 24/10023/011.3/21-30 Ιαν. 2003 (Συνεδρίαση 1170/20.1.2003, θέμα 18 ο ), (ΦΕΚ Β΄ 95) απόφ. Δ.Σ. ΕΛΤΑ, κατωτ. αριθ. 58. ε) 24/10038/011.3/21-28 Φεβρ. 2003 (Συνεδρίαση 1173/20.2. 2003, θέμα 2 ο ),(ΦΕΚ Β΄ 234) απόφ. Δ.Σ. ΕΛΤΑ στ) 24/10065/011.3/21 Φεβρ./9 Απρ. 2003 (ΦΕΚ Β΄ 402) απόφ. Δ.Σ. ΕΛΤΑ. ζ) 24/10099/011.3/12- 22 Μαϊ. 2003 (ΦΕΚ Β΄ 635) απόφ. Δ.Σ. ΕΛΤΑ., κατωτ. αριθ. 61. η) απόφ. ΔΣ ΕΛΤΑ (Συνεδρίαση 1184/5.6.2003 ), (ΦΕΚ Β΄ 793), κατωτ. αριθ. 62. θ). 24/10184/011.3/1 Αυγ.- 12 Σεπτ. 2003 (ΦΕΚ Β΄ 1304) απόφ. Δ.Σ. ΕΛΤΑ., κατωτ. αριθ. 63. ι) 24/10423/011.3/4-21 Ιουν. 2004 (Συνεδρίαση 1227/3.6.2004 θέμα 7 ο ), (ΦΕΚ Β΄ 925) απόφ. Δ.Σ. ΕΛ.ΤΑ., κατωτ. αριθ. 65.
| 203 |
8. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 384 της 16/25 Αυγ. 1988 (ΦΕΚ Α΄ 180) Διόρθ. σφάλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 234/21-101988 Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α)της παρ. 5 του άρθρ. 24 του Νόμ. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/ Α/85), β)Του Νομ. 1586/86 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, Νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α/ 1.4.86) και ιδιαίτερα της παρ. 10 του άρθρ. 9 του ίδιου νόμου. γ)Του άρθρ. 17 του Νομ. 1320/83 (ΦΕΚ 6/Α/83) «Πρόσληψη στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 2.Την 6474/88 (ΦΕΚ 451/Β/88) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών». 3.Την αριθ. 341/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Διάρθρωση υπηρεσιών Άρθρ.1.-Οι υπηρεσίες του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αποτελούν Διεύθυνση που συγκροτείται από τα εξής τμήματα και γραφεία: 1.ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
| 338 |
1. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ της 29 Μαΐου/3 Ιουν. 1935 Περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών. Καταργήθηκε από άρθρ. 4 Π.Δ. 279/1981 (ΦΕΚ Α΄ 78), (κατωτ. σελ. 80,437).
| 160 |
5. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. 188727/8470 της 7/23 Δεκ. 1972 (ΦΕΚ Β΄ 1124) Περί αυξήσεως της μηνιαίας αντιμισθίας των κατεχόντων οργανικάς θέσεις ιατρών ελεγκτών του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος.
| 372 |
3. ΝΟΜΟΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 713 της 3/7 Νοεμ. 1970 (ΦΕΚ Α΄237) Περί ρυθμίσεως της αποζημιώσεως απολυομένων μισθωτών μελών Δ.Σ. Οργανισμών Κοινων. Ασφαλίσεως κλπ. Άρθρ.1.–(Αντικαθίσταται η παρ. 2 άρθρ. 9 Α.Ν. 694/1937, ανωτ. αριθ. 1). Άρθρ.2.–Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σελ. 172,02(η) Τεύχος Δ101 – Σελ. 80 15.Ζ.γ.2-3 Καταγγελία Συμβάσεως εργασίας συνδικαλιστικών στελεχών 184
| 57 |
9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Α6δ/11903 της 18 Δεκ. 1987/28 Ιαν. 1988 (ΦΕΚ Β΄ 28) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Κρατικής Φαρμακαποθήκης Α.Ε. (Αντί για τη σελ. 832,611(γ) Σελ. 832,611(δ) Τεύχος 1133-Σελ. 29 475 Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 34.Ι.θ.3-9
| 53 |
2. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ 599 της 29 Μαρτ./9 Απρ. 1937 (ΦΕΚ Α' 135) Περί μετονομασίας της Αερολέσχης της Ελλάδος εις Βασιλικήν Αερολέσχην της Ελλάδος. (Κατηργήθη δια του άρθρ. 2 Ν.Δ. 1127/1972, κατωτ. αριθ. Σελ. 572,302 Τεύχος 454 – Σελ. 30
| 321 |
30. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Α-ΟΙΚ.48775/3828 της 27-28 Αυγ.2002 (ΦΕΚ Β΄1125) ΄Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.).
| 384 |
1. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡ. ΝΑ ΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. 85724/3015 της 30 Νοεμ./12 Δεκ. 1959 Περί κυρώσεως συλλογικής συμβάσεως Επιβατηγών Πλοίων Ετροποποιήθη και παρετάθη δια της υπ' αριθ. 69040/3091 της 4/12 Οκτ. 1961 ομοίας (ΦΕΚ Β' 360)
| 30 |
170. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 1036112/609/Α/0012 της 21 Μαρτ./12 Απρ. 1995 (ΦΕΚ Β΄278) Έγκριση πινάκων που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994. Αφορά το καθαρό εισόδημα γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα γεωργικής γης, εισόδημα εκτρεφομένου ζώου, ενοίκιο ανά στρέμμα γεωργικής γης κλπ. Τροποποιήθηκε από: α)Την 1044821/803/Α0012/ 726 Απρ. 1995 (ΦΕΚ Β΄319) Απόφ. Υπ. Οικονομικών και β)Την 1055230/1166/Α0012/ 9-24 Μαΐου 1995 (ΦΕΚ Β΄460) ομοία Απόφ. Υπ. Οικονομικών. (Μετά τη σελ. 194,724) Σελ. 194,725 Τεύχος 1440 Σελ. 95 Φόρος Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 27.Β.ε.165-170
| 360 |
26. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 592 της 4/12 Σεπτ. 1975 (ΦΕΚ Α' 194) Περί ενάρξεως και λήξεως του ακαδημαϊκού και διδακτικού έτους, του εορτολογίου, των διδασκομένων μαθημάτων, του ωρολογίου προγράμματος, του προγράμματος σπουδών, των τμηματικών και πτυχιακών εξετάσεων της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.). Κατηργήθη δια του άρθρ. 34 Π.Δ. 861/1978 (ΦΕΚ Α' 205) κατωτ. αριθ. 28.
| 18 |
25. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.18200 της 3/8 Ιουλ. 1985 (ΦΕΚ Β΄ 416) Περί καθορισμού του καταβλητέου από τον ΕΛΤΑ νέου κομίστρου στα υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ και φορτοεπιβατηγά αυτοκίνητα για μεταφορά Ταχυδρομικών σάκκων.
| 290 |
174. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.2048842/6017/0022 της 6 Μαΐου/12 Ιουν.1989(ΦΕΚ Β΄455) Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό των Κέντρων Πληροφορικής του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. Καταργήθηκε από την 2006402/481/0022/30-31 Ιαν. 1995, (ΦΕΚ Β΄ 62) απόφ. Υπ. Πρ. Κυβ., Οικον. Εργασίας, κατωτ. αριθ. 214.
| 124 |
7. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 12/22 Οκτ. 1925 Περί αναθέσεως εις τον Διευθυντήν Δημ. Έργων κλπ. της χορηγήσεως αντιγράφων διαγραμμάτων κλπ. προς ιδιώτας. Έχοντες υπόψη τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 79 του από 17 Ιουλ. 1923 Ν.Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων», προτάσει του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, ανατίθεμεν την έγκρισιν της προς ιδιώτας χορηγήσεως αντιγράφων διαγραμμάτων και εγγράφων σχετικών τη εφαρμογή του άνω Δ/τος εις τον Διευθυντήν των Δημοσίων Έργων και τον αρμόδιον Τμηματάρχην ως εξής: α)Ο Διευθυντής των Δημοσίων Έργων θέλει εγκρίνει την χορήγησιν αντιγράφων οιωνδήποτε εγγράφων εφ’ όσον κατά την κρίσιν του δεν θέλουν εκ τούτου διατρέξει κίνδυνον τα συμφέροντα του Δημοσίου, δυνάμενος πάντως εν περιπτώσει αμφιβολίας περί τούτου, να παραπέμπη την έγκρισιν εις τον Υπουργόν. β)Ο αρμόδιος Τμηματάρχης θέλει εγκρίνει την χορήγησιν αντιγράφων διαγραμμάτων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων. Εις τον Ημέτερον επί της Συγκοινωνίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.
| 8 |
3. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 2612 της 30/30 Οκτ. 1940 Περί συμπληρώσεως του Ν.Δ. της 28ης Απρ./7 Μαΐου 1923 «περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων περί εταιρειών».
| 323 |
32. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθ.1700 της 13 Φεβρ./1 Μαρτ. 1976 (ΦΕΚ Β' 271) Περί καθορισμού του αριθμού των επιτρεπομένων ημερών παραμονής εκτός έδρας των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, κινουμένων δι' εκτέλεσιν υπηρεσίας. Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις: 1.Του άρθρ.15 του υπ' αριθ.65/73 Ν.Δ/τος "περί δαπανών κινήσεως των τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων". 2.Των υπ' αριθ.175/73 και 267/74 Ν.Δ/των περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων". 3.Του υπ' αριθ.216/74 Ν.Δ/τος "περί συστάσεως του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως". 4.Την υπ' αριθ.ΔΛ7/2/2/4/2-1-75 απόφασιν του Πρωθυπουργού "περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τον Υπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως". 5.Την υπ' αριθ.ΔΛ7/2/3/1/2-1-75 απόφασιν του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως "περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων ως και των ανωτάτων και ανωτέρων Υπαλλήλων του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, αποφασίζομεν: Α.Καθορίζομεν τον κατά μήνα αριθμόν ημερών κινήσεως εκτός έδρας δι' εκτέλεσιν υπηρεσίας των πολιτικών Δημοσίων υπαλλήλων, αναλόγως θέσεως και βαθμού, των Αξιωματικών, Ανθυπαστυνόμων και κατωτέρων υπαλλήλων της Αστυνομίας Πόλεων ως και των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και πυροσβεστών, του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό τας ακολούθους προϋποθέσεις και περιορισμούς, εν τη προστασία του Δημοσίου συμφέροντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 Γενικαί Διατάξεις 1.Η κίνησις των Δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων εκτός έδρας δέον να πραγματοποιήται δι' αυστηρώς δεδικαιολογημένους και αποχρώντας υπηρεσιακούς λόγους και αίτια, η εκτίμησις της βαρύτητος των οποίων ανήκει κατ' αποκλειστικότητα, κατά λόγον αρμοδιότητος εκάστου, εις τους Υπουργούς και Νομάρχας. Η τοιαύτη κίνησις δέον να γίνεται δια των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων προτιμουμένων των μεταφορικών τοιούτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, εφ' όσον υφίσταται δια τοιούτων μέσων συγκοινωνία εξαιρέσει της περιπτώσεως εγκρίσεως του Διατάκτου δια την χρησιμοποίησιν αεροπορικού μέσου μεταφοράς. Παρέχεται προς τούτους ήδη εκ του Ν.Δ.65/73 (άρθρ.7) η ευχέρεια χρησιμοποιήσεως ιδιοκτήτου μεταφορικού μέσου, υπό των διαθετόντων τοιαύτα πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων δια τας υπηρεσιακάς των μετακινήσεις. 2.Απαγορεύεται η εις Αθήνας άφιξις δι' υπηρεσίαν και κατ' ακολουθίαν η αντίστοιχος καταβολή της ημερησίας αποζημιώσεως εις πάντας τους δημοσίους υπαλλήλους άνευ διαταγής, υπογεγραμμένης υπό του οικείου Υπουργού ή Υφυπουργού ή Γεν. Γραμματέως, πλην των οδηγών ασθενοφόρων αυτοκινήτων και λοιπών περιπτώσεων κατεπειγούσης φύσεως, ότε δύνανται αι σχετικαί διαταγαί κινήσεως να υπογράφωνται υπό του αρμοδίου Νομάρχου. Η κίνησις αύτη πραγματοποιουμένη μόνον δι' εκτάκτους και απολύτως δεδικαιολογημένας υπηρεσιακάς ανάγκας, ων η εκτίμησις ανήκεις εις τους αρμοδίους Υπουργούς και Νομάρχας, θα γίνεται δια των συγκοινωνιακών μέσων της προηγουμένης παραγράφου. Το χρονικόν διάστημα, καθ' ον οι ουτωσεί προσκαλούμενοι και υπηρεσιακώς κινούμενοι Δημόσιοι υπάλληλοι ήθελον διανύσει εν Αθήναις θα εκπίπτεται υποχρεωτικώς εκ του συνόλου των δι' έκαστον εκ τούτων και αναλόγως του βαθμού ιδιότητος, ην κέκτηται, καθοριζόμενον κατωτέρω ως ανώτατον όριον δεδικαιολογημένης κατά μήνα κινήσεως. «Ωσαύτως, κατ' εξαίρεσιν του εν τη παρούση παραγράφω τιθεμένου περιορισμού, επιτρέπεται η εις Αθήνας έλευσις, δι' υπηρεσιακούς λόγους, των Πρυτάνεων, Προπρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων των εν γένει Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετ' έγκρισιν του Πρυτανικού (Οικονομικού) Συμβουλίου και έκδοσιν υπό του Πρυτάνεως, της σχετικής εγκριτικής διαταγής κινήσεως». Το εντός « » εδάφιον προσετέθη δια της υπ' αριθ.13000 της 22 Οκτ./22 Νοεμ. 1976 (ΦΕΚ Β' 1394) αποφ. Υπ. Προεδρίας. 3.Απαγορεύεται η κατά τας νυκτερινάς ώρας έξοδος εκτός έδρας υπαλλήλου προς εκτέλεσιν υπηρεσίας και η επιστροφή τούτου την πρωΐαν της επομένης. 4.Δημόσιοι υπάλληλοι οιασδήποτε κατηγορίας, καταστάσεως ή βαθμού, λαμβάνοντες δυνάμει Νόμου, αποφάσεως, συμβάσεως εργασίας, ή άλλης εννόμου σχέσεως, είτε εκ του Δημοσίου Ταμείου, είτε εξ άλλης υπό τον έλεγχον του Δημοσίου τελούσης υπηρεσίαν ή Νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου, πάγιον χρηματικόν ποσόν υπό τύπου οδοιπορικών εξόδων, δεν δικαιούνται απολήψεως ημερών αποζημιώσεως. 5.Δι' εκάστην καθοριζομένην ημέραν παραμονής εκτός έδρας αντιστοιχεί πλήρης ημερησία αποζημίωσις, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ.15 του Ν.Δ.65/73 "περί δαπανών κινήσεως των τακτικών Δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων". Η ημερησία αποζημίωσις παρέχεται δι' εκάστην διανυκτέρευσιν εκτός έδρας. Μειούται δε αύτη εις το ήμισυ ή το 1/3, κατά τας περιπτώσεις, τας προβλεπομένας υπό των διατάξεων του άρθρ.14 του αυτού ως άνω Ν.Δ/τος. Υπό την έννοιαν ταύτην ευνόητον τυγχάνει ότι π.χ. δια 3 μετακινήσεις δι' εκάστην των οποίων δικαιολογείται το 1/3 της πλήρους ημερησίας αποζημιώσεως, αντιστοιχεί μία ημέρα παραμονής εκτός έδρας. (Αντί για τη σελ. 400,13(γ) Σελ. 400,13(δ) Τεύχος 721-Σελ. 119 Οδοιπορικά 2.Ζ.δ.32 6.Τα χρονικά όρια εντός των οποίων κινούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, δι' εμφανίσεώς των ενώπιον Δικαστηρίων, νομίμως κλητευόμενοι, είτε ως μάρτυρες, είτε ως κατηγορούμενοι, προς υποστήριξιν των συμφερόντων του Δημοσίου, δεν υπολογίζονται εις τα δι' έκαστον, κατά βαθμόν και θέσιν, καθοριζόμενα κατωτέρω ανώτατα όρια. Ο τοιούτος χρόνος μέχρι της εις έδρας επανόδου του υπαλλήλου θα θεωρήται ως εκτός έδρας καθ' υπέρβασιν του επιτρεπομένου ανωτάτου ορίου και θα καταβάλλωνται εις τούτον εκτός των πραγματοποιουμένων δαπανών και αι ημερήσιαι αποζημιώσεις. 7.Αι εκτός έδρας μετακινήσεις Δημοσίων υπαλλήλων θα εκτελώνται κατόπιν εγκριτικής διαταγής των κατωτέρω Αρχών και υπό την προϋπόθεσιν πάντοτε ότι οι λόγοι δι' ους ζητούνται είναι σοβαροί και απολύτως δεδικαιολογημένοι, επιβάλουσι δε την άνευ αναβολής παρουσίαν του αιτουμένου την έξοδον υπαλλήλου εις τον τόπον του προορισμού του. Ούτω αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπηρεσιών περιέχουσαι αορίστους ή γενικής εννοίας εκφράσεις λ.χ. "δι' εκτέλεσιν υπηρεσίας" ή "προς λήψιν υγειονομικών μέτρων" κ.ο.κ. θα απορρίπτωνται, ως μη καθορίζουσαι επακριβώς τον συγκεκριμένον απαιτούμενον σκοπόν. Αρμόδιοι δια την έκδοσιν εγκριτικής διαταγής κινήσεως, δυνάμει της οποίας θα αναγνωρίζωνται και θα εκκαθαρίζωνται αρμοδίως αι δαπάναι κινήσεως, καθίστανται: α)Δια τους εις την Περιφέρειαν του Νομού υπηρετούντας υπαλλήλους οι Νομάρχαι και εν απουσία ή κωλύματι αυτών οι Νόμιμοι Αναπληρωταί των. «β)Δια τους Γενικούς Επιθεωρητάς και Επιθεωρητάς πάσης ειδικότητος και κατηγορίας Νομαρχιακού Επιπέδου, οι οικείοι Νομάρχαι, εις την έδραν των οποίων ούτοι εδρεύουσι. Δια τους Γενικούς Επιθεωρητάς και Επιθεωρητάς πάσης ειδικότητος και κατηγορίας Διανομαρχιακού Επιπέδου ο οικείος Υπουργός, προκειμένου δε περί του λοιπού προσωπικού των υπηρεσιών τούτων, ο οικείος Προϊστάμενος». Το εδάφ.β' αντικατεστάθη ως άνω δια της υπ' αριθ.15888 της 31 Δεκ. 1976/25 Ιαν. 1977 (ΦΕΚ Β' 39) απόφ. Υπ. Προεδρίας. Σελ. 400,14(δ) Τεύχος 721-Σελ. 120 γ)Δια τους εις τας Κεντρικάς υπηρεσίας των Υπουργείων υπηρετούντας και τας εκ των Υπουργείων εξηρτημένας υπηρεσίας, οι αρμόδιοι Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων. δ)Δια τους Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών, Ανακριτάς και Πρωτοδίκας τους μεταβαίνοντας προς εκδίκασιν υποθέσεων Μονομελών Δικαστηρίων κλπ. οι εισαγγελείς Εφετών της Περιφερείας του Δικαστηρίου. ε)Δια τους Εισαγγελείς Εφετών και Εφέτας ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου. στ)Δια τους Δικαστικούς της Ανωτάτης Ιεραρχικής κλίμακος ο Υπουργός Δικαιοσύνης. «ζ)Δια τους Ειρηνοδίκας ή Πταισματοδίκας και δοκίμους Ειρηνοδίκας, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της Περιφερείας του Δικαστηρίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και δια τους Γραμματείς και λοιπούς υπαλλήλους των Ειρηνοδικείων ή Πταισματοδικείων ο αρμόδιος Εισαγγελεύς Πρωτοδικών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του». Η περίπτ.ζ' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 της 10470/22 Σεπτ.-26 Οκτ. 1979 (ΦΕΚ Β' 981) απόφ. Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως. η)Δια τους Δικαστικούς λειτουργούς της Φορολογικής Δικαιοσύνης ισχύουν κατ' αναλογίαν τα δια των προηγουμένων υποπαραγράφων καθοριζόμενα, την δε εγκριτ. διαταγήν μετακινήσεως θα υπογράφουν αντιστοίχως οι Πρόεδροι Φορολογικών Εφετείων, ο Γενικός Επίτροπος της Φορολογικής Δικαιοσύνης και ο Υπουργός της Δικαιοσύνης. θ)Δια τους Γραμματείς και υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βαθμού, των Φορολογικών δικαστηρίων ο Πρόεδρος του οικείου Δικαστηρίου. ι)Δια τους της Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος, οι ήδη δι' εγκυκλίων του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, ορισθέντες Διοικηταί των οικείων υπηρεσιών. ια)Δια τους πολιτικούς υπαλλήλους αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Αμύνης οι ήδη δι' εγκυκλίων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ορισθέντες Διοικηταί των οικείων Υπηρεσιών. ιβ)Δια τους πολιτικούς Δημοσίους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ο Δ/ντής ταύτης. 2.Ζ.δ.32 Οδοιπορικά «ιγ.Δι' άπαν το προσωπικόν των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ο Πρύτανις, ή το κατ' εξουσιοδότησιν αυτού οριζόμενον όργανον, μετ' έγκρισιν του Πρυτανικού (Οικονομικού) Συμβουλίου». Το εδάφ.ιγ προσετέθη δια της υπ' αριθ.13000 της 22 Οκτ./22 Νοεμ. 1976 (ΦΕΚ Β' 1394) αποφ. Υπ. Προεδρίας. «ιδ.Ειδικώς προκειμένου περί μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων των περιφερειακών Υπηρεσιών δια τας οποίας έχει εξασφαλισθεί εκ των προτέρων η αναγκαία πίστωσις συμφώνως προς τας περί αναλήψεως δαπανών υπό των Διατακτών κειμένας διατάξεις, την σχετικήν εγκριτικήν εντολήν δύνανται να εκδίδουν, οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών εκάστης Νομαρχίας ή οι νόμιμοι αναπληρωταί των προς τους οποίους η κατά τα ανωτέρω αρμοδιότης έχει μεταβιβασθεί δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου». Η περίπτ.ιδ' προστέθηκε από την παρ.2 της 10470/22 Σεπτ.-26 Οκτ. 1979 (ΦΕΚ Β' 981) απόφ. Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2 Ανώτατον όριον ημερών κινήσεως κατά μήνα 1.Το ανώτατον όριον των καθ' έκαστον μήνα δικαιολογουμένων ημερών εκτός έδρας δι' έκαστον Δημόσιον υπάλληλον δεν πρέπει, εν ουδεμιά περιπτώσει να υπερβαίνη, τα κατωτέρω κατά βαθμούς και θέσεις καθοριζόμενα, ήτοι: Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διπλωματικοί Υπάλληλοι του Υπ. Εξωτερικών 1.Πρέσβυς ημέραι τρεις (3) 2.Πληρεξούσιος Υπουργός Α' " " " 3.Πληρεξούσιος Υπουργός Β' " " " 4.Σύμβουλος Πρεσβείας Α' " " " 5.Σύμβουλος Πρεσβείας Β' " " " 6.Γραμματεύς Πρεσβείας Α' " " " 7.Γραμματεύς Πρεσβείας Β' " " " 8.Γραμματεύς Πρεσβείας Γ' " " " 9.Ακόλουθος Πρεσβείας " " " (Μετά τη σελ. 400, 14(δ) Σελ. 400,141 Τεύχος 721-Σελ. 121 Οδοιπορικά 2.Ζ.δ.32 2.Ζ.δ.32 Οδοιπορικά Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δικαστικοί Λειτουργοί-Δικαστικοί Υπάλληλοι α)Πρόεδρος και Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί της φορολογικής Δικαιοσύνης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Αρεοπαγίται Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πάρεδροι και Σύμβουλοι Συμβουλίου Επικρατείας ημέραι 5. β)Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών Φορολογικού Εφετείου, Εφέται και Αντισαγγελείς Εφετών, Φορολογικοί Εφέται και Αντεπίτροπος παρά τω Γενικώ Επιτρόπω της Επικρατείας επί της φορολογικής δικαιοσύνης ημέραι 4. γ)Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Πρόεδρος Φορολογικού Πρωτοδικείου, Πρωτοδίκαι, Αντεισαγγελείς Πρωτοδικείου, Φορολογικοί Πρωτοδίκαι, Πάρεδροι παρά Πρωτοδίκαις και Εισαγγελείαις και Πάρεδροι Φορολογικού Πρωτοδικείου ημέραι 3. δ)Ειρηνοδίκαι, Δόκιμοι Ειρηνοδίκαι, Ειδικοί Πταισματοδίκαι, Γραμματείς Δικαστηρίων και Φορολογικών τοιούτων ανεξαρτήτως βαθμού και λοιποί εν γένει Δικαστικοί υπάλληλοι, ημέραι 4. 1.Προκειμένου περί των δικαστικών της υποπαρ.α, ως και των Διοικητικών Επιθεωρητών Φυλακών, των κινουμένων κατά τας κειμένας διατάξεις προς διενέργειαν της ετησίας Επιθεωρήσεως των Δικαστικών Υπηρεσιών, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεσιν εις περίπτωσιν καθ' ην ο κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενος πάγιος κατά μήνα αριθμός ημερών δεν επαρκεί δια την εκπλήρωσιν της ως άνω αποστολής των, ο αθροιστικός υπολογισμός του αριθμού των ημερών και των υπολοίπων μηνών του αυτού έτους. 2.Ο κατά τ' ανωτέρω καθοριζόμενος παγίως κατά μήνα αριθμός ημερών των Προέδρων Πρωτοδικών, Δικαστικών, Παρέδρων, Εισαγγελέων και Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών αυξάνεται κατά 50% εφ' όσον τα υπό την δικαιοδοσίαν των υπαγόμενα Ειρηνοδικεία και ειδικά Πταισματοδικεία υπερβαίνουν τα 10. Η τοιαύτη προσαύξησις των κατά μήνα παγίως εγκεκριμένων κατά τ' ανωτέρω αριθμού ημερών ισχύει και δια τους Εισαγγελείς και Αντεισαγγελείς Εφετών ως και τους Προέδρους Φορολογικών Εφετείων και Εφέτας Φορολογικών δικαστηρίων, εφ' όσον τα υπ' αυτών εποπτευόμενα Πρωτοδικεία υπερβαίνουν τα 6. 3.Ουδείς περιορισμός τίθεται επί των μετακινήσεων των Δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων ως και Διοικητικών υπαλλήλων, ανεξαρτήτως βαθμού, οίτινες πραγματοποιούν υπό την ιδιότητά των ως Δικαστικών Αντιπροσώπων κατά την διενέργειαν των Βουλευτικών ή Δημοτικών και Κοινοτικών εκλογών της Χώρας. Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διοικητικοί Υπάλληλοι α)Νομάρχαι, Αναπληρωταί Νομαρχών, Έπαρχοι. Η κίνησις τούτων εκτός έδρας θα πραγματοποιήται αναλόγως των υφισταμένων υπηρεσιακών αναγκών, έναντι της παρεχομένης αυτοίς κατ' αποκοπήν αποζημιώσεως, της προβλεπομένης υπό των διατάξεων του άρθρ.13 του υπ' αριθ.960/71 Ν.Δ/τος "περί διατάξεών τινων περί Νομαρχών και συστάσεως Αναπληρωτών Νομαρχών". β)Διευθυνταί και Υπάλληλοι Νομαρχιών, ημέραι 3. «γ.Επιθεωρηταί Υπουργείων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ανεξαρτήτως του τόπου της έδρας των και της εκτάσεως χωρικής αρμοδιότητος, ημέραι τέσσαρες». «δ.Διευθυνταί (Προϊστάμενοι) Περιφερειακών Υπηρεσιών, εγκατεστημένων εις την έδραν του Νομού (Νομομηχανικοί, Δ/νταί Δ/νσεων Γεωργίας, Νομοκτηνίατροι, Δασάρχαι, Οικ. Έφοροι, Δημόσιοι Ταμίαι, Δ/νταί Αγροτ. Ασφαλείας, Προϊστάμενοι Κέντρων Κοιν. Πολιτικής κλπ.) ημέραι 4». ε)Υπάλληλοι ανεξαρτήτως βαθμού των εν τη προηγουμένη παραγράφω υπηρεσιών και εν τη έδρα αυτών υπηρετούντες, ημέραι 2. «στ.Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών, υπηρετούντες εις τας έδρας επαρχιών, ημέραι 2». «ζ.Ανώτατοι και Ανώτεροι Δημόσιοι Λειτουργοί υπηρετούντες εις τας Κεντρικάς Υπηρεσίας των Υπουργείων, εφ' όσον παρίσταται ανάγκη εξόδου εκ της έδρας των δια θέματα των οποίων η επίλυσις δεν ανήκει εκ των κειμένων διατάξεων εις τους κατά τόπους Δ/κούς υπ/λους της Περιφερείας εκείνης ή τους οικείους Νομάρχας ή Περιφερειακούς Επιθεωρητάς, αλλ' εις το Προϊστάμενον Υπουργείον, ούτινος και φορείς των εντολών καθίστανται ούτοι, η δε από τηλεφώνου ή μέσω ταχυδρομείου μεταβίβασις των λύσεων δεν κρίνεται υπηρεσιακώς συμφέρουσα, ημέραι 3». Τα μέσα σε «» εδάφ.γ,δ,ς και ζ αντικαταστάθηκαν ως άνω από την 1833/16 Φεβρ.-7 Μαρτ. 1979 (ΦΕΚ Β' 221) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπ' αριθ.1700/13.2.1976 Υπουργικής αποφάσεως "περί καθορισμού του αριθμού των επιτρεπομένων ημερών παραμονής εκτός έδρας των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων κινουμένων δι' εκτέλεσιν υπηρεσίας", τροποποιηθείσης μεταγενεστέρως". η)Λοιποί υπάλληλοι των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων ανεξαρτήτως κατηγορίας και βαθμού, ημέραι 3. Αστυνομία Πόλεων-Πυροσβ. Υπηρεσία α)Δια τους οικείους Αρχηγούς ημέραι οκτώ (8) β)Δια τους Επιθεωρητάς " τέσσαρες (4) γ)Δια τους λοιπούς Αξ/κούς κλπ. " τρεις (3) (Αντί για τη σελ. 400,15(γ) Σελ. 400,15(δ) Τεύχος 695-Σελ. 55 Οδοιπορικά 2.Ζ.δ.32 Οδηγοί Αυτοκινήτων «α)Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων πάσης φύσεως, κινούμενοι εντός και εκτός του Νομού ένθα ούτοι εδρεύουσιν ή εξ Αθηνών προς Επαρχίαν και τανάπαλιν, ημέραι 6». Το εδάφ.α' αντικατεστάθη ως άνω δια της υπ' αριθ.15888 της 31 Δεκ. 1976/25 Ιαν. 1977 (ΦΕΚ Β' 39) αποφ. Υπ. Προεδρίας. 2.Τα ανωτέρω ρητώς καθοριζόμενα, αποτελούσι το ανώτατον όριον, των δυναμένων να δικαιολογηθώσι κατά βαθμούς ή θέσεις, ημερών εκτός έδρας, αποζημιώσεων κατά μήνα και θα εγκρίνηται υπό των κατά νόμον υπηρεσιών Οικονομικού ελέγχου, εφ' όσον ετηρήθησαν οι όροι της παρούσης και η υπηρεσία, δια την οποίαν εξήλθεν ο δικαιολογών ήτο ομολογουμένως και αναποδράστως υποχρεωτική και αμέσως συνδεομένη με την υπηρεσιακήν ιδιότητα και την έκτασιν της υπηρεσιακής ευθύνης του διαταχθέντος, άλλως θ' απορρίπτεται η δαπάνη και θ' αναφέρεται όπου δει η τοιαύτη περίπτωσις. 3.Εν περιπτώσει εμφανίσεως εις σημεία της χώρας επιζωοτιών επιδημικών νόσων, καταστροφών ή σοβαρών βλαβών εις την καλλιέργειαν ή την σποράν ή εκ της αναπτύξεως επιβλαβών, δια την γεωργίαν και τα δάση, ζώων, πτηνών, ή εντόμων δι' ων υφίσταται ανάγκη οργανώσεως μέτρων θανατώσεως ή καταπολεμήσεως αυτών, ή έλαβον χώραν πλημμύραι ή σεισμοί, πυρκαϊαί ή άλλαι παρόμοιαι καταστροφαί και επιβάλλεται η οργάνωσις μέτρων σωτηρίας των κινδυνευόντων, δύνανται οι αρμόδιοι Υπουργοί να εξαιρέσωσι τους με τας σχετικάς ως άνω υπηρεσίας διατεθειμένους υπαλλήλους εκ των υφισταμένων δια της παρούσης περιορισμών και να εγκρίνωσι το διπλάσιον του καθορισθέντος κατά βαθμόν ή ιδιότητα χρονικόν διάστημα εξόδου. 4.Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι παντός βαθμού κινούμενοι εις το εξωτερικόν δι' εκτέλεσιν υπηρεσίας δεν υπάγονται εις τας διατάξεις της παρούσης και τους δια ταύτης τιθεμένους περιορισμούς. Σελ. 400,16(δ) Τεύχος 695-Σελ. 56 2.Ζ.δ.32 Οδοιπορικά ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3 1.Δια τας κάτωθι κατηγορίας υπαλλήλων λόγω της ειδικής φύσεως της εκτελουμένης παρ' αυτών υπηρεσίας, καθορίζομεν κατά περίπτωσιν και ειδικότητα, τας ημέρας κινήσεως εκτός έδρας τούτων, ως ακολούθως: Υπουργείον Εθνικής Παιδείας-Θρ/των Α'.Ανωτάτη Εκπαίδευσις 1.Πρύτανις ημέραι επτά (7) 2.Προπρύτανις " " (7) 3.Αντιπρύτανις " " (7) 4.Μέλη Συγκλήτου (Κοσμήτορες-Συγκλητικοί) " πέντε (5) 5.Καθηγηταί " τέσσαρες (4) 6.Υφηγηταί " " (4) 7.Γενικός Γραμματεύς " πέντε (5) 8.Αναπλ. Γενικός Γραμματεύς " " (5) Αι ημέραι των περιπτ.1-8 αντικατεστάθησαν ως άνω δια της υπ' αριθ.13000 της 22 Οκτ./22 Νοεμ. 1976 (ΦΕΚ Β' 1394) αποφ. Υπ. Προεδρίας. 9.Βοηθητικόν Διδακτικόν προσωπικόν (Επιμεληταί,Βοηθοί, παρασκευασταί κλπ.) " δύο (2) 10.Διοικητικόν προσωπικόν " τέσσαραι (4) 11.Οδηγοί αυτοκινήτων " έξ (6) 12.Διευθυνταί Σωματικής Αγωγής, επί 20 ημέρας, ετησίως, προς εκτέλεσιν υπηρεσίας και επί 30 ημέρας, ετησίως, προς συμμετοχήν εις φοιτητικούς αθλητικούς αγώνας. 13.Καθηγηταί Σωματικής Αγωγής, επί 20 ημέρας ετησίως, προς συμμετοχήν εις αθλητικούς φοιτητικούς αγώνας. Ο αριθμός ημερών εκτός έδρας, δι' ερευνητικούς σκοπούς, δι' ας καταβάλλεται ημερησία αποζημίωσις, δεν δύναται να υπερβή ετησίως αθροιστικώς, δια μεν τους καθηγητάς και εντεταλμένους υφηγητάς τας 26 ημέρας, δια δε το βοηθητικόν, Διδακτικόν Προσωπικόν τας 40 και όπως εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις επιτρέπεται πέραν των 40 ημερών διενέργεια επιστημονικών ερευνών υπό του Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού και καταβολή ημερησίας αποζημιώσεως εκτός έδρας, μετά σύμφωνον γνώμην της οικείας Σχολής και έγκρισιν του Πρυτανικού (οικονομικού) Συμβουλίου. Β'.Μέση Εκπαίδευσις α)Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι:Ημέραι 22 ανά τρίμηνον, περιοριζόμεναι εις 12 δια το τρίμηνον Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. β)Γενικοί Επιθεωρηταί:Ημέραι 21 ανά τρίμηνον, περιοριζόμεναι εις 12 δια το τρίμηνον ΙουλίουΣεπτεμβρίου. Προκειμένου δια τον Γενικόν Επιθεωρητήν των Β' και Θ' Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Περιφερειών Αθηνών (Π.Δ.Π.Δ.Σ.Ε.) ως και της ΣΤ' τοιαύτης Θεσ/νίκης, αι ανωτέρω ημέραι επαυξάνονται κατά 6 ανά τρίμηνον. γ)Αναπληρωταί Γενικοί Επιθεωρηταί:Ημέραι 15 ανά τρίμηνον, περιοριζόμεναι εις 9 δια το τρίμηνον Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Προκειμένου περί αναπληρωτών Γενικών Επιθεωρητών, εκτελούντων χρέη Γενικού Επιθεωρητού, ούτοι δικαιούνται των ημερών κινήσεως εκτός έδρας του Γενικού Επιθεωρητού. δ)Διοικητικοί Επιθεωρηταί:Ημέραι 24 ανά τρίμηνον, περιοριζόμεναι εις 15 δια το τρίμηνον ΙουλίουΣεπτεμβρίου. Δια τους εξ αυτών έχοντας υπό την διοίκησιν εκτός έδρας των, άνω των 10 σχολείων, αι 24 ημέραι επαυξάνονται εις 30, δι' έκαστον των αυτών ως άνω τριμήνων. ε)Επιθεωρηταί Ειδικοτήτων:Ημέραι 36 ανά τρίμηνον, περιοριζόμεναι εις 6 δια το τρίμηνον Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Προκειμένου περί των εχόντων αρμοδιότητα και επί ετέρας Ανωτέρας Εκπαιδευτικής Περιφερείας αι 36 ημέραι επαυξάνονται εις 45. Οίκοθεν νοείται ότι αποκλείεται οιοσδήποτε αθροιστικός ή συμψηφιστικός υπολογισμός του κατά τ' ανωτέρω εγκρινομένου αριθμού ημερών μεταξύ των τριμήνων τούτων χρονικών διαστημάτων. (Μετά τη σελ. 400,16(δ) Σελ. 400,161 Τεύχος 695-Σελ. 57 Οδοιπορικά 2.Ζ.δ.32 2.Ζ.δ.32 Οδοιπορικά Γ΄.Δημοτική Εκπαίδευσις α)Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι:Ημέραι 24 ανά τρίμηνον, περιοριζόμεναι εις 10 δια το τρίμηνον Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. β)Γενικοί Επιθεωρηταί:Ημέραι 30 ανά τρίμηνον, δια τα τρίμηνα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου-Μαρτίου και Απριλίου-Ιουνίου. γ)Αναπληρωταί Γενικών Επιθεωρητών:Ομοίως ως εν τη προηγουμένη παραγράφω ημέραι 30 ανά τρίμηνον. δ)Νομαρχιακοί Επιθεωρηταί:Ομοίως ως εν τη προηγουμένη παραγράφω ημέραι 30 ανά τρίμηνον. ε)Επιθεωρηταί:Ομοίως ως εν τη προηγουμένη παραγράφω ημέραι 30 ανά τρίμηνον. στ)Καθ' όσον αφορά τους Επιθεωρητάς Δ.Ε. και Νομαρχιακούς Επιθεωρητάς οίτινες προΐστανται και ετέρας Νομαρχιακής Περιφερείας, εγκρίνεται η εκτός έδρας παραμονή μετά δικαιώματος αποζημιώσεως, επί 3 ημέρας, μηνιαίως, δι' έκαστον εξ αυτών, εν συνόλω και κατ' ανώτατον όριον, κατά τους μήνας Ιούλιον, Αύγουστον και Σεπτέμβριον δια την κίνησίν των προς συμμετοχήν εις τα εν ταις έδραις των Νομών λειτουργούντα περιφερειακά και υπηρεσιακά συμβούλια, ως επίσης και τους μετέχοντας εις τα ανώτατα περιφερειακά συμβούλια Δ.Ε. (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), άτινα συνεδριάζουν εις τας έδρας των περιφερειακών Διοικήσεων. Οίκοθεν νοείται ότι αποκλείεται οιοσδήποτε αθροιστικός ή συμψηφιστικός υπολογισμός των κατά τα ανωτέρω εγκρινομένου αριθμού ημερών μεταξύ των τριμήνων τούτων χρονικών διαστημάτων. Δ'.Γενικοί Επιθεωρηταί Σχολιατρικής Υπηρεσίας. Υγειονομικοί Επιθεωρηταί και Σχολίατροι:Ημέραι 36 ανά τρίμηνον, άνευ δικαιώματος αθροιστικού υπολογισμού. Ε'.Επισκέπτριαι Σχολικαί Αδελφαί Νοσοκόμοι:Ημέραι 36 ανά τρίμηνον, άνευ δικαιώματος αθροιστικού υπολογισμού. ΣΤ'.Επιθεωρηταί Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών: α)Γενικού Διευθυντού Επαγγελματικής Εκπ/σεως, Αναπληρωτού Γενικού Δ/ντού Επαγγελματικής Εκπ/σεως και εκάστου των Δ/ντών των Διευθύνσεων κατωτέρας, μέσης και ανωτέρας επαγγελματικής εκπ/σεως, επί 18 ημέρας ανά τρίμηνον, πλην του τριμήνου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. β)Γενικών Επιθεωρητών:επί 30 ημέρας ανά τρίμηνον, πλην του τριμήνου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. γ)Επιθεωρητών Τεχνικών Ειδικοτήτων: Περιφερειών Ζ' Λαρίσης, Γ' Καβάλας, ΙΑ' Ιωαννίνων και ΙΔ' Ηρακλείου, επί 30 ημέρας, ανά τρίμηνον, πλην του τριμήνου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. δ)Επιθεωρητών Τεχνικών Ειδικοτήτων Περιφερειών Β' Αθηνών, Γ' Αθηνών, Ε' Πειραιώς, ΣΤ' Πειραιώς, Η' Θεσ/νίκης, Θ' Θεσ/νίκης, ΙΒ' Πατρών, και ΙΓ' Πατρών, επί 24 ημέρας, ανά τρίμηνον, πλην του τριμήνου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. ε)Επιθεωρητών Τεχνικών Ειδικοτήτων Περιφερειών Α' και Δ' Αθηνών, επί 24 ημέρας, ανά τρίμηνον, πλην του τριμήνου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. στ)Επιθεωρητών Ειδικοτήτων Μαθηματικού, Φυσικού ή Χημικού και Εμποριολόγου, επί 30 ημέρας, ανά τρίμηνον, πλην του τριμήνου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Οίκοθεν νοείται ότι αποκλείεται οιοσδήποτε αθροιστικός ή συμψηφιστικός υπολογισμός του κατά τ' ανωτέρω εγκρινομένου αριθμού ημερών μεταξύ των τριμήνων τούτων χρονικών διαστημάτων. Υπουργείον Εσωτερικών Δια τους μηχανικούς, Υπομηχανικούς και Εργοδηγούς της Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων η κατά μήνα κίνησις τούτων εκτός έδρας αναβιβάζεται εις 10 ημέρας και δια τους Σχεδιαστάς εις 8 ημέρας, παρεχομένης άμα της ευχερείας συμψηφισμού αυτών εντός του ετησίου ανωτάτου ορίου. Υπουργείον Γεωργίας Δια την κίνησιν εκτός έδρας προς εκτέλεσιν υπηρεσίας παρ' υπαλλήλων ενίων κατηγοριών του Υπουργείου Γεωργίας ισχύει η συναφής υπ' αριθ.7142/6-2-63 απόφασις ημών, ως αύτη ετροποποιήθη μεταγενεστέρως δια της υπ' αριθ.14567/2990/2-4-68 ομοίας ημών. Υπουργείον Μεταφορών-Επικ/νιών "Εξαιρείται των δια της παρούσας τιθεμένων περιορισμών το τεχνικό προσωπικό, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας το κινούμενο για την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση, επιθεώρηση και επισκευή επελθουσών βλαβών στα ηλεκτρονικά μέσα (Τηλεπικοινωνίες, Ραδιοβοηθήματα, RADARΑυτοματισμός ΕΕΚ, Ειδικά Ηλεκτρονικά συστήματα), στους Αερολιμένες και στις εγκαταστάσεις σε απομονωμένες θέσεις, από αέρος έλεγχο, πιστής λειτουργίας ραδιοβοηθημάτων και λοιπών μέσων της Υ.Π.Α. και της Πολεμικής Αεροπορίας εξυπηρετούντων την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας και την καθοδήγηση των ιπταμένων αεροσκαφών". Το εδάφιο που αναφέρεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τροποποιήθηκε ως άνω από την ΔΙ/8/5273/1366/10 Φεβρ.-16 Μαρτ. 1987 (ΦΕΚ Β' 118) απόφ. Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών. Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως 1.Κίνησις 5 υπαλλήλων της Γ.Γ.Τ.Π. δια την, μετά δικαιώματος αποζημιώσεως, παραμονήν τούτων εκτός έδρας μέχρι 10 ημερών, δι' έκαστον, κατά μήνα, προς εκτέλεσιν υπηρεσίας. 2.Λόγω της ειδικής φύσεως, της εκτελουμένης εργασίας (εκτάκτου αναχωρήσεως) υπό των οδηγών αυτ/των και του Προσωπικού του Συνεργείου Επισκευής αυτ/των της Υπηρεσίας Διοικητικού (Αντί για τη σελ. 400,17(γ) Σελ. 400,17(δ) Τεύχος Θ72 - Σελ. 57 Οδοιπορικά 2.Ζ.δ.32 του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, οίτινες εξυπηρετούν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς και λοιπά Υψηλά πρόσωπα, ως επίσης και των ανδρών ασφαλείας του Π/Υ επιτρέπεται η μετακίνησίς των και άνευ προεγκριτικής προς τούτο διαταγής, ήτις δύναται να παρέχεται μετά την επιστροφήν των. Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών Πολιτικοί Δημόσιοι υπάλληλοι Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ημέραι κινήσεως εκτός έδρας, κατά μήνα 8 με δικαίωμα αθροιστικού υπολογισμού κατά δίμηνον. Υπάλληλοι Νομού Κυκλάδων-Δωδεκανήσου 1.Δια τους εν τη Διοικητική Περιφερεία του Νομού Κυκλάδων υπηρετούντας Προϊσταμένους Υπηρεσιών, Επιθεωρητάς και υπαλλήλους, εδρεύοντες εκείθεν, τα εν κεφ.2 της παρούσης καθοριζόμενα ανώτατα όρια κινήσεως ημερών μετ' αποζημιώσεως αυξάνονται εις το διπλάσιον δι' εκάστην κατηγορίαν εκ τούτων. Το ίδιον ποσοστόν αυξήσεως, ήτοι το διπλάσιον του δια τούτους ισχύοντος, παρέχεται και εις τους υπαλλήλους τους εδρεύοντας εις τας επαρχίας του Νομού. 2.Εις τους εν τη έδρα της Δωδεκανήσου υπηρετούντας πάσης φύσεως Δημοσίους Λειτουργούς τα ανώτατα όρια κινήσεως ημερών μετ' αποζημιώσεως αυξάνονται κατά 50% εκείνων τα οποία έκαστος τούτων δικαιούται εκ των εν κεφ.2 της παρούσης καθοριζομένων. 3.Τα ηυξημένα ως άνω όρια θα δικαιολογούνται εις τους Δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, πασών των αρμοδιοτήτων, μόνον εφ' όσον κινούνται ούτοι θαλασσίως και εντός του Νησιωτικού συμπλέγματος των ως άνω Περιφερειών, δι' εκτέλεσιν διατεταγμένης νομίμου υπηρεσίας. 4.Δεν υπάγονται εις τας ανωτέρω διατάξεις οι Τεχνικοί του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, οι λοιποί τεχνικοί των λοιπών Υπουργείων ως και αι κατηγορίαι ειδικών τινών υπηρεσιών περί ων το κεφ.3 της παρούσης, δι' ους καθορίζονται πλεονεκτικώτερα όρια. 5.Οι αμέσως Προϊστάμενοι (ουχί οι Επιθεωρηταί) των εις Κυκλάδας και Δωδεκάνησον ευρισκομένων Δημοσίων Πολιτικών Υπηρεσιών, οι εδρεύοντες ενταύθα ή αλλαχού, οίτινες ασκούσι δυνάμει Νόμων ή Κανονισμών, άμεσον αυτών Διοίκησιν και των οποίων τα ανώτατα όρια τα καθοριζόμενα δια της παρούσης εν κεφ.2 δεν υπερβαίνουσι τας 10 ημέρας κατά μήνα, αυξάνονται εις τα όρια ταύτα (10 ημέραι) εντός των οποίων οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να κινούνται. Σελ. 400,18(δ) Τεύχος Θ72 - Σελ. 58 6.Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι κινούμενοι δι' υπηρεσίαν εις Νήσους και παραμένοντες ένεκα των συγκοινωνιακών συνθηκών εις ταύτας καθ' υπέρβασιν του δια τούτους καθορισθέντος ανωτάτου ορίου, κατά μήνα κινήσεως, δικαιούνται αποζημιώσεως δια το επί πλέον αυτό χρονικόν διάστημα, ανεξαρτήτως των ημερών, ας εξ ανάγκης παρέμειναν, δικαιολογούντες την καθυστέρησιν ταύτην δι' επισήμου εγγράφου Λιμενικής ή άλλης αρμοδίας προς τούτο αρχής του τόπου ένθα η παραμονή των. 2.Ζ.δ.32 Οδοιπορικά ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4 Έκτακτοι Μετακινήσεις καθ' υπέρβασιν 1.Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, καθ' ας επιβάλλεται η κίνησις υπαλλήλων συνεπεία εποχιακών ή προγραμματικών αναγκών και ήτις προβλέπεται ότι θα υπερβή τα εν Κεφαλ.2 της παρούσης καθοριζόμενα όρια, δύναται να ζητηθή εκ των προτέρων η έγκρισις ημών, εφ' όσον η αποστολή έχει εγκαίρως αποφασισθή και προγραμματισθή. Εις τας περιπτώσεις εξ άλλου των όλως εκτάκτων αναγκών, εφ' ων επιβάλλεται η άμεσος κίνησις των υπαλλήλων, η Διοίκησις δύναται, κατ' εξαίρεσιν, να διατάξη την κίνησιν τούτων αλλά παραλλήλως υποχρεούται, όπως ευθύς αμέσως ζητήση την έγκρισιν ημών, δικαιολογούσα επαρκώς την ανάγκην της τοιαύτης εκτάκτου υπηρεσίας. Η σχετική περί τούτου πρότασις της υπηρεσίας δέον να περιέρχηται ημίν το βραδύτερον εντός του μηνός, καθ' ον διετάχθη η έκτακτος κίνησις άλλως θα απορρίπτεται αύτη, δημιουργουμένης εντεύθεν ευθύνης δια την προϊσταμένην υπηρεσίαν του υπαλλήλου εκ της, ην έχει, υποχρεώσεως να καλύψη την κίνησιν τούτου. 2.Αι προτάσεις, περί των καθ' υπέρβασιν ημερών κινήσεως εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου θα υποβάλλωνται εις το Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως (Υπηρεσίαν Διοικητικού Δ/νσιν Δ/κών Υποθέσεων-Τμήμα Μετακινήσεως Δημοσίων Υπαλλήλων) ουχί απ' ευθείας, αλλά πάντοτε ιεραρχικώς και ειδικώτερον μέσω των υπευθύνων Διευθύνσεων ή Επιθεωρήσεων, κατά περίπτωσιν, υποχρεουμένων, όπως προ της υποβολής των ενεργώσι σχετικόν έλεγχον, ως προς τε την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της αιτουμένης κινήσεως. Αι κατά τα ανωτέρω προτάσεις, πλήρως ητιολογημέναι, θα υπογράφωνται, κατ' αποκλειστικότητα υπό των Υπουργών ή Υφυπουργών, ή Γενικών Γραμματέων δια τους Υπαλλήλους των Κεντρικών Υπηρεσιών και των εξ αυτών εξηρτημένων Υπηρεσιών, υπό των Νομαρχών ή Νομίμων Αναπληρωτών αυτών δια τας περιφερειακάς υπηρεσίας. Προτάσεις υπογραφόμεναι παρ' οργάνων κατωτέρων κλιμακίων ή αναιτιολόγητοι, ως προς την σκοπιμότητα αυτής κατά περίπτωσιν, εκτάκτου κινήσεως και τον πράγματι αναγκαιούντα χρόνον προς εκπλήρωσιν της αποστολής, θα απορρίπτωνται. 3.Εποχιακαί ή έκτακτοι περιπτώσεις κινήσεως εκτός έδρας υπαλλήλων, εμπίπτουσαι εις την παρ.1 του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται δια περιωρισμένην χρονικήν διάρκειαν προς πραγματοποίησιν της διαταχθείσης αποστολής, μη υπερβαίνουσαν εν πάση περιπτώσει τους τρεις και κατ' εξάντλησιν του έξ μήνας εντός του αυτού έτους. Η επί των περιπτώσεων τούτων ημετέρα έγκρισις, μετ' αυστηράν εκτίμησιν των προβαλλομένων ητιολογημένως αναγκών, θα παρέχηται δια σχετικών εγκριτικών αποφάσεων. «4.Ειδικώς, προκειμένου περί μετακινήσεων καθ' υπέρβασιν μέχρι 2 ημερών του προβλεπομένου δι' έκαστον δημόσιον υπάλληλον ανωτάτου ορίου ημερών κινήσεως κατά μήνα, την σχετικήν έγκρισιν δύνανται να παρέχουν, προ της πραγματοποιήσεως της μετακινήσεως οι κατά περίπτωσιν αρμόδιοι Υπουργοί, ή Υφ/γοί, ή Γεν. Γραμματείς δια τους υπαλλήλους των Κεντρικών ως και των εξ αυτών εξηρτημένων Υπηρεσιών, ή οι Νομάρχαι, ή νόμιμοι αναπληρωταί αυτών δια τους υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών». Η μέσα στα « » παρ.4 προστέθηκε από την 1833/16 Φεβρ.-7 Μαρτ. 1979 (ΦΕΚ Β' 221) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπ' αριθ.1700/13.2.1976 Υπουργικής αποφάσεως "περί καθορισμού του αριθμού των επιτρεπομένων ημερών παραμονής εκτός έδρας των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων κινουμένων δι' εκτέλεσιν υπηρεσίας", τροποποιηθείσης μεταγενεστέρως". (Αντί για τη σελ. 400,19) Σελ. 400,19(α) Τεύχος Θ72 - Σελ. 59 Οδοιπορικά 2.Ζ.δ.32 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5 Β.1.Δια τους τεχνικούς υπαλλήλους αρμοδιότητος των Υπουργείων Γεωργίας και Δημοσίων Έργων, τους απασχολουμένους με την εκτέλεσιν των τεχνικών προγραμμάτων, τα κατά μήνα ανώτατα όρια μετακινήσεως τούτων εκτός έδρας, δι' εκτέλεσιν υπηρεσίας θα καθορίζωνται παρ' ημών κατ' εξαίρεσιν κατ' έτος, βάσει των προβλεπομένων τεχνικών αναγκών των οικείων υπηρεσιών και κατόπιν σχετικής ητιολογημένης προτάσεως των αρμοδίων Υπουργών, υποβαλλομένης ημίν εις την αρχήν εκάστου έτους. Εις τας προτάσεις ταύτας θα αναφέρηται ο αριθμός των τεχνικών υπαλλήλων κατά κατηγορίαν, το ανώτατον όριον ημερών κινήσεως εκτός έδρας κατά μήνα δι' έκαστον τούτων και το χρονικόν διάστημα, καθ' ο θα χρησιμοποιηθώσι αι ημέραι αύται. 2.Δια τους λοιπούς υπαλλήλους των ως άνω Υπουργείων θα τηρήται η κεκανονισμένη διαδικασία, όσον αφορά την εκτός έδρας μετακίνησιν αυτών, αποκλειομένης οιασδήποτε διευρύνσεως της κατά τ' ανωτέρω παρεχομένης ευχερείας. Γ.Η παρούσα απόφασις έχει εφαρμογήν και δια τους υπαλλήλους των εν Διοικητική και Οικονομική αποκεντρώσει Δημοσίων Υπηρεσιών, ως και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τους κινουμένους εκτός έδρας, προς εκτέλεσιν υπηρεσίας. Δ.Αι βασικαί υπ' αριθ.16911/73 και 4415/74 αποφάσεις ημών "περί καθορισμού του αριθμού των επιτρεπομένων ημερών παραμονής εκτός έδρας των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων κινουμένων δι' εκτέλεσιν υπηρεσίας" (ανωτ. αριθ. 30) παύουν ισχύουσαι από της δημοσιεύσεως της παρούσης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κοινοποιουμένης μετά σχετικής ειδικής Εγκυκλίου παρά των Υπουργών και Νομαρχών εις τας εξηρτημένας Δημοσίας Πολιτικάς Υπηρεσίας. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Σελ. 400,20(α) Τεύχος Θ72 - Σελ.60 2.Ζ.δ.32 Οδοιπορικά
| 124 |
3. ΝΟΜΟΣ 2963 της 30 Ιουν. /3 Αυγ. 1922 (ΦΕΚ Α΄ 134) Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων. Άρθρ.1-2.(Κατηργήθησαν υπό του άρθρ. 11 γ΄ του Ν.Δ. της 29/29 Δεκ. 1923) (κατωτ. αρ. 4). Άρθρ.3.-1.Κατασκευή ζύθου εντός του Κράτους επιτρέπεται μόνον κατόπιν ειδικής αδείας του υπουργείου των Οικονομικών, χορηγουμένης εις τους κεκτημένους ειδικόν εργοστάσιον ζυθοποιΐας. «2.α)Ο ζύθος εγχώριας παραγωγής παρασκευάζεται με χρήση είτε βύνης (MALT) κριθής και λυκίσκου είτε βύνης (MALT) κριθής, λυκίσκου και άλλων αμυλούχων πρώτων υλών ή εκχυλισμάτων αυτών των υλών ή ζαχάρων. β)Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), καθορίζονται τα ποσοστά των πρώτων υλών, καθώς και τα πρόσθετα, ένζυμα και βοηθητικές ύλες που επιτρέπονται για την παραγωγή του ζύθου. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται επίσης θέματα που αφορούν τους αναγκαίους όρους οι οποίοι τηρούνται κατά την διαδικασία παραγωγής του ζύθου και τον κρατικό έλεγχο για την τήρησή τους. γ)Η εισαγωγή ζύθου από το εξωτερικό είναι ελεύθερη, εφ’ όσον ο ζύθος έχει παρασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν για τον εγχωρίως παραγόμενο. Για την εισαγωγή ζύθου που δεν έχει παρασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγχωρίως παραγόμενου απαιτείται άδεια του Α.Χ.Σ. που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρ. 5 του κώδικα τροφίμων και ποτών (Απόφαση 1100/1987 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ/Β 788/1987). Για την εισαγωγή ζύθου προελεύσεως κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρκεί δήλωση του εισαγωγέα ότι ο εν λόγω ζύθος κυκλοφορεί νόμιμα στο κράτος αυτό. Σε περίπτωση αμφιβολιών οι εθνικές αρχές μπορούν να απαιτήσουν κάθε άλλο συμπληρωματικό δικαιολογητικό στοιχείο. Έγκριση από το Α.Χ.Σ. απαιτείται μόνον όταν ο ζύθος περιέχει πρόσθετα και ένζυμα που δεν είναι εγκεκριμένα από την ελληνική νομοθεσία. 3.α.Ο ζύθος, που διατίθεται από τους ζυθοποιούς για εσωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή, πρέπει να έχει αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους τουλάχιστον επτά και βαθμό ζύμωσης τουλάχιστο σαράντα και το οινόπνευμα που περιέχεται σε αυτόν να προέρχεται αποκλειστικά από την αλκοολική ζύμωση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή του. (Αντί για τη σελ. 261(ζ) Σελ. 261(η) Τεύχος 1328 Σελ. 93 Φορολογία βύνης και ζύθου 28.Δ.β.1-3 β.Ο ειδικός ζύθος που δεν έχει αλκοόλη ή έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (NON ή FREE και LOW ALKOHOL) πρέπει να έχει αριθμό αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους τουλάχιστο δύο και οινόπνευμα για μεν το ζύθο που δεν έχει αλκοόλη (NON ή FREE ALKOHOL) μέχρι 0,7% κατ’ όγκο, για δε το ζύθο με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL) μέχρι 1,5% κατ’ όγκο. (Πρέπει επίσης στην επισήμανση να δηλώνεται ότι πρόκειται για ζύθο απαλλαγμένο από αλκοόλη (NON ή FREE ALKOHOL) ή για ζύθο χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη (LOW ALKOHOL) και να αναφέρεται συγχρόνως ο οινοπνευματικός βαθμός του). Οι ανωτέρω πρώτη και δεύτερη περίοδοι ονομάστηκαν σε εδάφ. α και β αντίστοιχα και η μέσα σε ( ) περίοδος τρίτη καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 31 Νόμ. 2127/1993 (ΦΕΚ Α΄ 48), κατωτ. σελ. 358,921. «γ.Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αποστολής μπύρας σε άλλο κράτος μέλος ή σε περίπτωση εξαγωγής μπύρας σε τρίτη χώρα, τα όρια που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφ. α΄ και β΄, τα οποία αναφέρονται στην αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους, το βαθμό ζύμωσης και τον αλκοολικό τίτλο, είναι δυνατό να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, ώστε η μπύρα να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της χώρας προορισμού. Με απόφαση επίσης του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να μεταβληθούν τα όρια αυτά και για την εγχώρια παραγωγή, σε περίπτωση κυκλοφορίας στο εσωτερικό της χώρας μπύρας προέλευσης άλλου κράτους μέλους, της οποίας η αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους, ο βαθμός ζύμωσης και ο αλκοολικός τίτλος είναι εκτός των αναφερόμενων ορίων στα παραπάνω εδάφ α΄ και β΄». Το εδάφ. γ προστέθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 31 Νόμ 2127/1993 (ΦΕΚ Α΄ 48), κατωτ. σελ. 358,921 «4.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την επισήμανση της μπύρας». Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 31 Νόμ. 2127/1993 (ΦΕΚ Α΄ 48), κατωτ. σελ. 358,921. 5-9.(Καταργήθηκαν από την παρ. 3 άρθρ. 31 και το εδάφ 14 της περίπτ. α΄ άρθρ. 72 του Νόμ. 2127/1993, ΦΕΚ Α΄ 48, κατωτ. σελ. 358,921. Σελ. 262(η) Τεύχος 1328 Σελ. 94 «Άρθρ.3 Α .-1.Κατόπιν ειδικής άδειας του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η παραγωγή ζύθου εντός της χώρας και από εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 1500 εκατόλιτρα κατ’ έτος, με τον όρο ότι το παραγόμενο προϊόν θα διατίθεται χύμα και μόνο για επιτόπια κατανάλωση. Η άδεια αυτή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός για την παρασκευή του ζύθου θα είναι εγκαταστημένος στο χώρο του καταστήματος και ο ζυθοβραστήρας θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 10 εκατόλιτρων. 2.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της εν λόγω ειδικής άδειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο της ποσότητας και ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και τη διαδικασία ελέγχου του βαθμού PLATO για την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε αυτό». Το άρθρ. 3 Α προστέθηκε από την παρ. 4 του άρθρ. 19 του Νόμ. 2753/15-17 Νοεμ. 1999, (ΦΕΚ Α΄ 249), κατωτ. αριθ. 358,973. 28.Δ.β.3 Φορολογία βύνης και ζύθου Άρθρ.4.-«1.Εις περίπτωσιν εξαγωγής εις την αλλοδαπήν εγχωρίως παρασκευασθέντος ζύθου ή ετέρων προϊόντων εκ βύνης φορολογηθείσης, κατά τας κειμένας διατάξεις, επιστρέφεται ο καταβληθείς φόρος καταναλώσεως και η εισφορά υπέρ ΟΓ Α επί της αναλογούσης εις τα εξαγόμενα προϊόντα βύνης. 2.Αι ανωτέρω περί εξαγωγής διατάξεις επεκτείνονται εις τον ζύθον και το ουίσκυ, τα διατιθέμενα εμφιαλωμένα δια τον εφοδιασμόν πλοίων υπό ελληνικήν ή ξένην σημαίαν εκτελούντων πλόας εξωτερικού, διεθνών αερολιμένων και αεροσκαφών διεθνών γραμμών. 3.Δια Π.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται εκάστοτε οι τηρητέοι όροι, αι διατυπώσεις και οι περιορισμοί υφ’ ους θα επιτρέπεται η εξαγωγή των προϊόντων, ως και η διαδικασία επιστροφής του φόρου καταναλώσεως και εισφοράς υπέρ ΟΓ Α επί της αναλογούσης βύνης εις τα εξαγόμενα προϊόντα. 4.Η απαίτησις, περί επιστροφής του φόρου καταναλώσεως και εισφοράς υπέρ ΟΓ Α επί της αναλογούσης βύνης δι’ εξαχθέντα προϊόντα εκ βύνης, εάν δεν ενασκηθή εντός έτους από της πραγματοποιήσεως της εξαγωγής παραγράφεται. 5.Εις περίπτωσιν εξαγωγής ζύθου και ουίσκυ, εκ βύνης φορολογηθείσης, εις αλλοδαπήν ή διαθέσεως προς εφοδιασμόν πλοίων υπό ελληνικήν ή ξένην σημαίαν εκτελούντων πλόας εξωτερικού, διεθνών αερολιμένων και αεροσκαφών διεθνών γραμμών, δύναται αιτήσει του ενδιαφερομένου αντί της υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλεπομένης επιστροφής του καταβληθέντος φόρου καταναλώσεως και εισφοράς υπέρ ΟΓ Α, να παραδοθή εις τον εξαγωγέα ζυθοποιόν ή ποτοποιόν ποσότης βύνης ίση, προς την χρησιμοποιηθείσαν δια την παρασκευήν των εξαχθέντων ή των διατεθέντων εις πλοία, αερολιμένας και αεροσκάφη, προϊόντων, άνευ καταβολής φόρου καταναλώσεως και εισφοράς υπέρ ΟΓ Α. Ποσότης βύνης, ανερχομένη μέχρις 80% της υπευθύνως δηλουμένης υπό του εξαγωγέως ως ενεχομένης εις τα εξαχθέντα προϊόντα, παραδίδεται εις τον δικαιούχον άμα τη καταθέσει εις την χημικήν υπηρεσίαν των προβλεπομένων δικαιολογητικών εξαγωγής ή διαθέσεως. Η υπόλοιπος ποσότης παραδίδεται μετά τον οριστικόν προσδιορισμόν της αντιστοιχούσης εις τα εξαχθέντα προόντα βύνης. Εάν έχη αυξηθή ο φόρος καταναλώσεως ή η εισφορά υπέρ Ο.Γ .Α. ο εξαγωγεύς υποχρεούται εις την καταβολήν των προκυπτουσών διαφορών. 6.Δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και αι διατυπώσεις παραδόσεως της περί ης η παρ. 5 του παρόντος άρθρου βύνης. 7.Δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι, αι διατυπώσεις και οι περιορισμοί καθ’ ους επιτρέπεται η εισαγωγή βύνης εκ της αλλοδαπής επί προσωρινή ατελεία προς παρασκευήν ζύθου προοριζομένου να εξαχθή εις την αλλοδαπήν, το χρονικόν διάστημα εντός του οποίου είναι υποχρεωτική η εις την αλλοδαπήν εξαγωγή του ζύθου, ως και τα της κατατιθεμένης εγγυήσεως και λύσεως ταύτης δια τους οικείους δασμούς, φόρου, τέλη, εισφοράς κατά την εξαγωγήν του ζύθου εις την αλλοδαπήν. 8.Επιτρέπεται η εις το εσωτερικόν κατανάλωσις του, εκ βύνης παραληφθείσης κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παρ. 7, του παρόντος άρθρου, παραχθέντος ζύθου, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών και αφού καταβληθούν, δια την αναλογούσαν εις τον ζύθον τούτον βύνην, ο φόρος καταναλώσεως, η εισφορά υπέρ ΟΓ Α και τα εισαγωγικά τέλη και λοιπά δικαιώματα, τα κατά την εισαγωγήν της βύνης επιβαλλόμενα εντόκως προς 12% ετησίως από της ημερομηνίας της αρχικής παραλαβής αυτής». Το άρθρ. 4, τροποποιηθέν και συμπληρωθέν δια των Ν.Δ. 29/29 Δεκ. 1923 (κατωτ. αριθ. 4) και Ν.Δ. 2633/1953 (τόμ. 28 σελ. 258,01), αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 2 Νόμ. 600/1977 (κατωτ. αριθ. 15). «9.Οι διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο ζύθος διατίθεται εμφιαλωμένος σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών». «10.Αν πρόκειται για ζύθο που παράχθηκε στο εσωτερικό και από άλλες πρώτες ύλες (εκτός από βύνη), οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τις άλλες αυτές πρώτες ύλες». Οι παρ. 9 και 10 προστέθηκαν από το άρθρ. 6 Νόμ. 1839/1989 (ΦΕΚ Α΄ 90), (κατωτ. αριθ. 19). (Αντί για τη σελ. 2626,01(γ) Σελ. 262,01(δ) Τεύχος 1176-Σελ. 71 Φορολογία βύνης και ζύθου 28.Δ.β.3 Άρθρ.5.-Δια Β.Δ/των κανονισθήσονται: α) Τα αφορώντα εις την εξακρίβωσιν του βαθμού ζυμώσεως του εις την κατανάλωσιν διατιθεμένου ζύθου και τον προσδιορισμόν της αρχικής πυκνότητος ζυθογλεύκους του ζύθου εν γένει. β)Τα του προσδιορισμού της εκχυλισματικής αποδόσεως της βύνης και τα του υπολογισμού της αναλογούσης ποσότητος βύνης εις τον εξαγόμενον εις την αλλοδαπήν ζύθον εξ εγχωρίου ή αλλοδαπής βύνης προερχόμενον. γ) Οι όροι και αι διατυπώσεις της εις την αλλοδαπήν εξαγωγής ζύθου εν γένει ή εγχωρίου βύνης, τα τελωνεία δι’ ων επιτρέπεται η τοιαύτη εξαγωγή, αι διατυπώσεις της επιστροφής του κατά το άρθρ. 4 του νόμου τούτου φόρου καταναλώσεως. δ)Τα της βεβαιώσεως και εισπράξεως του κατά τον παρόντα νόμον φόρου καταναλώσεως επί της εγχωρίου βύνης. ε)Αι λεπτομέρειαι εν γένει της εκτελέσεωςτου παρόντος νόμου. Τοιούτο Β.Δ. εξεδόθη το της 28/30 Σεπτ. 1922 περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων, τροποποιηθέν δια του Β.Δ. 18 Φεβρ./17 Μαρτ. 1954 (ΦΕΚ Α΄ 44) και από το Π.Δ. 965/7-20 Οκτ. 1980 (ΦΕΚ Α΄ 243). Βλέπε και το Π.Δ. 499/14-27 Δεκ. 1983 (ΦΕΚ Α΄ 186) για την προθεσμία απομάκρυνσης των κοινών εγκαταστάσεων ζυθοποιείωνβυνιποιείων κλπ. Το Β.Δ. της 28/30 Σεπτ. 1922 συμπληρώθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 8 Νόμ. 1839/1989 (ΦΕΚ Α΄ 90), (κατωτ. αριθ. 19). Τα ανωτέρω: 1) Β.Δ. της 28-30 Σεπτ. 1922 και 2) Π.Δ. 965/1980 (ΦΕΚ Α΄ 243), τροποποιήθηκαν από το Π.Δ. 483/15-26 Νοεμ. 1991 (ΦΕΚ Α΄ 177). (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 191/12-12-1991). Άρθρ.6.-(Κατηργήθη υπό του άρθρ. 11 του Ν.Δ. της 29/29 Δεκ. 1923 κατωτ. αρ. 4). Άρθρ.7.-Εκ του εσόδου του Κράτους εκ της φορολογίας του ζύθου αποδίδονται παγίως κατ’ έτος εις το ταμείον εθνικής αμύνης 700.000 δραχμαί εις τραπεζικά γραμμάτια, καταβαλλόμενα εις τούτο καθ’ εξαμηνίαν δια χρηματικού εντάλματος του υπουργείου των Οικονομικών. Άρθρ.8.-Καταργούνται: α)η δευτέρα και η έκτη παράγραφος του άρθρ. 3 του ν. ΓΦΖ΄ του 1909 και το άρθρ. 5 του αυτού νόμου, β)τα άρθρ. 1, 2 και 3 του ν. 647 του 1915, γ)τα άρθρα 1, 2, πλην της πρώτης παρ. 3, 4, 5, 10, 13 και η περίπτ. γ΄ του άρθρ. 9 του ν. ΓΘ΄ του 1904, και δ)η πέμπτη παράγραφος του άρθρ. 1 του ν. 836 του 1917, ως πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον. Σελ. 262,02(δ) Τεύχος 1176-Σελ. 72 28.Δ.β.3 Φορολογία βύνης και ζύθου
| 141 |
1. ΝΟΜΟΣ ΓΧΞΣΤ΄ της 16/28 Μαρτ. 1910 Περί αναβολής εκγυμνάσεως εφέδρων εγγεγραμμένων και φοιτώντων εις την Δ΄ τάξιν του Γυμνασίου κλπ. Σχετικοί και οι: α)Νόμ. ΓΨΝΒ΄ της 22/26 Φεβρ. 1911 περί του χρόνου της υπηρεσίας των τυχόντων αναβολής κατατάξεως κληρωτών. β)Νόμ. ΓπΞΕ΄ της 16/22 Δεκ. 1911 περί προσθήκης τελευταίας παραγράφου εις τον Νόμ. ΓπΙΗ΄ της 12 Αυγ. 1911 αφορώσης εις την αναβολήν κατατάξεως εν τω στρατώ.
| 138 |
23. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ.142 της 6/12 Μαρτ. 1971 (ΦΕΚ Α΄49) Περί αλιείας των υδροβίων ζώων λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών. (Διόρθ. Ημαρτ. εν ΦΕΚ Α΄71 της 19 Μαΐου 1972). Έχοντες υπ’ όψει: 1)Τας διατάξεις των άρθρ. 10 και 20 του Ν.Δ. 420/1970 «περί Αλιευτικού Κώδικος». 2)Την υπ’ αριθ. 6/1970 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Αλιείας, ως και 3)Την υπ’ αριθ. 70/4.2.1971 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ημετέρων επί της Γεωργίας και Εμπορίου Υπουργών, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: Γενικαί Διατάξεις Άρθρ.1.-1.Η διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών δι’ οιουδήποτε είδους ιχθύων ή άλλων υδροβίων ζώων επιτρέπεται μόνον μετά προηγουμένην έγκρισιν του Υπουργείου Γεωργίας (Δ/νσεως Αλιείας). 2.Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού ζώντων υδροβίων ζώων, προοριζομένων δια τεχνητήν εκτροφήν ή εμπλουτισμόν γλυκέων υδάτων, ως και γονιμοποιημένων ωών αυτών, προοριζομένων δι’ εκκόλαψιν, επιτρέπεται μετά σύμφωνον γνώμην του Υπουργείου Γεωργίας (Δ/νσεως Αλιείας). 3.Δια την κατασκευήν εγκαταστάσεων τεχνητής καλλιεργείας υδροβίων ζώων απαιτείται άδεια, χορηγουμένη παρά του Υπουργείου Γεωργίας (Δ/νσεως Αλιείας). 4.Απαγορεύεται απολύτως η αλιεία, εμπορία και η πώλησις των κάτωθι ειδών υδροβίων ζώων, εφ’ όσον έχουν μήκος μικρότερον του έναντι εκάστου αναγραφομένου. α)Πέστροφα (SALMO IRIDEUS ή S. FARIO) 20 εκατοστόμετρα. β) Κορέγονος (COREGONUS SP.) 20 εκατοστόμετρα γ) Κυπρίνος ή Γριβάδι ή Σαζάνι (CYPRINUS SP) 30 εκατοστόμετρα δ)Έγχελυς (ANGUΙLLA SP.) 30 εκατοστόμετρα. ε) Τίγκα ή Γλήνι (TINCA TINCA) 15 εκατοστόμετρα. ς) Καράσιος ή Πεταλούδα (CARASSIUS CARASSIUS) 15 εκατοστόμετρα. ζ) Καραβίς (ASTACUS FLUVIATILIS) 10 εκατοστόμετρα. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις, η μέτρησις των μεν ιχθύων ενεργείται από του άκρου του ρύγχους μέχρι του άκρου της ουράς, της δε καραβίδος από του άκρου της κεφαλής μέχρι του άκρου της κοιλίας (τέλσωνος). Δια του άρθρ. 1 Π.Δ. 40 της 14/17 Ιαν. 1974 (ΦΕΚ Α΄15) επετράπη η αλιεία και πώλησις των αλιευομένων ιχθύων εντός της λίμνης Κερκίνης, εφ’ όσον έχουν μήκος κατά 30% μικρότερον του καθοριζομένου εν τη ανωτέρω παρ.4. 5.Απαγορεύεται απολύτως εις όλας τας λίμνας και ποταμούς της Επικρατείας η αλιεία των υδροβίων ζώων: α)πέστροφας, κατά το από 1ης Νοεμβρίου εκάστου έτους μέχρι της 15ης Φεβρουαρίου του επομένου έτους χρονικόν διάστημα, β)Κορεγόνου, κατά τους μήνας Δεκέμβριον και Ιανουάριον εκάστου έτους και γ)Καραβίδος, κατά το από 15ης Φεβρουαρίου μέχρι 15ης Μαΐου εκάστου έτους χρονικόν διάστημα. Αλιεία εντός των λιμνών. Άρθρ.2.-Α΄.(Αφεώρα τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία. Κατηργήθη δια του άρθρ. 5 του κατωτ. Β.Δ. 249/1972, δι’ ου ρυθμίζεται ήδη το θέμα τούτο). Β΄.Γενικαί απαγορευτικαί διατάξεις: 1.Η μηχανική έλξις παντός αλιευτικού εργαλείου εντός των λιμνών απαγορεύεται απολύτως. Κατ’ εξαίρεσιν, επιτρέπεται η αλιεία δια μηχανικού αλιευτικού συγκροτήματος κυκλικών δικτύων (Γριγρι) εντός του Ελληνικού τμήματος της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας. Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται ο αριθμός των ούτω αλιευόντων συγκροτημάτων, ως και αι προϋποθέσεις, υφ’ ας θα διενεργήται η αλιεία. 2.Απαγορεύεται απολύτως, επί ένα έως δύο μήνας καθ’ έκαστον έτος, η διενέργεια αλιείας δια παντός μέσου και εργαλείου εντός των λιμνών, προς προστασίαν της αναπαραγωγής των ιχθύων. Η απαγορευτική αύτη περίοδος, περιλαμβανομένη μεταξύ της 1ης Απριλίου και της 15ης Ιουνίου εκάστου έτους, καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας (Δ/νσεως Αλιείας), αναλόγως των ειδικών συνθηκών εκάστης λίμνης. Γ΄.Ειδικαί διατάξεις: 1.Απαγορεύεται απολύτως η διενέργεια αλιείας εις την παρά τας πηγάς του ποταμού Λούρου λίμνην «ΒΥΡΟΣ» δια παντός αλιευτικού μέσου ή εργαλείου και εις πάσαν εποχήν. 2.Η αλιεία εντός των τεχνητών λιμνών Ταυρωπού (Μέγδοβα) και Κρεμαστών διενεργείται κατά τας διατάξεις των Ν.Δ. 420/70 (άρθρ. 18) και 4211/61 (άρθρ. 23). 3.Δια την προστασίαν των εντός των τεχνητών λιμνών υφισταμένων έργων, δύναται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας να τίθενται και έτεροι περιορισμοί, κατά την διενέργειαν της αλιείας. Αλιεία εντός των ποταμών Άρθρ. 3.-Α΄.(Καταργήθηκε από το άρθρ. 3 Π.Δ. 235/1979 ΦΕΚ Α΄65, κατωτ. αριθ. 36). (Αντί για τη σελ. 298,161(γ) Σελ. 298,161(δ) Τεύχος Η102-Σελ.91 Περιορισμοί Αλιείας 13.Ζ.ε.23 Β΄. Ειδικαί διατάξεις: 1.Κατ’ εξαίρεσιν των ανωτέρω υπό στοιχ. Α΄του παρόντος άρθρου η αλιεία εντός των υπό του Δημοσίου ενοικιαζομένων ποταμών, δι’ ιχθυοτροφικήν εκμετάλλευσιν ή παραχωρουμένων δι’ ειδικάς καλλιεργείας υδροβίων ζώων, επιτρέπεται να ενεργήται και δι’ ετέρων εργαλείων και μέσων ή μεθόδων, καθοριζομένων εκάστοτε υπό των οικείων διακηρύξεων μισθώσεως ή αποφάσεων παραχωρήσεως. 2.Απαγορεύεται απολύτως η διενέργεια αλιείας εις το, παρά τον Ιχθυογεννητικόν Σταθμόν Εδέσσης, τμήμα του ποταμού Εδεσσαίου, δια παντός αλιευτικού εργαλείου και εις πάσαν εποχήν. Ερασιτεχνική αλιεία Άρθρ.4.-(Καταργήθηκε από το άρθρ. 7 του Π.Δ. 373/16-22 Ιουλ. 1985, ΦΕΚ Α΄131, κατωτ. αριθ. 42). Επιβαλλόμεναι ποιναί Άρθρ.5.-1.Εις τους κατά παράβασιν των δια του παρόντος Β.Δ/τος θεσπιζομένων μέτρων αλιεύοντας επιβάλλονται αι υπό του άρθρ. 11 του Ν.Δ. 420/70 προβλεπόμεναι κυρώσεις. 2.Εις τους διενεργούντας εμπορίαν και μεταφοράν απαγορευομένων διαστάσεων ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων επιβάλλονται αι υπό του άρθρ. 20 του Ν.Δ. 420/70 προβλεπόμεναι ποινικαί κυρώσεις. Καταργούμεναι διατάξεις Άρθρ.6.-Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται: 1.Το από 11.5.28 Δ/μα «περί απαγορεύσεως αλιείας μηχανοκινήτων εις τα λίμνας» (ΦΕΚ 159 Α΄/ 28). 2.Τα άρθρ. 4, 5, 7 ως ταύτα συνεπληρώθησαν, του Δ/τος της 18.12.1933 «περί κανονισμού λίμνης Ορεστιάδος» (ΦΕΚ 397 Α΄/33). 3.Τα άρθρα: α) 3ον του από 11.7.1949 Β.Δ/τος «περί κανονισμού αλιείας λίμνης Παμβώτιδος και έλους Λαψίστης» (ΦΕΚ 167 Α΄/49) ως τούτο ετροποποιήθη δια του άρθρ. 2 του Β.Δ/τος της 17.12.51 και β)4ον και 7ον παρ. 1 του ιδίου ως άνω Β.Δ/τος της 11.7.49. 4.Το άρθρ. 2 του από 31.8.57 Β.Δ/τος «περί αλιείας εις λίμνην Παμβώτιδα» (ΦΕΚ 186 Α΄/57). 5.Το από 31.8.57 Β.Δ/μα «περί αλιείας κυπρίνων εις λιμνην Δίστου» (ΦΕΚ 186 Α΄/57). Σελ. 298,162(δ) Τεύχος Η102-Σελ.92 6.Το Β.Δ. 524/60 «περί αλιείας δια μηχανοκινήτων αλιευτικών συγκροτημάτων κυκλικών δικτύων (Γριγρι) εντός της λίμνης της Μεγάλης Πρέσπας» (ΦΕΚ 117 Α΄/60). 7.Το Β.Δ 722/60 «περί εμπλουτισμών και προστασίας υδροβίων ζώων λιμνών και ποταμών» (ΦΕΚ 177 Α΄/60). 8.Το Β.Δ. 836/61 «περί απαγορεύσεως της αλιείας κορεγόνων εντός της λίμνης Βεγορίτιδος» (ΦΕΚ 211 Α΄/1961). 9. Το Β.Δ. 894/61 «περί απαγορεύσεως της δια μηχανότρατας αλιείας εντός της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας» (ΦΕΚ 225 Α΄/61). 10.Το Β.Δ. 626/62 «περί αλιείας περκών εις την λίμνην Ορεστιάδος» (ΦΕΚ 157 Α΄/62). 11. Το Β.Δ. 243/65 «περί αντικαταστάσεως του άρθρ. 7 του από 29.10.60 Β.Δ/τος «περί εμπλουτισμών και προστασίας υδροβίων ζώων λιμνών και ποταμών και καταργήσεως του άρθρ. 6 του αυτού Β.Δ/τος (ΦΕΚ 60 Α΄/65). 13.Ζ.ε.23 Περιορισμοί Αλιείας
| 99 |
3. ΝΟΜΟΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1905/1942 της 25 Σεπτ./22 Οκτ. 1942 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 385/1941 «περί λιμενοφυλάκων» και προσθήκης συναφών διατάξεων. Ηκυρώθη δια της υπ’ αριθ. 152 πράξεως Υπ. Συμβουλίου.
| 158 |
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών. Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών, που υπογράφηκε στην Ιερουσαλήμ στις 24 Σεπτεμβρίου 2001, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, οι οποίες στο εξής θα αναφέρονται «Τα Μέρη», ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ, ΕΧΟΝΤΑΣ την κοινή άποψη ότι η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προώθηση του εμπορίου και τεχνολογικών ανταλλαγών, καθώς και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε χώρας, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την ανάγκη αμοιβαίας συνεργασίας για την επέκταση και ανάπτυξη των μέχρι σήμερα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών, ΔΙΝΟΝΤΑΣ έμφαση στο κοινό συμφέρον για την καθιέρωση στενότερης συνεργασίας στους τομείς των ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών, με βάση επωφελείς και δίκαιους όρους και στις παραδοσιακές καλές σχέσεις γειτνίασης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι πολλές νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες βασίζονται στην κατάλληλη χρησιμοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και τη γεωστατική τροχιά δορυφόρου, καθώς και άλλες τροχιές δορυφόρων, ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη ότι, κατά την εφαρμογή των παρακάτω άρθρων της Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα της ως Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Τα Μέρη, με βάση την ισότητα, αμοιβαιότητα και κοινό συμφέρον επιδιώκουν μία πολιτική παροχής και ανάπτυξης ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κάθε χώρας, τις από κοινού ισχύουσες υποχρεώσεις δυνάμει της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (UΡU), του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WΤΟ) και των νομικών οργάνων που συστήνονται από τους παραπάνω και τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Συμφω-νία, από τις από κοινού ισχύουσες υποχρεώσεις ή συμφωνίες που αναφέρονται παραπάνω ή από άλλες διεθνείς συμφωνίες που είναι δεσμευτικές για τα Μέρη ρυθμίζονται με ξεχωριστές συμφωνίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας. Θέματα που σχετίζονται με την παροχή και λειτουργία ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που δεν προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις των αμοιβαία εφαρμοζόμενων υποχρεώσεων, σύμφωνα με την ΠΤΕ, την ΙΤU και τον ΠΟΕ και τα νομικά όργανα που συστήνονται από αυτούς. Άρθρο 2 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν επαφές μεταξύ των κυβερνήσεων τους, δημοσίων φορέων και ιδιωτικών δομών, ερευνητικών ινστιτούτων, εταιρειών, άλλων σχετικών οργανισμών και ειδικών με σκοπό να: α. συζητούν επιστημονικά και τεχνικά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες συνεργασίας στους τομείς των ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών β. επιλύουν προβλήματα που τυχόν προκύπτουν σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας. και γ. υλοποιούν προγράμματα από κοινού. Οι προαναφερθέντες φορείς μπορεί να ολοκληρώνουν την υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία θα παρέχουν τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων συνεργασίας που διατυπώνονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 3 Τα Μέρη θα διευκολύνουν τη μετάβαση, μέσω των εδαφών τους, όλων των ειδών ταχυδρομικών αντικειμένων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με τις πιο ευνοϊκές συνθήκες και για τους δύο. Άρθρο 41.Τα Μέρη θα συμφωνήσουν να ανταλλάξουν απευθείας αεροπορικό ταχυδρομείο, χερσαίο ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων: 1)επιστολικό ταχυδρομείο, το οποίο περιλαμβάνει επιστολές, κάρτες, τυπωμένα έγγραφα, έντυπο υλικό για τυφλούς και μικρά πακέτα. 2)τυποποιημένα πακέτα. 3)υπηρεσία κατεπείγοντος ταχυδρομείου και υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 2.Τα Μέρη μπορούν, μέσω διαβούλευσης με αλληλογραφία, να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση. Άρθρο 5 Τα Μέρη θα πληροφορήσουν αλλήλους εγκαίρως για τους περιορισμούς που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις ταχυδρόμησης και παράδοσης και το περιεχόμενο του ταχυδρομικού υλικού, βάσει των εγχώριων κανονισμών. Άρθρο 6 Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, εάν προκύψει η ανάγκη, για τη βελτίωση των τύπων και μεθόδων ταχυδρομικών ανταλλαγών, με σκοπό να επισπεύσουν τη μεταφορά του ταχυδρομείου και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του. Άρθρο 7 Τα Μέρη θα φέρουν την ευθύνη για την απώλεια, κλοπή ή ζημία στο συστημένο επιστολικό ταχυδρομείο και τα ταχυδρομικά πακέτα σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ποσό της αποζημίωσης και η έκταση της ευθύνης θα καθορίζονται από τις διατάξεις της Συνθήκης και της Συμφωνίας για τα Ταχυδρομικά Πακέτα της ΠΤΕ που ισχύουν. Άρθρο 8 Τα Μέρη θα προωθούν την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα του φιλοτελισμού, συμπεριλαμβανομένων και διοργανώσεων φιλοτελικών εκθέσεων. Άρθρο 9 Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να προωθήσουν: α. την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων μεταξύ των δύο χωρών με βάση την ανοικτή πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες και την ενσωμάτωση τους στο παγκόσμιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. β. τη χρησιμοποίηση δορυφορικών συστημάτων και γραμμών επικοινωνίας οπτικών ινών, ως τμήμα της μελλοντικής παγκόσμιας υποδομής της πληροφορικής. Για το σκοπό αυτόν, μπορεί να υλοποιηθεί η συνεργασία σε διεθνή έργα, βάσει ξεχωριστών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ των σχετικών αρχών υπό τη δικαιοδοσία κάθε Μέρους. Άρθρο 10 Τα Μέρη θα συντονίζουν, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τη χρήση συχνοτήτων από υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και κανονισμούς και το Καταστατικό, τη Συνθήκη και τους Διοικητικούς Κανονισμούς της ΙΤU. Αυτός ο συντονισμός μπορεί να επιτευχθεί με την ανταλλαγή αλληλογραφίας ή με την υπογραφή ξεχωριστών συμφωνιών. Άρθρο 11 Τα Μέρη, σύμφωνα με τις ανάγκες και τους πόρους που υπάρχουν στις χώρες τους, συμφωνούν να κάνουν χρήση των επιστημονικών και ακαδημαϊκών θεσμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με σκοπό την ανάπτυξη από κοινού επωφελούς διμερούς συνεργασίας. Σχετικά με τους τομείς της έρευνας και εκπαίδευσης εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτόν, τα Μέρη θα συστήνουν και θα υποστηρίζουν άμεση συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων αρχών στις χώρες τους. Τα τιμολόγια και χρεώσεις για τις ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θα καθιερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και της Συμφωνίας για τα Ταχυδρομικά Πακέτα της ΠΤΕ και τη Συνθήκη, Διοικητικούς Κανονισμούς και, όπου είναι απαραίτητο, τις Συστάσεις της ΙΤU. Άρθρο 12 Τα Μέρη θα συνεργάζονται με σκοπό: α. την ανταλλαγή πληροφοριών και έγγραφου υλικού. β. τις διμερείς διαβουλεύσεις. γ. τις αποστολές ειδικών και τη σύσταση ομάδων εργασίας. δ. την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων· ε. τα εκπαιδευτικά προγράμματα· στ. άλλες μορφές συνεργασίας. Άρθρο 13 Τα Μέρη μπορούν να καταθέτουν προτάσεις για στενότερη συνεργασία και για περαιτέρω συντονισμό σε συγκεκριμένα θέματα σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Για το σκοπό αυτόν, όπου αρμόζει και με από κοινού συγκατάθεση, μπορούν να υπογράφονται συμβάσεις μεταξύ των αντίστοιχων τηλεπικοινωνιακών αρχών που διατυπώνουν, μεταξύ άλλων, τους στόχους, σχέδια δράσης, χρονικές περιόδους, τις διευθύνσεις και τα αρμόδια άτομα για την επιτυχή υλοποίηση της Συμφωνίας και των συμβάσεων. Σε περίπτωση ανάγκης τα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους μέσω αλληλογραφίας για περαιτέρω απλοποίηση των λειτουργικών, διοικητικών και τιμολογιακών ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική λειτουργική κατάσταση των ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις δύο χώρες. Άρθρο 14 Τυχόν διαφορά που προκύπτει από τα Μέρη κατά την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας θα πρέπει να επιλύεται με διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις. Άρθρο 15 Η παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Άρθρο 16 Οι αρμόδιες αρχές που φέρουν την ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα είναι: - στην Ελληνική Δημοκρατία: το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, - στο Κράτος του Ισραήλ: το Υπουργείο Επικοινωνιών. Σε περίπτωση αλλαγής σχετικής με τις αρμόδιες αρχές, τα Μέρη θα ειδοποιήσουν αλλήλους σε εύθετο χρόνο. Άρθρο 17 Καμία από τις πληροφορίες που αποκτώνται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα αποκαλύπτεται σε τρίτα Μέρη, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Μέρους από το οποίο προέρχεται η πληροφορία. Άρθρο 18 Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και όλες οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται δυνάμει της παρούσας θα ερμηνεύονται και θα υπόκεινται στους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς των Μερών, έχοντας υπόψη ότι κατά την εφαρμογή όλων των άρθρων η Ελληνική Δημοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ιδιότητα της ως Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 19 Κάθε Μέρος θα αναλαμβάνει τις δικές του δαπάνες που απορρέουν από την τήρηση των υποχρεώσεων του δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν έχει εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Μερών. Άρθρο 20 Η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με από κοινού έγγραφη συγκατάθεση των Μερών. Τυχόν τροποποίηση της Συμφωνίας θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες που τηρούνται για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας (Άρθρο 22). Άρθρο 21 Για αλληλογραφία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα δύο Μέρη θα χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα αλληλογραφίας μεταξύ των άλλων αρχών μπορεί να αποφασιστεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ τους. Άρθρο 22 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δεύτερης Διπλωματικής Ανακοίνωσης, με την οποία τα Μέρη ενημερώνουν άλληλα για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών τους διαδικασιών. Η Συμφωνία θα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα και θα λήξει έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ένα από τα Μέρη ειδοποιεί εγγράφως το άλλο για την πρόθεση του να λήξει τη Συμφωνία. ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ στην Ιερουσαλήμ, στις 24 Σεπτεμβρίου 2001, που αντιστοιχεί στις 7 Τισρέ 5762, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα στην ελληνική, εβραϊκή και αγγλική γλώσσα και τα τρία κείμενα θα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης στην ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ (υπογραφή) (υπογραφή) ΑGRΕΕΜΕΝΤΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC ΑΝDΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ SΤΑΤΕ ΟF ΙSRΑΕL FΟR CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ FΙΕLDS ΟF ΡΟSΤS ΑΝD ΤΕLΕCΟΜΜUΝCΑΤΙΟΝS Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
| 120 |
5. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ.439 της 29/31 Μαΐου 1965 (ΦΕΚ Α΄ 97) Περί διατηρήσεως και συνθέσεως της Κεντρικής Επιτροπής Μαθητικών Συσσιτίων (Κ.Ε.Μ.Σ.) κλπ. Έχοντες υπόψη τας διατάξεις: 1)των άρθρ.4 και 5 του Ν.Δ.4352/1964 «περί διατάξεων αφορωσών εις τους Δημοσίους Υπαλλήλους ως και περί καταργήσεως Συμβουλίων, Επιτροπών των Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ.», ως ετροποποιήθησαν δια του Ν.Δ. 4373/64, 2)του άρθρ.14, παρ.3 του Νόμ.4459/65, 3) την υπ’ αριθ.273/31.3.1965 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Προέδρου της Κυβερνήσεως και επί της Εθνικής Παιδείας και των Θρησκευμάτων Υπουργού και των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: Άρθρον μόνον.-1.(Τροποποιείται η σύνθεσις της Κεντρικής Επιτροπής Μαθητικών Συσσιτίων, περί ης η παρ.1 άρθρ.1 Β.Δ.17 Οκτ./6 Νοεμ.1953, ανωτ. σελ.749). 2.Αι δυνάμει της υπ’ αριθ.32012/29.4.49 Υπουργικής Αποφάσεως εκδοθείσης κατά τας διατάξεις των άρθρ.3 και 4 του Α.Ν.1787/1939 «περί οργανώσεως των μαθητικών συσσιτίων» συσταθείσαι επιτροπαί διατηρούνται οριζομένου του αριθμού των μελών αυτών ως κάτωθι: α)Της πρωτοβαθμίου εξ υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και των Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικόν Λογιστήριον του Κράτους) επιτροπής ελέγχου των απολογιστικών στοιχείων διαχειρίσεως της Κ.Ε.Μ.Σ. και των Επιτροπών Μαθητικών Συσσιτίων (Ε.Μ.Σ.) και εξοχών εις 7 και β)της δευτεροβαθμίου εκ Συμβούλων ή Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ανωτέρων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικόν Λογιστηρίον του Κράτους) επιτροπής ελέγχου των απολογιστικών Στοιχείων διαχειρίσεως της Κ.Ε.Μ.Σ. και των Επιτροπών Μαθητικών Συσσιτίων (Ε.Μ.Σ.) και εξοχών, εις 5. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και των Θρησκευμάτων επ’ αορίστω χρόνω θητείας. Εις τον επί της Εθνικής Παιδείας και των Θρησκευμάτων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος. Σελ. 750,04(α) 268-032 32.Κ.γ.5 Μαθητικά Συσσίτια
| 169 |
7. ΝΟΜΟΣ 5011 της 6/16 Ιουν. 1931 Περί απαγορεύσεως εισαγωγής λαχανικών εκ των μη φυλλοξηριωσών περιφερειών της Παλαιάς Ελλάδος εις Μακεδονίαν. Άρθρον μόνον.-1.Εφ’ όσον θα ισχύη η απαγόρευσις εισαγωγής λαχανικών και κηπουρικών προϊόντων εκ Μακεδονίας και Θράκης εις τας μη φυλλοξηριώσας περιφερείας της Παλαιάς Ελλάδος, δύναται να απαγορευθή και η εισαγωγή λαχανικών και κηπουρικών προϊόντων εκ των ως άνω μη φυλλοξηριωσών περιφερειών της Παλαιάς Ελλάδος εις Μακεδονίαν, κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Διοικητού Μακεδονίας και του Γενικού Διοικητού Θράκης, κατονομαζούσης τα λαχανικά και κηπουρικά προϊόντα, ων απαγορεύεται η εισαγωγή, δημοσιευομένης δε δια τριών τουλάχιστον εφημερίδων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κομοτινής. 2.«Επίσης δύναται να απαγορευθή και η εισαγωγή λαχανικών και κηπουρικών προϊόντων εκ των ως άνω μη φυλλοξηριωσών περιφερειών της Παλ. Ελλάδος εις τας φυλλοξηριώσας περιφερείας της Ελλάδος κατόπιν αποφάσεως των αρμοδίων Νομαρχών κατονομαζουσών τα λαχα(Αντί για τις σελ. 411-426) Σελ.411(α) Τεύχος Θ82-Σελ.107 Προστασία κατά της φυλλοξήρας 16.Ε.γ.1-7 νικά και κηπουρικά προϊόντα, ων απαγορεύεται η εισαγωγή, δημοσιευομένων δε δια τριών τουλάχιστον εφημερίδων των Αθηνών και των πρωτευουσών των Νομών ένθα θα ισχύση η απαγόρευσις». Το β΄ εδάφιον ετροποποιήθη ως άνω δια του Νόμ. 6269/1934. 3.Το χρονικόν διάστημα, καθ’ ο θέλει ισχύει η απαγόρευσις αύτη, δεν δύναται να υπερβαίνη τους τρεις μήνας δι’ έκαστον έτος, θα καθορίζηται δε και τούτο δια της κατά το προηγούμενον εδάφιον αποφάσεως του Γενικού Διοικητού Μακεδονίας. 4.Καταργείται πάσα διάταξις αντικειμένη προς τας διατάξεις του παρόντος, ισχύοντος από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
| 251 |
36. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. 8068 της 17/20 Ιουν. 1957 Περί εγκρίσεως του Οργανισμού των Σ.Ε.Κ. Έχοντες υπ' όψει: 1.Τας διατάξεις του άρθρ. 22 του από 4 Σεπτ. 1935 Ν.Δ/τος «περί Διοικήσεως των Σ.Ε.Κ. κλπ.» ως τούτο ηρμηνεύθη και συνεπληρώθη υπό του άρθρ. 7 του Νόμ. 486/43, κυρωθέντος υπό της υπ’ αριθ. 300 της 30 Μαΐου 1946 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου. 2.Τας διατάξεις του άρθρ. 13 του Α.Ν. 1057/1946 «περί συμμετοχής των εκ του προσωπικού των Σ.Ε.Κ. συνταξιούχων εις το Ταμείον Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Σ.Ε.Κ. κλπ.». 3.Τας από 13 και 20 Φεβρ. και 20 Μαρτ. 1957 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Σ.Ε.Κ. «περί εγκρίσεως του Νέου Οργανισμού του Δικτύου». 4.Γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Σιδηροδρόμων, διατυπωθείσαν εν τη υπ’ αριθ. 6 Πράξει αυτού της 5ης Συνεδρίας της 15 Απρ. 1957, και 5.Σύμφωνον γνωμοδότησιν του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών, διατυπωθείσαν εν τω υπ’ αριθ. 409 Πρακτικώ αυτού της 16 Μαΐου 1957. Αποφασίζομεν: Α.Εγκρίνομεν τον Οργανισμόν των Σ.Ε.Κ., έχοντα ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ . Δ Δ Ι Γενική ιοικητική ιαίρεσις Δ . του ικτύου Άρθρ.8.-Οριστική ή και προσωρινή τοποθέτησις υπαλλήλων της εξωτερικής υπηρεσίας εις τας Υπηρεσίας του Κέντρου και τας Εσωτερικάς Περιφερειακάς τοιαύτας απαγορεύεται, επιτρεπομένης μόνο εις ας υπηρεσίας εκ των ανωτέρω τοιούτων προβλέπονται οργανικαί θέσεις δυνάμει του παρόντος και ουχί πέραν του προβλεπομένου αριθμού τούτων. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της 1ης Ιουλ. 1957, πλην των διατάξεων των άρθρ. 3 και 5 αυτής, ων η ισχύς άρξηται από 1ης Οκτ. 1957. 21.Γ.α.36 Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους Άρθρ.1.-1.Αι Υπηρεσίαι του Δικτύου διακρίνονται: α)εις Κεντρικάς και β)εις Περιφερειακάς. 2.Αι Κεντρικαί Υπηρεσίαι, εδρεύουσαι εν Αθήναις, συνιστούν την Γενικήν Δ/νσιν του Δικτύου και περιλαμβάνουν αφ’ ενός τα Όργανα διοικήσεως, οικονομικής Διαχειρίσεως και μελετών, αφ’ ετέρου τα όργανα εποπτείας και ελέγχου, ον ο Γενικός Διευθυντής ασκεί επί των Περιφερειακών Υπηρεσιών. 3.Αι περιφερειακαί Υπηρεσίαι περιλαμβάνουσι: α)Τα επί γραμμής εξωτερικά συγκροτήματα, τα επιφορτισμένα με την άμεσον εκτέλεσιν του έργου των μεταφορών, με την προς τούτο άμεσον χρήσιν και συντήρησιν των μονίμων εγκαταστάσεων και του τροχαίου υλικού, με την διαχείρισιν των αντιστοίχων υλικών απογραφής και αναλώσεως, και με την εκτέλεσιν νέων κατασκευών ή την επίβλεψιν τοιούτων κατασκευών εκτελουμένων υπό τρίτων. β)Τας εσωτερικάς Περιφερειακάς Υπηρεσίας υπό την άμεσον διοίκησιν των οποίων τελούσι τα ως άνω εξωτερικά συγκροτήματα. Από απόψεως Περιφερειακών Υπηρεσιών, το Δίκτυον διαιρείται εις δύο τμήματα, αι Περιφερειακαί Υπηρεσίαι των οποίων συνιστούν δύο Περιφερειακάς Διευθύνσεις, εξ ων η μία εδρεύει εις Αθήνας και η ετέρα εις Θεσ/νίκην. 4.Η Περιφερειακή Δ/σις Αθηνών περιλαμβάνει το τμήμα του Δικτύου, το εκτεινόμενον από Πειραιώς μέχρι του Σταθμού Πλατέος (μη συμπεριλαμβανομένου) μετά των διακλαδώσεων Χαλκίδος και Στυλίδος ως και το Δίκτυον Σ.Θ. 5.Η Περιφερειακή Δ/νσις Θεσ/νίκης περιλαμβάνει τα τμήματα Πλατύ – Θεσσαλονίκη, Πλατύ – Νέος Καύκασος μετά των διακλαδώσεων Φλωρίνης και Κοζάνης, Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, Θεσσαλονίκη – Αλεξ/πολις, - Ορμένιον. ΙΙ. Οργανικαί θέσεις Άρθρ.2.-Αι θέσεις του τακτικού προσωπικού των Σ.Ε.Κ. ορίζονται εις 8.724, κατανεμόμεναι κατά Υπηρεσίας συμφώνως προς τους κατωτέρω πίνακας: (Ακολουθεί πίναξ κατανομής των διαφόρων θέσεων). Περαιτέρω εξεδόθη η υπ’ αριθ. 9473 της 23 Ιουλ./23 Αυγ. 1957 απόφ. Υπ. Συγκοινωνιών περί κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού των Σ.Ε.Κ. Συμφώνως προς τους ανωτέρω πίνακας αι οργανικαί θέσεις Γενικής Διευθύνσεως ανέρχονται εις 219, της Διευθύνσεως Περιφερείας Αθηνών, εις ας συμπεριελήφθησαν και αι του τέως Δικτύου των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, εις 4646 και της Διευθύνσεως Περιφερείας Θεσσαλονίκης, εις ας συμπεριελήφθησαν και αι του τέως Δικτύου Αλεξανδρουπόλεως – Σβίλεγκραντ, εις 3859, ήτοι εν συνόλω 8724, εις ον αριθμόν περιλαμβάνεται και το κατά τας κειμένας διατάξεις υπηρετούν εκάστοτε μαθητευόμενον ή υπό δοκιμασίαν προσωπικόν. Άρθρ.3.-1.Εις τας οργανικάς θέσεις του άρθρ. 2 κατατάσσεται το προσωπικόν των Σ.Ε.Κ., το κατά την εφαρμογήν του παρόντος ευρισκόμενον εν υπηρεσία επί τη βάσει του βαθμού ον κατέχει και της εν αυτώ σειράς αρχαιότητος. 2.«Οι τυχόν πλεονάζοντες εν τινι βαθμώ νεώτεροι κατ’ αρχαιότητα μόνιμοι υπάλληλοι, τεχνίται, εργάται και υπηρέται, ως και οι μη ενταχθησόμενοι εις οργανικάς θέσεις ιατροί, οι αναγνωρισθέντες ως τακτικοί άνευ συμβάσεως ωρισμένου χρόνου και οι έκτακτοι τοιούτοι οι επί συμβάσει ωρισμένου χρόνου υπηρετούντες κατά την ισχύν της παρούσης, εφ’ όσον προσελήφθησαν προ της 8ης Οκτ. 1955 (Αντί της σελ. 124,03) Σελ. 124,03(α) 125-43 Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους 21.Γ.α.36 δεν απολύονται αλλά παραμένουσι εν Υπηρεσία δημιουργουμένων προς τούτο ισαρίθμων ισοβάθμων προσωρινών οργανικών θέσεων», «άνευ δικαιώματος απολήψεως αποδοχών της οργανικής θέσεως ή οιασδήποτε διαφοράς επί πλέον των καταβαλλομένων αυτοίς αποδοχών δια τον μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χρόνον». Η παρ. 2 αντικατεστάθη ως άνω δια της υπ’ αριθ. 10003 της 1/10 Αυγ. 1959 αποφ. Υπ. Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, ήτις παρατίθεται ως συνεπληρώθη δια Διορθώσεως Ημαρτημένων της 8 Σεπτ. 1959 (Φ.Ε.Κ. 312, Τεύχος Β΄). 3.Οι κατέχοντες τας προσωρινάς ταύτας θέσεις υπάλληλοι, τεχνίται κλπ. καταλαμβάνουν κατά σειράν αρχαιότητος τας εκάστοτε κενουμένας μονίμους θέσεις του αυτού βαθμού, καταργουμένων αυτοδικαίως των αντιστοίχων προσωρινών θέσεων. 4.Αι προσωριναί αύται θέσεις καταργούνται ομοίως αυτοδικαίως άμα τη οπωσδήποτε κενώσει αυτών. 5.Εφ’ όσον χρόνον. υφίσταται πλεονάζον προσωπικόν, δεν πληρούνται ισάριθμοι κεναί θέσεις εν τω εισαγωγικώ βαθμώ του οικείου Κλάδου. Άρθρ.4.-1.Δια την κάλυψιν εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών συνιστώνται επί τριετίαν το πολύ 243 θέσεις εκτάκτων εργατοτεχνιτών κατανεμόμεναι ως ακολούθως: α)Εργάται Γραμμής 52 β)….» Έλξεως 30 γ)Βοηθοί-Τεχνίται 161 -------………………….Σύνολον 243 Επί των θέσεων τούτων, αίτινες καταργούνται αυτοδικαίως άμα τη παρελεύσει της τριετίας. εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρ. 18 παρ. 7 του από 23/24 Δεκ. 1955 Β.Δ/τος «περί εφαρμογής του Υ.Κ. επί των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ.». 2.Το εις τας ανωτέρω θέσεις υπηρετούν προσωπικόν αμείβεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος δια τας ανωτέρω ειδικότητας μισθολογίου του προσωπικού των Σ.Ε.Κ. Άρθρ.5.-Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρ. 3 παρ. 2 και 4 του παρόντος, ουδείς έτερος υπάλληλος, τεχνίτης, εργάτης ή υπηρέτης μη κατέχων θέσιν εκ των εν τω παρόντι Οργανισμώ προβλεπομένων δύναται να υπηρετή εις βάρος των τακτικών δαπανών του προϋπολογισμού, υφ’ οιανδήποτε μορφήν, είτε ως έκτακτος ή επί συμβάσει, έμμισθος ή ημερομίσθιος κλπ. Σελ. 124,04(α) 125-44 Δια την εξυπηρέτησιν των δικαστικών εν γένει υποθέσεων του Δικτύου και δια την παροχήν ιατρικής περιθάλψεως εις το προσωπικόν αυτού δύναται να παρέχηται παρά της Διοικήσεως του Δικτύου εντολή προς ιδιώτας Δικηγόρους και Ιατρούς, μη διατελούντας εις υπαλληλικήν σχέσιν μετά του Δικτύου, αμειβόμενος δε με τα ελάχιστα όρια αμοιβής των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων κατά τα αποφασιζόμενα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των διατιθεμένων εκάστοτε πιστώσεων. Το δια τον καθορισμόν των Γραφείων κλπ. χρησιμοποιηθησόμενον προσωπικόν διέπεται υπό του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού Νόμου. Άρθρ.6.-Επιτρέπεται ο εις τον εισαγωγικόν βαθμόν εκάστου Κλάδου συνυπολογισμός των εις τους ανωτέρους βαθμούς υφισταμένων θέσεων, αίτινες παραμένουσι κεναί λόγω αδυναμίας πληρώσεώς των δια προαγωγής των εις τους κατωτέρους βαθμούς υπηρετούντων. Άρθρ.7.-Εις τα εκτελούμενα βάσει ειδικών πιστώσεων, αποφάσει του Διοικ. Συμβουλίου, έκτακτα έργα επιτρέπεται η πρόσληψις εκτάκτου εργατοτεχνικού προσωπικού δι’ έκαστον έργον. Επίσης επιτρέπεται, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, η πρόσληψις και εκτάκτου υπαλληλικού προσωπικού δια τοιαύτα έργα. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ταύτας το προσωπικόν τούτο προσλαμβάνεται επί εξαμήνω συμβάσει, δυναμένη εκάστοτε να ανανεούται και πάντως δια χρονικόν διάστημα ουχί πέραν του χρόνου διαρκείας της εκτελέσεως του έργου. Εις τα έργα ταύτα δύναται ν’ απασχολήται μόνιμον Προσωπικόν του Δικτύου, των απαιτουμένων ειδικοτήτων, αι δαπάναι όμως τούτου εκ μισθοδοσιών ή ημερομισθίων δια τας ημέρας της εις τα έκτακτα ταύτα έργα απασχολήσεώς του βαρύνουσι το κονδύλιον των δαπανών του οικείου εκτάκτου έργου, πιστουμένου αντιστοίχως του κονδυλίου των τακτικών δαπανών του Πρ/σμού εκ μισθοδοσιών προσωπικού, του προβλεπομένου δια το προσωπικόν των οργανικών θέσεων του παρόντος Οργανισμού.
| 3 |
192. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ.1411 της 5/9 Μαρτ. 1987 (ΦΕΚ Β΄ 107) Σύσταση Διοικητικού Τομέα Έρευνας και Εφαρμογών και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις α)του άρθρ. 28 του Νόμ. 1558/85, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α Ι37), β)του άρθρ.11 του Νόμ. Ι586/86 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 37). 2.Τις 440/19.3.86 (ΦΕΚ Β΄ 123) και 3031/17.5.86 (ΦΕΚ Β 345) προηγούμενες αποφάσεις μας με τις οποίες συστάθηκαν στο Υπουργείο Γεωργίας Διοικητικοί Τομείς. 3.Την ανάγκη εναρμόνισης και συντονισμού της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίες έχουν αρμοδιότητες σε θέματα Έρευνας, Εφαρμογών και Γεωργικής Εκπαίδευσης, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των σχετικών θεμάτων. 4.Τη 2389/13.2.87 (ΦΕΚ 81/Β/87) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών», αποφασίζουμε: 1.Στο Υπουργείο Γεωργίας συγκροτείται Διοικητικός Τομέας ΄Ερευνας και Εφαρμογών, που περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: α)Δ/νση Προγραμματισμού, Βιομετρίας και Αξιολόγησης Πορισμάτων Έρευνας. β)Δ/νση Φυτικής και Τεχνολογικής Έρευνας γ)Δ/νση Κτηνοτροφικής Έρευνας δ)Δ/νση Έρευνας Αγρομετεωρολογίας και Γεωργικής Οικολογίας ε)Το Τμήμα Δασικών Ερευνών της Δ/νσης Δασικών Ερευνών, Εφαρμογών και Εκπαίδευσης. στ)Δ/νση Κτηνιατρικής Έρευνας και Ιδρυμάτων ζ)Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών η)Δ/νση Γεωργικής Εκπαίδευσης και Πληροφοριών 2.Τροποποιούμε τις 440/19.3.86 και 3031/17.5.86 αποφάσεις μας και ορίζουμε ότι, οι Διευθύνσεις α)Δασικών Ερευνών, Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης και β)Κτηνιατρικής Έρευνας και Ιδρυμάτων, του Υπουργείου Γεωργίας, δεν υπάγονται στους Διοικητικούς Τομείς που συστάθηκαν με τις αποφάσεις αυτές. 3.Στο Υπουργείο Γεωργίας συνιστάται μία θέση Ειδικού Γραμματέα, με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.Ο Ειδικός Γραμματέας θα προΐσταται στον πιο πάνω τομέα. Με την 236827/25 Ιαν.-4 Φεβρ.1988 (ΦΕΚ Β΄ 64)απόφ. Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Γεωργίας ορίστηκε, ότι στον άνω τομέα υπάγεται και η Διεύθυνση Μηχανογράφησης. Με την 386528/2-4 Ιαν. 1989 (ΦΕΚ Β΄ 3) απόφ. Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Γεωργίας ορίστηκε, ότι στον άνω τομέα υπάγεται και η Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
| 142 |
66. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Β1/1352 π.ε. της 26 Ιαν/7 Φεβρ. 1984 (ΦΕΚ Β΄ 58) Εισαγωγή, εγγραφές και φοίτηση στο τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)
| 199 |
5. ΝΟΜΟΣ 726 της 4/7 Ιουν. 1916 Περί καλλιεργείας των αλυκών. Άρθρ.1.-Δια Β.Δ/τος ορίζονται εκάστοτε αι καλλιεργούμεναι αλυκαί του Κράτους και ο τρόπος της καλλιεργείας αυτών. Αι αλυκαί καλλιεργούνται ή δι’ αυτεπιστασίας ή δι’ εργολαβιών, εκδιδομένων κατόπιν δημοπρασίας. Δια Β.Δ/των κανονίζεται ο τρόπος της εκτελέσεως και πληρωμής των έργων εν ταις δι’ αυτεπιστασίας καλλιεργουμέναις αλυκαίς και ο τρόπος και χρόνος της εκδόσεως εις εργολαβίαν των υπολοίπων. Άρθρ.2.-Επιτρέπεται η δια δημοπρασίας ανάθεσις της εκπονήσεως των σχεδίων των υπαρχουσών αλυκών εις ιδιώτας ημεδαπούς ή αλλοδαπούς μηχανικούς ή εταιρείαν ανεγνωρισμένης ειδικότητος. Ομοίως επιτρέπεται η δια συμβάσεως, συναπτομένης υπό του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας και κυρομένης δια Β.Δ/τος, ανάθεσις της μελέτης, και του προϋπολογισμού των απαιτουμένων έργων προς παραγωγήν τουλάχιστον πεντήκοντα εκατομμυρίων οκάδων άλατος, εις ημεδαπόν ή αλλοδαπόν μηχανικόν ή εταιρείαν ανεγνωρισμένης ειδικότητος. Η σύμβασις αύτη δύναται να περιλάβη και την εκπόνησιν των σχεδίων των υπαρχουσών αλυκών. Δια Β.Δ/τος κανονισθήσονται αι λεπτομέρειαι της εκπονήσεως των ανωτέρω σχεδίων και μελετών, και ο τρόπος της εκκαθαρίσεως της αμοιβής των αναδόχων. 13.Η.α.4-5 Αλυκές Άρθρ.3.-«1.Δι’ αποφάσεως των Υπουργών της Εθνικής Οικονομίας και των Οικονομικών ορίζεται εκάστοτε ως προς εκάστην αλυκήν η καταβαλλομένη εις τον οικείον Επιτηρητήν δαπάνη γραφικής ύλης, θερμάνσεως και φωτισμού, ως και μεταφοράς ποσίμου ύδατος. 2.Τα οδοιπορικά έξοδα μεταβάσεως των Επιτηρητών και ζυγιστών των αλυκών εκ της κατοικίας των εις την αλυκήν, προς παραδόσεις αλάτων, κανονίζονται, συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμ. 5981 του 1934 «περί αποδοχών των Δημοσίων υπαλλήλων κλπ.» και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντων ή εκδοθησομένων Δ/των, αλλ’ άνευ χορηγήσεως ημερησίας αποζημιώσεως. Δύναται δι’ αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας να κανονίζηται καθ’ αλυκήν αναλόγως της ανάγκης παραδόσεως αλάτων και επιβλέψεως της καλλιεργείας κλπ. ο κατά μήνα αριθμός των μεταβάσεων του επιτηρητού ή ζυγιστού εκ της έδρας των εις την αλυκήν. Ομοίως δύναται να κανονίζηται κατ’ αποκοπήν η κατά μήνα δαπάνη δι’ έξοδα τοιούτων μεταβάσεων, ή κατά μετάβασιν τοιαύτη άνευ αποδόσεως λογαριασμού. 3.Οσάκις εν κωλύματι ή ελλείψει του οικείου επιτηρητού ανατίθεται η εκτέλεσις των καθηκόντων αυτού εις ετέραν αρχήν, κατά προτίμησιν οικονομικήν, εφ’ όσον εδρεύει τοιαύτη εγγύτερον της αλυκής, επιτρέπεται όπως χορηγήται εις τον ασκούντα ταύτην πρόσθετος αμοιβή προς εκτέλεσιν της υπηρεσίας της αλυκής, μέχρι δραχμών τριακοσίων κατά μήνα». Η α΄ παράγραφος αντικατεστάθη δια των ανωτέρω εδαφ. 1-3 δια του άρθρ. 11 Α.Ν. 2184/1940. Άρθρ.4.-Η καταδίωξις των αυτοπήκτων και λαθροπήκτων αλάτων ανατίθεται εις πολιτικάς ή στρατιωτικάς αρχάς, οριζομένας εκάστοτε υπό του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας. Ειδικώς δια τας περιφερείας εις ας παράγεται μεγάλη ποσότης τοιούτων αλάτων η καταδίωξις ανατίθεται εις τα όργανα της χωροφυλακής. Οι ανωτέρω υπάλληλοι λαμβάνουσιν, εκτός των απαιτουμένων εξόδων, και επιμίσθιον κανονιζόμενον κατά περιφέρειαν και βαθμόν δια Β.Δ/τος, ορίζοντος άμα και το χρονικόν διάστημα της καταβολής του. Το επιμίσθιον δεν δύναται να υπερβαίνει το 1/4 του μισθού. Άρθρ.5.-Δια Β.Δ/των κανονίζεται πάσα λεπτομέρεια απαιτουμένη δια την εφαρμογήν του παρόντος νόμου, ισχύοντος από της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεώς του. Τα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα Β.Δ/τα, τα αφορώντα τας αλυκάς της παλαιάς Ελλάδος, θα εκδοθώσι συμφώνως προς τον Νόμ. ΒΦΙΘ΄ της 26 Φεβρ. 1898. Ο νόμ. ΒΦΙΘ΄/1898 περί Διεθνούς Ελέγχου παρατεθήσεται εν τόμω 26. Εις εκτέλεσιν του νόμ. 726/1916 εξεδόθη το Β.Δ.5/9 Μαρτ. 1918 περί της δι’ εργολαβίας καλλιεργείας των αλυκών Κίτρους και Καραμπουρνού.
| 163 |
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ’ αριθ. 55 της 27 Απρ. / 1 Ιουλ. 1974 (ΦΕΚ Α΄ 185) Περί μελέτης και εκτελέσεως απάντων των Εκκλησιαστικών Έργων. Έχουσα υπ’όψει: α)Το άρθρον 10 και 32 παράγραφος 2 του υπ’ αριθμόν 126/1969 Νομοθετικού Διατάγματος «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». β)Το άρθρον 5 παράγραφος 1 του Νομοθετικού Διατάγματος 407/1970 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νομοθετικού Διατάγματος 126/1969». γ)Την υπ’ αριθμόν 65/27.11.1973 απόφασιν του Κ.Δ.Σ./ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. δ)Την από 27.4.74 απόφασιν Αυτής, ψηφίζει: Τον Κανονισμόν υπ’ αριθμόν 55 «περί μελέτης και εκτελέσεως απάντων των Εκκλησιαστικών Έργων» έχοντα ούτω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ’ αριθ. 55 Περί μελέτης και εκτελέσεως απάντων των Εκκλησιαστικών Έργων. Άρθρον 1. Εκκλησιαστικά έργα – Τεχνικά – Καλλιτεχνικά: 1.Εκκλησιαστικά έργα νοούνται άπαντα τα υπό των Νομικών Προσώπων της Εκκλησίας, εκτελούμενα έργα, είτε ταύτα ανάγονται εις την εκπλήρωσιν του αγιαστικού και πνευματικού έργου της Εκκλησίας είτε αποσκοπούν εις την εν γένει αξιοποίησιν της Εκκλησιαστικής Περιουσίας. Ως Εκκλησιαστικά έργα νοούνται ομοίως και τα προοριζόμενα δια στέγασιν Γραφείων, εκκλησιαστικών υπηρεσιών, κατοικιών Αρχιερέων και Ιερέων ως και εκείνα τα οποία αποβλέπουν εις την εκπλήρωσιν των φιλανθρωπικών και μορφωτικών σκοπών της Εκκλησίας. Τα ανωτέρω έργα διακρίνονται εις Τεχνικά και Καλλιτεχνικά. 2.Τεχνικόν έργον είναι πάσα μετά του εδάφους συνδεομένη κατασκευή συμπληρουμένη ή μη υπό εγκαταστάσεων και αντιστρόφως, εκτελουμένη υπό των Νομικών Προσώπων της Εκκλησίας, νοουμένη ως νέα κατασκευή, ανακαίνισις, επισκευή ή συντήρησις. 3.Καλλιτεχνικόν έργον νοείται γενικώς παν ό,τι δεν περιλαμβάνεται εις τα Τεχνικά έργα, είτε ενσωματούται εις τας δομικάς κατασκευάς και εις τας τοιαύτας των εγκαταστάσεων είτε αποτελεί διακοσμητικάς εργασίας ως ενδεικτικώς κατωτέρω αναφέρονται, διακοσμήσεις, αγιογραφήσεις, κατασκευή τέμπλων, αμβώνων, δεσποτικών θρόνων, αναλογίων, προσκυνηταρίων, θυρών και παραθύρων ειδικών σχεδίων, παγκαρίων, επίπλων ειδικών σχεδίων, γενικώς ένθετοι διακοσμήσεις δαπέδων τοίχων και οροφών, έτι δε περί έργων μνημειακού και καλλιτεχνικού χαρακτήρος. 4.Εν περιπτώσει αμφισβητήσεως περί χαρακτηρισμού έργου τινός αποφαίνεται εν ολομελεία η Επιτροπή Έργων. 5.Έκαστον των έργων περιλαμβάνει την εκπόνησιν της μελέτης και την εκτέλεσιν της κατασκευής αυτού. Άρθρον 10. Διακήρυξις δημοπρασίας. 1.Εν τη διακηρύξει προσδιορίζονται: α)Ο προκηρύσσων την δημοπρασίαν κύριος του έργου. β)Το σύστημα δημοπρατήσεως. γ)Το είδος και η θέσις του δημοπρατουμένου έργου δια συνοπτικής περιγραφής συνιστώσης τον τίτλον της συσταθησομένης εργολαβίας και η κατά τον προϋπολογισμόν της μελέτης συνολικώς προβλεπομένη δαπάνη του έργου. δ)Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διενεργείας της δημοπρασίας, ο χρόνος και ο τρόπος χορηγήσεως των τευχών της μελέτης του έργου εις τους ενδιαφερομένους, αι ενέργειαι της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας και η ανακήρυξις του μειοδότου ως και ο χρόνος της τοιαύτης ανακηρύξεως. ε)Οι εις την δημοπρασίαν δεκτοί αναλόγως της φύσεως του έργου, του εργοληπτικού πτυχίου, του ύψους της δαπάνης και λοιπών ειδικών προσόντων εκ των εις την παράγραφον 1 του άρθρου 13 του παρόντος αναφερομένων. στ)Τα τεύχη της μελέτης του έργου προσδιοριζόμενα απαραιτήτως δια των στοιχείων των οικείων εγκριτικών αυτών αποφάσεων, τα τεύχη δημοπρατήσεως ως και παν έτερον στοιχείον επί του οποίου θα βασισθή η καταρτισθησομένη εργολαβική σύμβασις. ζ)Αι διατάξεις κατά τας οποίας θέλει γίνει η διεξαγωγή της δημοπρασίας, η ανάδειξις του αναδόχου και η ανάθεσις της κατασκευής του έργου εις αυτόν, ή τυχόν νόμω επιτρεπταί από τούτων παρεκκλίσεις. 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 217 «2.Περίληψις της διακηρύξεως δημοσιεύεται δις δια του τύπου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρας προ της διεξαγωγής των εις τρεις τουλάχιστον εφημερίδας, εξ ων αι δύο εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων ευρείας κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων και μιας εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων ειδικών δημοπρασιών, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 7 παράγραφος 5, ότε απαιτείται, κατά περίπτωσιν, χρόνος τεσσαράκοντα πέντε (45) και δέκα πέντε (15) ημερών. Προκειμένου περί επαναληπτικών δημοπρασιών διεξαγομένων βάσει της μελέτης και των όρων της αρχικής τοιαύτης και εφ’ όσον δεν παρήλθεν τρίμηνον από της διεξαγωγής ταύτης, η περίληψις δύναται να δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρας προ της επαναληπτικής δημοπρασίας». Η παρ. 2 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 7 Κανον. 68/1976 (τόμ. 33 σελ. 219). 3.Η δημοσιευμένη περίληψις διακηρύξεως περιλαμβάνει συνοπτικήν μνείαν απαραιτήτως των κατά τας περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 στοιχείων. Άρθρον 11. Εγγύησις συμμετοχής εις δημοπρασίαν. 1.Υπό εκάστου των συμμετεχόντων εις την δημοπρασίαν κατατίθενται εγγύησις δια την τοιαύτην συμμετοχήν του. Η εγγύησις ορίζεται ίση προς δύο επί τοις εκατόν (2%) επί του πρϋπολογιζομένου ύψους δαπάνης, το οποίον αναφέρεται εις την διακήρυξιν της δημοπρασίας. 2.Η ως άνω εγγύησις παρέχεται είτε δια γραμματίου παρακαταθέσεως εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων αναφέροντος τον σκοπόν, δι’ ον η κατάθεσις ή δια καταθέσεως χρεωγράφων, ων ο Νόμος προβλέπει την τοιαύτην χρήσιν, είτε δι’ εγγυοδοτικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 3.Η εγγυοδοτική επιστολή πρέπει απαραιτήτως να αναγράφη το όνομα, επώνυμον και πατρώνυμον του περί ου η εγγύησις εργολάβου ή τον τίτλον του εργολάβου ή της Εταιρείας, το έργον δια την εκτέλεσιν του οποίου παρέχεται αύτη και τον όρον της παραιτήσεως της Τραπέζης από της διζήσεως και την αναγνώρισιν υπ’ αυτής της υποχρεώσεως, όπως καταθέση απροφασίστως εντός τριών ημερών από της σχετικής ειδοποιήσεως το αιτηθησόμενον ποσόν της εγγυήσεως. Εγγυοδοτική επιστολή μη περιέχουσα τα ανωτέρω είναι απαράδεκτος. 4.Η επιστροφή της κατά τα ανωτέρω εγγυήσεως εις τον ανακηρυχθέντα ανάδοχον γίνεται υπό της υπηρεσίας μετά την παρ’ αυτού κατάθεσιν της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως συμφώνως τω άρθρω 23 του παρόντος κατά την υπογραφήν της συμβάσεως εργολαβίας. 5.Εις τους λοιπούς συναγωνιζομένους αι εγγυήσεις συμμετοχής αποδίδονται μετά την έγκρισιν του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Δύναται τη αιτήσει του ενδιαφερομένου να επιστραφή η κατατεθείσα κατά την δημοπρασίαν εγγύησις και πρότερον, πάντως όμως μετά την εκπνοήν της προθεσμίας προς υποβολήν ενστάσεων, εφ’ όσον ούτος δεν υπέβαλεν ένστασιν και κατά την κρίσιν της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν πιθανολογείται ανατροπή του αποτελέσματος της δημοπρασίας και η ανακήρυξις του αιτούντος την επιστροφήν της εγγυήσεως συναγωνιζομένου, ως αναδόχου του έργου. Άρθρον 12. Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας. Αι δημοπρασίαι διεξάγονται υπό του Κ.Δ.Σ. προκειμένου περί της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των προς τούτο εξουσιοδοτουμένων Π.Δ.Σ. ή της Διοικήσεως του κυρίου φορέως του έργου παρά Επιτροπής οριζομένης προς τούτο και αποτελουμένης τουλάχιστον εκ τριών μελών. Τα μέλη της επιτροπής εξ ων ο εις Πρόεδρος μετά των αναπληρωτών των ορίζονται προκειμένου μεν περί έργων προϋπολογισμού μέχρις αξίας 2.000.000 δραχμών υπό του Διοικητού του Ο.Δ.Δ.Ε.Π. προκειμένου δε περί έργων αξίας μεγαλυτέρου προϋπολογισμού υπό του ΚΔ.Σ. μετά πρότασιν πάντοτε της Επιτροπής Έργων. Η Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας συνέρχεται εις τον τόπον της διεξαγωγής του διαγωνισμού ημίσειαν ώραν προ της διεξαγωγής τούτου. Εις την Επιτροπήν δύναται δια της αποφάσεως περί διορισμού αυτής να τοποθετήται και γραμματεύς. Άρθρον 13. Συμμετοχή εις δημοπρασίας. 1.Δεκτοί εις τας δημοπρασίας γίνονται αναλόγως της φύσεως του έργου οι πτυχιούχοι εργολήπται Δημοσίων Έργων, εμπειροτέχναι, ειδικοί τεχνίται, αγιογράφοι, γλύπται, ειδικοί τεχνίται διακοσμηταί και πας ειδικός έστω και μη ειδικώς ενταύθα αναφερόμενος αλλά δυνάμενος να εκτελέση ειδικόν έργον δια τας ειδικάς ανάγκας της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και των εκκλησιαστικών τεχνών και διακοσμήσεων, εφ’ όσον τούτο προβλέπεται ρητώς εν τη διακηρύξει και κατά τα εν αυτή ειδικώτερον οριζόμενα ως προς την επαγγελματικήν ειδικότητα αυτών. 2.Εις πάσας τας δημοπρασίας οι συναγωνιζόμενοι εμφανίζονται μόνον αυτοπροσώπως. Αι ανώνυμοι εταιρείαι εκπροσωπούνται υπό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εγκρίνοντος την συμμετοχήν ταύτης εις τον συναγωνισμόν προς ανάληψιν του δημοπρατουμένου έργου και ορίζοντος τον εκπροσωπούντα ταύτην. 3.Αι Κοινοπραξίαι εργοληπτών Δημοσίων Έργων ή τεχνικών εταιρειών, κατόχων πτυχίου εργολήπτου εταιρείας γίνονται δεκταί μόνον εφ’ όσον τούτο δεν αποκλείεται ρητώς υπό της διακηρύξεως και υπό τον όρον ότι έκαστος των συμμετεχόντων εις την κοινοπραξίαν κέκτηται τα υπό της διακηρύξεως οριζόμενα προσόντα. Οι κοινοπρακτούντες ευθύνονται εκ της συμμετοχής εις την δημοπρασίαν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Αι υποβαλλόμεναι προσφοραί δέον να είναι υπογεγραμμέναι υπό πάντων των κοινοπρακτούντων και εν περιπτώσει εταιρειών υπό των νομίμων αυτών εκπροσώπων κατά την προηγουμένην παράγραφον. Αι προσφοραί επιδίδονται παρά πάντων τούτων, αυτοπροσώπως παρισταμένων ή υπό κοινού εκπροσώπου οριζομένου δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Αι εγγυήσεις συμμετοχής παρέχονται κοινώς δια πάντας τους κοινοπρακτούντας. Ουδείς δύναται να συμμετέχη εις πλείονας της μιας κοινοπραξίας, συμμετεχούσας εις τον αυτόν διαγωνισμόν. 4.Ουδείς δύναται εις την αυτήν δημοπρασίαν να εκπροσωπήση πλείοντας της μιας εταιρείας ή κοινοπραξίας, ουδέ δύναται να συμμετάσχη κεχωρισμένως δι’ εαυτόν εις ταύτην ο εκπροσωπών συμμετέχουσαν εταιρείαν ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου τοιαύτης εταιρείας. Εις την περίπτωσιν ταύτην αποκλείονται πάσαι οι τοιαύται πολλαπλαί προσφοραί, πλην αν αποσυρθούν υπό των ενδιαφερομένων πάσαι αι λοιπαί πλην μιας. Δεν δύναται επίσης να μετάσχη εις την δημοπρασίαν δι’ ίδιον λογαριασμόν υπάλληλος εταιρείας συμμετεχούσης εις αυτήν ή σύμβουλοι ειδικοί, αμειβόμενοι υπ’ αυτής επί μισθώ ή καθ’ οιονδήποτε έτερον τρόπον. 5.Οι όροι των προηγουμένων παραγράφων 2 έως 4 εφαρμόζονται αναλόγως και επί αλλοδαπών ουχί κατόχων ελληνικού πτυχίου εργολήπτου Δημοσίων Έργων, εφ’ όσον πρόκειται περί διεθνούς δημοσίου διαγωνισμού κατά τα εν τη σχετική διακηρύξει οριζόμενα. Εν τη περιπτώσει ταύτη η διακήρυξις δέον να εγκριθή υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου μετά σύμφωνον γνώμην του Κ.Δ.Σ./ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. και της Επιτροπής Έργων. Αλλοδαπαί εταιρείαι εκπροσωπούνται κατά το Καταστατικόν των, ο δε εκπρόσωπός των δεν είναι αναγκαίον να είναι μέλος του Διοικητικού αυτών Συμβουλίου. (Αντί της σελ. 358,25(α) Σελ. 358,25(β) Τεύχος 615 – Σελ. 127 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 218 Άρθρον 14. Γενικά διεξαγωγής δημοπρασίας. 1.Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί πάντων των συστημάτων δημοπρατήσεως, συμπληρούνται δε δι’ έν έκαστον των συστημάτων τούτων από τας ειδικάς διατάξεις των επομένων άρθρων 15 έως 21. 2.Αι προσφοραί των μυστικών δημοπρασιών γίνονται δεκταί υπό της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας κατά την ημέραν της δημοπρασίας και μέχρι της εν τη διακηρύξει οριζομένης ώρας και παραδίδονται εντός ιδίου εσφραγισμένου φακέλλου, εφ’ ου αναγράφεται υπό του συναγωνιζομένου ο τίτλος του δημοπρατουμένου έργου, η λέξις «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η επωνυμία αυτού. Η κήρυξις της ενάρξεως της συνεδρίας της επιτροπής γίνεται υπό του Προέδρου αυτής προ της ώρας ταύτης, μεθ’ ο έκαστος των συναγωνιζομένων εγχειρίζει την προσφοράν του. Παρελθούσης της εν τη διακηρύξει ώρας, κηρύσσεται λήξασα η παράδοσις προσφορών και αναγράφεται τούτο εις τα πρακτικά απαγορευομένης δι’ οιονδήποτε λόγον της αποδοχής προσφοράς μετά την κήρυξιν λήξεως της παραδόσεως επί συνεπεία ακυρότητος της δημοπρασίας, πλην αν η επίδοσις των προσφορών αρξαμένη συνεχίζεται άνευ διακοπής. 3.Προ της παραλαβής προσφοράς υπό της επιτροπής εις μυστικήν δημοπρασίαν ελέγχονται παρόντων των συναγωνιζομένων: α)η αυτοπρόσωπος εμφάνισις των συναγωνιζομένων ή η νόμιμος εκπροσώπησις αυτών, όπου επιτρέπεται αύτη, β)το εργοληπτικόν πτυχίον και το πιστοποιητικόν εκπληρώσεως οικονομικών υποχρεώσεων, εφ’ όσον η εκπλήρωσις αύτη αποτελεί κατά νόμο προϋπόθεσιν συμμετοχής εις δημοπρασίαν, και γ)πιστοποιητικόν εκτελέσεως συναφών έργων εφ’ όσον υπό της διακηρύξεως απαιτείται τούτο. Οι κρινόμενοι ως μη πληρούντες τας προϋποθέσεις ταύτας αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας της δημοπρασίας. Εις τας μυστικάς δημοπρασίας οι ούτως αποκλειόμενοι εάν δηλώσουν την πρόθεσίν των προς υποβολήν ενστάσεως δύνανται να ζητήσουν την παρά της επιτροπής παραλαβήν του φακέλλου της προσφοράς των, όστις τηρείται αναποσφράγιστος. 4.Επί μυστικής δημοπρασίας μετά τον κατά τα ανωτέρω έλεγχον, η επιτροπή της δημοπρασίας παραλαμβάνει και αριθμεί κατά σειράν επιδόσεως τους φακέλλους των δικαιουμένων περαιτέρω συμμετοχής εις την δημοπρασίαν και καταγράφει εν τω πρακτικώ, εις επήκοον των παρισταμένων τα εν εκάστω φακέλλω ευρισκόμενα έγγραφα, περιληπτικώς μεν αλλά κατά τρόπον εμφανίζοντα το σύμφωνον ή ου προς τους όρους της διακηρύξεως και τον νόμον. Ο εν τω φακέλλω ευρισκόμενος εσωτερικός φάκελλος ο περιέχων την προσφοράν δεν αποσφραγίζεται εισέτι, αναγράφεται δε επ’ αυτού ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλλου. Ληξάσης της καταγραφής του περιεχομένου όλων των φακέλλων, οι συναγωνιζόμενοι αποσύρονται και η επιτροπή εν συνεδριάσει ελέγχει τα περιεχόμενα εις τους φακέλλους στοιχεία συμμετοχής και αποφασίζει περί των τυχόν αποκλειομένων. Αποκαθισταμένης είτα της συνεδριάσεως δημοσίας, η επιτροπή ανακοινώνει τα ονόματα των τυχόν αποκλειομένων της περαιτέρω συμμετοχής εις την δημοπρασίαν ως και τους λόγους αποκλεισμού εκάστου τούτων. 5.Μετά τον κατά την προηγουμένην παράγραφον έλεγχον αποσφραγίζονται υπό της επιτροπής δημοσία οι ειδικοί φάκελλοι οι φέροντες την επιγραφήν «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οι ανήκοντες μόνον εις τους μη αποκλεισθέντας, μονογραφούνται υφ’ όλων των μελών της επιτροπής τα εις έκαστον τοιούτον φάκελλον στοιχεία προσφοράς και καταχωρούνται εις πίνακα, αποτελούντα απόσπασμα του πρακτικού διεξαγωγής της δημοπρασίας, το όνομα εκάστου των συνεχιζόντων να συμμετέχουν της δημοπρασίας, συναγωνιζομένων και τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του. Η επιτροπή εκφωνεί, εις επήκοον των παρισταμένων, το όνομα εκάστου συναγωνιζομένου και τα κατά περίπτωσιν και αναλόγως του εφαρμοζομένου συστήματος δημοπρατήσεως συνολικά οικονομικά στοιχεία της αντιστοίχου προσφοράς. Ομοίως ανακοινοί τους τυχόν αποκλειομένους περαιτέρω της δημοπρασίας ένεκα παραβάσεων εις τα έγγραφα του φακέλλου τούτου. Σελ. 358,26(β) Τεύχος 615 – Σελ. 128 6.Εις πάσαν δημοπρασίαν, προσφοραί αντιστοιχούσαι εις αξίαν έργου ίσην ή μεγαλυτέραν της κατά την μελέτην αξίας του έργου Σ θεωρούνται ως με γενόμεναι, ουδόλως λαμβανόμεναι υπ’ όψιν προς εξαγωγήν του αποτελέσματος της δημοπρασίας και οι προσενεγκόντες αυτάς αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής εις αυτή. Μυστικαί προσφοραί μη υπογεγραμμέναι ιδιοχείρως υπό του μειοδότου όταν είναι φυσικόν πρόσωπον, ή υπό του εξουσιοδοτουμένου δια την εκπροσώπησιν, όταν πρόκειται περί εργοληπτικής εταιρείας, θεωρούνται ως μη γενόμεναι με τας αυτάς ως άνω συνεπείας. 7.Ενστάσεις κατά του κύρους δημοπρασιών υποβάλλονται εγγράφως και απευθύνονται μόνο προς τον Πρόεδρον της επιτροπής της δημοπρασίας, κατατιθέμεναι εις το πρωτόκολλον της διενεργούσης την δημοπρασίαν υπηρεσίας, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο ημερών από της ημέρας καθ’ ην εγένετο εις δημοσίαν συνεδρίασιν η ανακοίνωσις του τελικού αποτελέσματος της δημοπρασίας. Ενστάσεις ως άνω, μη υποβαλλόμεναι συμφώνως προς τα εν τω προηγουμένω εδαφίω, θεωρούνται ως μη υποβληθείσαι. Ο Πρόεδρος της επιτροπής της δημοπρασίας μετά την παρέλευσιν της προθεσμίας υποβολής ενστάσεως, υποβάλλει το πρακτικόν της δημοπρασίας και τας τυχόν εμπροθέσμως υποβληθείσας ενστάσεις, παρέχων και πάσαν πληροφορίαν αναγκαίαν δια την κρίσιν του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 8.Μετά την παρέλευσιν της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους της δημοπρασίας, εις τους συναγωνισθέντας οίτινες τυχόν απεκλείσθησαν δι’ οιονδήποτε λόγον της περαιτέρω συμμετοχής εις την δημοπρασίαν και δεν υπέβαλον εμπροθέσμως ένστασιν κατά του αποκλεισμού των, επιστρέφονται τη αιτήσει των, οι υπ’ αυτών κατατεθέντες φάκελλοι στοιχείων προς συμμετοχήν εις την δημοπρασίαν. Εις τα στοιχεία ταύτα δεν περιλαμβάνονται αι αποσφραγισθείσαι προσφοραί. Επιτρέπεται και προ της παρελεύσεως της προθεσμίας προς υποβολήν ενστάσεως η επιστροφή φακέλλου, εφ’ όσον ο συναγωνισθείς δηλώση εγγράφως προς τον πρόεδρον της επιτροπής παραίτησιν από του δικαιώματος ενστάσεως. Εις τους υποβάλοντας εμπρόθεσμον κατά του αποκλεισμού των ένστασιν, οι φάκελλοι επιστρέφονται μετά την έγκρισιν της δημοπρασίας ή τη αιτήσει των, μετά την παρέλευσιν της κατά νόμον προθεσμίας ισχύος της προσφοράς. Οι εσωτερικοί εσφραγισμένοι φάκελλοι οι περιέχοντες την προσφοράν συναγωνιζομένων, οίτινες απεκλείσθησαν της δημοπρασίας, ουδέποτε ανοίγονται αλλ’ επιστρέφονται εσφραγισμένοι μετά των λοιπών στοιχείων, ως ανωτέρω ορίζεται. 9.Εν περιπτώσει πλειόνων προσφορών με την αυτήν έκπτωσιν ή γενικήν τεκμαρτήν έκπτωσιν η ανακήρυξις του μειοδότου γίνεται δια κλήρου. Άρθρον 15. Δημοπρασία δια ποσοστού ενιαίας εκπτώσεως επί των τιμών εγκεκριμένου τιμολογίου και προϋπολογισμού εις ακεραίας μονάδας άνευ ορίου. 1.Τα κατά σύστημα τούτο απαιτούμενα τεύχη δημοπρατήσεως είναι τα ακόλουθα: α)Η διακήρυξις δημοπρασίας. β)Το τιμολόγιον μελέτης. γ)Ο προϋπολογισμός μελέτης. δ)Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων. ε)Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. στ)Η τεχνική περιγραφή αναφερομένη λεπτομερώς επί των έργων και άπαντα τα σχέδια των μελετών, γενικά και λεπτομερειών. 2.Η παρ’ εκάστου διαγωνιζομένου προσφερομένη έκπτωσις εκφράζεται εις ακεραίας μονάδας επί τοις εκατόν και είναι ενιαία δι’ όλας τας τιμάς του τιμολογίου της μελέτης. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερον ποσοστόν εκπτώσεως. Επί πλειόνων ίσων εκπτώσεων ο μειοδότης αναδεικνύεται δια κληρώσεως. 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 219 Άρθρον 16. Δημοπρασία δια ποσοστού ενιαίας εκπτώσεως επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου και προϋπολογισμού εις ακεραίας μονάδας μετά ορίου. 1.Τα κατά το σύστημα τούτο απαιτούμενα τεύχη δημοπρατήσεως είναι τα ακόλουθα: α)Η διακήρυξις δημοπρασίας. β)Το τιμολόγιον μελέτης. γ)Ο προϋπολογισμός μελέτης. δ)Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων. ε)Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. στ)Η τεχνική περιγραφή αναφερομένη λεπτομερώς επί των έργων και άπαντα τα σχέδια των μελετών, γενικά και λεπτομερειών. 2.Η παρ’ εκάστου διαγωνιζομένου προσφερομένη έκπτωσις εκφράζεται εις ακεραίας μονάδας επί τοις εκατόν και είναι ενιαία δι’ όλας τας τιμάς του τιμολογίου της μελέτης. 3.Η Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας αναδεικνύει ως μειοδότην τον προσενεγκόντα την μεγαλύτερον έκπτωσιν εφ’ όσον είναι κατωτέρα του 20%. Εάν η έκπτωσις είναι ανωτέρα του ορίου τούτου, η επιτροπή αναδεικνύει τούτον ως προσωρινόν μειοδότην δυναμένη να διατυπώση εν τω πρακτικώ και την τυχόν περί του μη ευλόγου της προσφοράς γνώμην της. 4.Επί αναδείξεως προσωρινού μειοδότου η υπηρεσία καλεί τούτον να δικαιολογήση την προσφοράν του. Η υπηρεσία δύναται να καλέση προς τούτο ταυτοχρόνως ή και εν συνεχεία και τον επόμενον ή και επομένως κατά σειράν συναγωνισθέντας, εφ’ όσον πρόκειται περί ποσοστών ανωτέρων του ως άνω ορίου. Εν υπάρξει πλειόνων μειοδοτών με τα αυτά ποσοστά εκπτώσεως καλούνται, κατά περίπτωσιν εκάστοτε, άπαντες οι του αυτού ποσοστού. Η δικαιολόγησις γίνεται δια το σύνολον της δαπάνης του έργου. Προς τούτο υποβάλλονται στοιχεία κοστολογήσεως των εργασιών κατά φυσικάς μονάδας, περιλαμβανομένων πάντων των συντελεστών του κόστους, ως της εργασίας, των εργοδοτικών επί ταύτης επιβαρύνσεων, των υλικών, της απασχολήσεως μηχανημάτων, των γενικών εξόδων και των φορολογικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Δια την περίπτωσιν δημοπρασίας, άνευ προμετρήσεως η κοστολόγησις γίνεται δια μίαν εκάστην των τιμών του τιμολογίου ή μόνον δια τας βασικάς εκ τούτων, ως αύται θα προσδιορίζωνται εις την προς δικαιολόγησιν πρόσκλησιν της υπηρεσίας. Η κατά τα ανωτέρω κοστολόγησις, αποβλέπουσαν μόνον εις τον περί του ευλόγου της εκπτώσεως σχηματισμόν γνώμης παρά της υπηρεσίας, αποτελεί έγγραφον εμπιστευτικόν μη ανακοινώσιμον εις τους λοιπούς μειοδότας και εν περιπτώσει κατακυρώσεως της δημοπρασίας, δεν αποτελεί στοιχείον της συμβάσεως. Άρθρον 17. Δημοπρασία δια συμπληρώσεως τιμολογίου και προϋπολογισμού μεθ’ ομαλότητος των προσφερομένων τιμών και άνευ ορίου. 1.Τα κατά το σύστημα τούτο απαιτούμενα τεύχη δημοπρασίας είναι τα εν παραγράφω 1 του άρθρου 15 διαλαμβανόμενα, προσέτι δε τιμολόγιον προσφοράς, και προϋπολογισμόν προσφοράς προς συμπλήρωσιν. 2.Τα κατά την δημοπρασίαν υποβαλλόμενα «τιμολόγιον προσφοράς» και «προϋπολογισμός προσφοράς» διανέμονται εις τους ενδιαφερομένους υπό της εν τη διακηρύξει οριζομένης υπηρεσίας εις αντίτυπα υπογεγραμμένα και εσφραγισμένα κατά σελίδα. Το τιμολόγιον προσφοράς και ο προϋπολογισμός προσφοράς ειναι πανομοιότυπα προς τα αντίστοιχα κατά το άρθρον 9 του παρόντος τεύχη δημοπρατήσεως με μόνην την διαφοράν ότι τυγχάνουν ασυμπλήρωτοι αι θέσεις των τιμών μονάδος και των βάσει τούτων προκυπτόντων ποσών. 3.Εις το τιμολόγιον προσφοράς συμπληρούνται υφ’ εκάστου συναγωνιζομένου εις τας οικείας θέσεις ολογράφως και αριθμητικώς, αι προσφερόμενται τιμαί μονάδος, εις ας δεν περιλαμβάνεται το εργολαβικόν ποσοστόν. Εις τον προϋπολογισμόν προσφοράς συμπληρούται υφ’ εκάστου συναγωνιζομένου εις τας οικείας θέσεις: α)αι δια του τιμολογίου προσφοράς προσφερθείσαι τιμαί, β)η δαπάνη εκάστου είδους εργασίας, γ)τα αθροίσματα των κατά την προσφοράν δαπανών δι’ εκάστην κατηγορίαν εργασιών, εκφραζόμενα δια του συμβόλου Π με δείκτην τον τοιούτον της αντιστοίχου κατηγορίας ως και το γενικόν άθροισμα του συνόλου των δαπανών εκφραζόμενον δια του συμβόλου Σπ, δ)χρηματικόν ποσόν δια γενικά ή και επισφαλή, έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ. δια πάσης φύσεως βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου, καθοριζόμενον βάσει του συνολικού αθροίσματος των δαπανών Σπ και του εργολαβικού ποσοστού, ε)το άθροισμα των κατά τα προηγούμενα εδάφια γ και δ ποσών, όπερ αποτελεί την κατά την προσφοράν αξίαν του έργου, συμβολιζόμενον δια του συμβόλου Σπ, στ)το άθροισμα της κατά τα ανωτέρω συνολικής κατά την προσφοράν αξίας του έργου και του κατακεχωρημένου εν τω τεύχει προϋπολογισμού προσφοράς ποσού απροβλέπτων δαπανών, όπερ άθροισμα αποτελεί την κατά την προσφοράν συνολικώς προβλεπομένην δαπάνην του έργου. 4.Δια την υπό των συναγωνιζομένων συμπλήρωσιν και υποβολήν των κατά την προηγουμένην παράγραφον στοιχείων ισχύουν τα ακόλουθα: α)Απαγορεύεται η χρήσις αντιγράφων, έστω και κατά πάντα ακριβών, των ως άνω τιμολογίων, ή προϋπολογισμών προσφοράς, επιβαλλομένης απαραιτήτως της χρήσεως αυτουσίων των υπογεγραμμένων και εσφραγισμένων τοιούτων. Τα στοιχεία ταύτα συμπληρούνται δια μελάνης ή γραφομηχανής και υπογράφονται ιδιοχείρως υπό του συναγωνιζομένου κατά σελίδα. β)Απαγορεύεται οιαδήποτε τροποποίησις του κειμένου του τιμολογίου ή προϋπολογισμού προσφοράς ή των εν αυτοίς περιεχομένων αριθμών ως και οιαδήποτε διόρθωσις, δαγραφή ή προσθήκη ή ιδιαιτέρα έκπτωσις επί των ήδη συμπεπληρωμένων τιμών του τιμολογίου ή ποσών του προϋπολογισμού προσφοράς. γ)Απαγορεύεται η εις το τιμολόγιον προσφοράς αναγραφή οιασδήποτε τιμής μόνον αριθμητικώς, απαιτουμένης και της ολογράφου αναγραφής ταύτης. δ)Απαγορεύεται η αναγραφή εν τω τιμολογίω διαφόρου ολογράφου από της αριθμητικής τιμής της αυτής μονάδος εργασίας τινός ως και η αναγραφή διαφόρου τούτων εν τω προϋπολογισμώ. ε)Η προσφορά πρέπει να είναι λογιστικώς ακριβής, απηλλαγμένη οιουδήποτε σφάλματος κατά την εκτέλεσιν των σχετικών πράξεων. Άπαντα τα γινόμενα εν τω προϋπολογισμώ προσφοράς στρογγυλεύονται εις ακεραίας δραχμάς. Προκύπτον κλάσμα της δραχμής μέχρι των πέντε δεκάτων (0,50) της δραχμής αμελείται, μεγαλύτερον δε θεωρείται ως ακεραία δραχμή. 5.Αι τιμαί μονάδος και τα προκύπτοντα εξ αυτών οικονομικά μεγέθη της προσφοράς πρέπει να πληρούν τας ακολούθως απαιτήσεις ομαλότητος: α)Έκαστον των μερικών αθροισμάτων Π, των αντιστοιχούντων εις το κατά την προσφοράν σύνολον της δαπάνης της αντιστοίχου κατηγορίας εργασίων, πρέπει να μη είναι μικρότερον των ογδοήκοντα εκατοστών (0,80) ούτε μεγαλύτερον του ενός και δέκα εκατοστών (1,10) του αθροίσματος Σ της αντιστοίχου κατηγορίας του προϋπολογισμού της μελέτης, μειωμένου κατά την γενικήν τεκμαρτήν έκπτωσιν της προσφοράς, ως εν παραγράφω 7 του παρόντος άρθρου. (Αντί της σελ. 358,27(β) Σελ. 358,27(γ) Τεύχος 615 – Σελ. 129 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 220 β)Εκάστη των τιμών μονάδος της προσφοράς πρέπει να μη είναι μικρότερα των ογδοήκοντα εκατοστών (0,80) ούτε μεγαλυτέρα του ενός και δέκα εκατοστά (1,10) της αντιστοίχου τιμής μονάδος, του προϋπολογισμού της μελέτης, μειωμένης κατά την ειδικήν δια την κατηγορίαν τεκμαρτήν έκπτωσιν της προσφοράς, ως εν παραγράφω 7 του παρόντος άρθρου. 6.Παράβασις οιασδήποτε των κατά τας παραγράφους 4 και 5 απαιτήσεων ή απαγορεύσεων συνεπάγεται την απόρριψιν της προσφοράς. 7.Η διαφορά από του γενικού αθροίσματος δαπανών της μελέτης Σσ του αντιστοίχου αθροίσματος δαπανών της προσφοράς Σπ., διαιρουμένη δια του γενικού αθροίσματος δαπανών της μελέτης Σσ, αποτελεί την εκ της δημοπρασίας προκύπτουσαν γενικήν τεκμαρτήν έκπτωσιν. Η διαφορά από του μερικού αθροίσματος, δαπανών εκάστης κατηγορίας εργασιών Σι του αντιστοίχου μερικού αθροίσματος της προσφοράς Πι διαιρουμένης δια του μερικού αθροίσματος δαπανών Σι, αποτελεί την εκ της δημοπρασίας προκύπτουσαν ειδικήν τεκμαρτήν έκπτωσιν της κατηγορίας αύτης. Άρθρον 18. Δημοπρασία δια συμπληρώσεως τιμολογίου και προϋπολογισμού μεθ’ ομαλότητος των προσφερομένων τιμών μετά ορίου. 1.Κατά το σύστημα τούτο εφαρμόζονται τα εν άρθω 17 του παρόντος οριζόμενα προστιθεμένων των κάτωθι. 2.Η Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας αναδεικνύει ως μειοδότην τον προσελεγκόντα την χαμηλοτέραν προσφοράν, εφ’ όσον η δια ταύτην γενική τεκμαρτή έκπτωσις είναι κατωτέρα του είκοσι τοις εκατόν (20%). Εάν η τοιαύτη γενική τεκμαρτή έκπτωσις είναι ανωτέρα του ορίου τούτου, η επιτροπή αναδεικνύει τούτον ως προσωρινόν μειοδότην, δυναμένη να διατυπώση εν τω πρακτικώ και την τυχόν περί του μη ευλόγου της προσφοράς γνώμην της. Αι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω. 3.Κατά το παρόν σύστημα ισχύει η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρον 2. Εκπόνησις Μελετών Τεχνικών – Καλλιτεχνικών έργων – Σύμβασις. 1.Αι μελέται των έργων εκπονούνται είτε υπό του Τμήματος Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας, είτε παρ’ ιδιωτών, εφ’ όσον δεν επαρκεί το παρά τη ΤΥΕ υπηρετούν τεχνικόν προσωπικόν κατόπιν αποφάσεως του Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π., μετά προηγουμένην δεδικαιολογημένην γνωμοδότησιν της Επιτροπής Έργων. 2.Αι μελέται εγκρίνονται υπό του Κ.Δ.Σ./ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αντιστοίχου κλάδου της παρά τη ΤΥΕ Επιτροπής Έργων. 3.Οι ιδιώται μελετηταί αμείβωνται συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις περί των εις τους ιδιώτας μηχανικούς υπό των Ν.Π.Δ.Δ. καταβαλλομένων δια τας μελέτας αμοιβών, βάσει του Κώδικος «περί αμοιβής μηχανικών και αρχιτεκτόνων». Αι αμοιβαί υπόκεινται εις τας νομίμους υπέρ τρίτων κρατήσεις. 4.Εις την σύμβασιν αναθέσεως μελέτης εις ιδιώτας ορίζονται υποχρεωτικώς αι βαρύνουσαι την αμοιβήν του αναδόχου της μελέτης κρατήσεις ειδικώς και κατά ποσοστόν. 5.Αι λεπτομέρειαι των μελετών και οι όροι εκπονήσεως αυτών καθορίζονται είτε συμφώνως προς την διηακήρυξιν και τας σχετικάς προσδιαγραφάς του διαγωνισμού, είτε κατά τους εκάστοτε υπό της ΤΥΕ τιθεμένους όρους, αναλόγως του είδους και της φύσεως του έργου. 6.Προκειμένου περί γενικών μελετών αξιοποιήσεως χωροταξικών ρυθμιστικών, πολεοδομικών, σκοπιμότητος, και παρομοίας φύσεως αι προδιαγραφαί επί των οποίων θα συνταχθή η μελέτη συντάσσονται υπό της ΤΥΕ. Άρθρον 19. Δημοπρασία δια της κατ’ αποκοπήν τιμής του έργου προσφερομένης υπό του διαγωνιζόμενου. 1.Τα κατά το σύστημα τούτο απαιτούμενα τεύχη δημοπρατήσεως είναι τα ακόλουθα: α)Η διακήρυξις δημοπρασίας. β)Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. γ)Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. δ)Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή αναφερομένη εις πάσας τας λεπτομερείας του έργου. ε)Αναλυτικά σχέδια, γενικά και λεπτομερειών. 2.Δια της κατ’ αποκοπήν τιμής του όλου έργου προσφερομένης υπό των διαγωνιζομένων βάσει των εν τη παραγράφω 1 στοιχείων, μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την μικροτέραν κατ’ αποκοπήν τιμή. 3.Επί του προκειμένου το τιμολόγιον μελέτης το συνταχθέν υπό της υπηρεσίας ή του μελετητού ευρίσκει εφαρμογήν μόνον δια την πληρωμήν νέων εργασιών ή αλλαγήν εργασιών. Άρθρον 20. Δημοπρασία απολογιστικών έργων. 1.Κατά το σύστημα τούτο αι εργασίαι εκτελούνται αναδεικνυομένου εργολάβου τη επιβλέψει της αρμοδίας υπηρεσίας δια λογαριασμόν του κυρίου έργου, μετ’ αναγνωρίσεως υπέρ του εργολάβου ποσοστού επί των πραγματο Σελ. 358,28(γ) Τεύχος 615 – Σελ. 130 ποιουμένων δαπανών δια γενικά έξοδα επισφαλή και όφελος αυτού. 2.Απαιτούμενα δια την δημοπρασίαν τεύχη είναι: α)Διακήρυξις, ορίζουσα το έργον, τον τόπον και τον χρόνον διενεργείας ταύτης, τα προς συμμετοχήν εις την δημοπρασίαν προσόντα καθώς και την εγγύησιν συμμετοχής. β)Τεχνικήν Περιγραφήν πλήρως περιγράφουσα το έργον. γ)Προμέτρησιν των έργων εάν ταύτα είναι επιδεκτικά προμετρήσεως. δ)Προϋπολογισμός μελέτης, συνιστάμενος εις την κατ’ εκτίμησιν υπό της Υπηρεσίας προβλεπομένην δαπάνην. ε)Συγγραφάς υποχρεώσεων (γενικήν και ειδικήν). στ)Σχέδια απεικονίζοντα κατά το δυνατόν σαφέστερον τας προς εκτέλεσιν κατασκευάς. 3.Έκαστος των συναγωνιζομένων προσφέρει ποσοστόν εκπεφρασμένον εις ακεραίας μονάδας επί τοις εκατόν όπερ εφαρμοζόμενον επί των απολογιστικώς δια λογαριασμόν του κυρίου του έργου πραγματοποιηθησομένων δαπανών, καθορίζει την αποζημίωσιν αυτού δια γενικά ή άλλα έξοδα ως δι’ όφελος αυτού. Η Επιτροπή διαξεγωγής της δημοπρασίας αναδεικνύει ως μειοδότην τον προσενεγκόντα το κατά τα ανωτέρω μικρότερον ποσοστόν. Εν περιπτώσει υπάρξεως πλειόνων της μιας προσφορών με το αυτόν ποσοστόν ο μειοδότης αναδεικνύεται δια κλήρου. Άρθρον 21. Δημοπρασίαι δια την επί αντιπαροχή αξιοποίησιν. 1.Κατά το σύστημα τούτο αι εργασίαι εκτελούνται υπό αναδεικνυομένου αναδόχου τη επιβλέψει της αρμοδίας υπηρεσίας. Η επίβλεψις περιορίζεται εις καθ’ ο μέρος αφορά εις τον αρχικόν κύριον του επί αντιπαροχή αξιοποιουμένου ακινήτου και μόνον δια την τήρησιν των όρων της συμβάσεως. 2.Το εργολαβικόν αντάλλαγμα συνίσταται εις εξ αδιαιρέτου ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου του δι’ ανεγέρσεως κτίσματος αξιοποιουμένου ακινήτου, άτινα ο αρχικός κύριος μεταβιβάζει προς τον ανάδοχον ή τους υπ’ αυτού υποδεικνυομένους τρίτους κατά τους όρους της συμβάσεως. Εάν επί ενός οικοπέδου ανεγερθούν περισσότεραι της μιας αυτοτελείς οικοδομαί ή επί συγχρόνου ανεγέρσεως υπό του αυτού αναδόχου οικοδομών επί πλειόνων του ενός οικοπέδου του αυτού κυρίου δέον όπως το εργολαβικόν αντάλλαγμα καθορίζεται επί αυτοτελούς ή αυτοτελών οικοδομών. 3.Απαιτούμενα δια την δημοπράτησιν τεύχη είναι: α)Διακήρυξις ορίζουσα το έργον, τον τόπον και τον χρόνον διενεργείας της δημοπρασίας, τα προς συμμετοχήν εις ταύτην προσόντα καθώς και την εγγύησιν συμμετοχής. β)Τεχνική Περιγραφή πλήρως και λεπτομερώς περιγράφουσα το έργον τούτο κατά το εφικτόν. Γ)Συγγραφαί Υποχρεώσεων (Γενική και Ειδική). «δ.Πλήρης σειρά σχεδίων τα οποία, εν συσχετισμώ προς την Τεχνικήν Περιγραφήν, να απεικονίζουν σαφέστατα τας προς εκτέλεσιν κατασκευάς, ήτοι τουλάχιστον: 1)Αρχιτεκτονικήν προμελέτην (κατόψεις, όψεις, τομαί κλπ.), 2)Σχέδια γενικής διατάξεως ξυλοτύπων, 3)Σχέδια καθορίζοντα τας θέσεις ειδών υγιεινής ως και θερμαντικών ή κλιματιστικών σωμάτων και 4)πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας. Εις περίπτωσιν καθ’ ην τα ανωτέρω σχέδια δεν εκπονούνται υπό του κυρίου του οικοπέδου ταύτα υποβάλλονται υπό των διαγωνιζομένων και αποτελούν αναπόσπαστον στοιχείον της προσφοράς των, εκπονούνται δε πάντοτε συμφώνως προς την τεχνικήν περιγραφήν του αρχικού κυρίου του οικοπέδου ως εν εδαφίω β΄ του παρόντος. Το εδαφ. δ΄ αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 7 Κανον. 68/1976 (τομ. 33 σελ. 219). 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 221 4.Έκαστος των διαγωνιζομένων προσφέρει διακεκριμένας αυτοτελείς ιδιοκτησίας, κατά προτίμησιν επί του αυτού ακινήτου ή ολόκληρη αυτοτελή ακίνητα. 5.Η Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας αναδεικνύει ως ανάδοχον τον προσενεγκόντα το κατά τα ανωτέρω μείζον αντάλλαγμα. 6.Αι προθεσμίαι υποβολής του πρακτικού της διενεργείας της δημοπρασίας, της εγκρίσεως αυτού υπό της Επιτροπής Έργων και της τελικής αποφάσεως του Κ.Δ.Σ.Ο.Δ.Δ.Ε.Π. επιμηκυνόμεναι των εν τα παρόντι Κανονισμώ ισχυουσών δια τα έτερα συστήματα δημοπρατήσεως καθορίζονται εκάστοτε, αναλόγως του έργου, εν τη σχετική διακηρύξει. Εν τη διακηρύξει επίσης καθορίζεται ο χρόνος εκπονήσεως και παραδόσεως των οριστικών μελετών υπό του οριστικού πλειοδότου εις την Υπηρεσίαν από της εγκρίσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπό του Κ.Δ.Σ./ΟΔΔΕΠ". Τα εντός « » προσετέθησαν δια του άρθρ. 7 Κανον./68/1976 (τόμ. 33 σελ. 219). Δημοπρασία μετ' αξιολογήσεως προσφορών: "Άρθρ.21α.-1.Κατά το σύστημα τούτο, δια της διακηρύξεως παρέχεται ελευθερία εις τους συναγωνιζομένους όπως καθορίζουν δια της προσφοράς των, επί πλέον των κατά τας διατάξεις του άρθρ. 17 του παρόντος, τιμών μονάδος και δαπανών και στοιχεία αναφερόμενα ιδία εις : α.Την μελέτην του όλου ενεργού ή τμήματος αυτού. β.Τον καθορισμόν τεχνολογικών χαρακτηριστικών αφορώντων εις στοιχεία του έργου. γ.Τας προθεσμίας εκτελέσεως του έργου. 2.Τα κριτήρια αξιολογήσεως της προσφοράς και οι συντελεσταί επιρροής τούτων ορίζονται πάντοτε δια της διακηρύξεως, ήτις εις την περίπτωσιν αυτήν εγκρίνεται κατόπιν συμφώνου γνώμης της αρμοδίας Επιτροπής έργων. Δια της διακηρύξεως ορίζονται ομοίως κατά την αυτήν διαδικασίαν, τα απαιτούμενα προς υποβολήν υπό των συναγωνιζομένων κατά την δημοπρασίαν τεύχη, σχεδιαγράμματα και λοιπά έγγραφα καθοριστικά των εν παρ. 1 του παρόντος στοιχείων. Δια της διακηρύξεως δύναται να χαρακτηρισθούν τα ως άνω στοιχεία ως έγγραφα εμπιστευτικά, μη ανακοινώσιμα εις τους λοιπούς συναγωνιζομένους, εις ην περίπτωσιν κρίνεται ότι τοιαύτα στοιχεία αποτελούν επαγγελματικόν απόρρητον των συμμετεχόντων εις την δημοπρασίαν. 3.Η αξιολόγησις των κατά τα ανωτέρω στοιχεία γίνεται υπό της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η διακήρυξις εις περιπτώσεις καθ' ας η περί αξιολογήσεως κρίσις απαιτεί ειδικάς επιστημονικάς γνώσεις, δύναται να ορίση ειδικήν προς τούτο επιτροπή αξιολογήσεως. Η περί αξιολογήσεως κρίσις γίνεται πάντοτε προ της αποσφραγίσεως των οικονομικών προσφορών και διατυπούται εν ιδίω πρακτικώ όπερ, πλην του ανακοινωσίμου εις τους συμμετέχοντας της δημοπρασίας αποτελέσματος εκφράζοντος την τελικήν κρίσιν της Επιτροπής, είναι έγγραφον εμπιστευτικού χαρακτήρος. Κατά την αξιολόγησιν δύναται να αποκλεισθούν περαιτέρω συμμετοχής εις την δημοπρασίαν συναγωνιζόμενοι των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία κρίνονται ως μη πληρούντα θεμελιώδεις αρχάς της τεχνικής επιστήμης ή διΐστανται προς τους όρους της διακηρύξεως. 4.Η Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας ανακοινοί εν δημοσία συνεδριάσει τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβαλλομένων στοιχείων και ακολούθως προβαίνει εις την αποσφράγισιν των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών των μη αποκλεισθεισών κατά το στάδιον αξιολογήσεως συναγωνιζομένων και εν συνεχεία εις τον έλεγχον των στοιχείων των οικονομικών προσφορών αυτών. Είτα η Επιτροπή προβαίνει βάσει του αποτελέσματος της τελικής κρίσεως της Επιτροπής αξιολογήσεως, εις τον προσδιορισμόν της εκ της αξιολογήσεως των στοιχείων επιρροής επί της οικονομικής προσφοράς, εις απόλυτα μεγέθη εκφραζόμενα εις δραχμάς και περαιτέρω εις τον καθορισμόν του εκ της αξιολογήσεως ταύτης προκύπτοντος ύψους της προσφοράς, όπερ αντιπροσωπεύει την μετ' αξιολόγησιν προσφοράν. 5.Κατά τα λοιπά, ως προς την διεξαγωγήν της δημοπρασίας, εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρ. 17 του παρόντος". Το άρθρ. 21α προσετέθη δια της παρ. 2 του άρθρ. 5 Καν. 57/1974 (τόμ. 33 σελ. 52,280). Άρθρον 22. Έγκρισις- Ακύρωσις - Μερική επανάληψις δημοπρασίας. 1.Η δημοπρασία δεν τελειούται πριν ή εγκριθή υπό του Κ.Δ.Σ. 2.Προκειμένης δημοπρασίας καθ' ην ανεδείχθη προσωρινός μειοδότης, η έγκρισις γίνεται μετά γνώμης της Επιτροπής Έργων. Το Κ.Δ.Σ. δύναται να κηρύξη άκυρον την προσφοράν του προσωρινού μειοδότου εάν κατά την γνώμην της Επιτροπής Έργων κρίνεται ότι η δικαιολόγησις της προσφοράς δεν είναι ικανοποιητική και εξετάζουσα τας επομένας κατά σειράν μεγέθους προσφοράς, να κατακυρώση την δημοπρασίαν επ' ονόματι του εκ των συναγωνιζομένων προσενεγκόντος την πρώτην επαρκώς δικαιολογηθείσαν προσφοράν ή να ακυρώση την δημοπρασίαν. 3.Η διαδικασία των μη εγκριθεισών δημοπρασιών, επιφυλασσωμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται ν' ακυρωθή μόνον δια τινα εκ των ακολούθως λόγων: α)Δια παράτυπον διεξαγωγήν αυτών, αλλά μόνον εφ' όσον εκ της παρατυπίας επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, β)εάν βασίμως προκύπτη ότι εγένετο συνεννόησις των συναγωνιζομένων προς ανάληψιν της εκτελέσεως του έργου άνευ πραγματικού συναγωνισμού, γ)εάν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κρίνεται ουχί ικανοποιητικόν δια τον κύριον του έργου, δ)εάν ο συναγωνισμός υπήρξεν ανεπαρκής κατά την κρίσιν του Κ.Δ.Σ. Η ακύρωσις μυστικών δημοπρασιών γίνεται μετά γνώμης της Επιτροπής Έργων. 4.Εάν η δημοπρασία ακυρωθή ή δεν εγκριθή δι' οιονδήποτε λόγον το αποτέλεσμα αυτής, ουδεμιάς δικαιούνται αποζημιώσεως ουδείς των συμμετασχόντων εις ταύτην. (Αντί της σελ. 358,29(α) Σελ. 358,29(β) Τεύχος 615 – Σελ. 131 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 222 5.Εάν εγένοντο δεκτοί εις την δημοπρασίαν συναγωνιζόμενοι μη κεκτημένοι τα νόμιμα προσόντα ή μη πληρούντες τους δια της διακηρύξεως οριζόμενους όρους ή αν συναγωνιζόμενοι απεκλείσθησαν παρανόμως εκ της δημοπρασίας ή εάν κατά την διεξαγωγήν της δημοπρασίας εγένοντο άλλα λάθη, επιτρέπεται η μερική ακύρωσις της δημοπρασίας από του σημείου καθ' ο εγένετο η παρατυπία ή τα λάθη και η επανάληψις ταύτης κατά τας διατάξεις του νόμου, αφ' ου σημείου ηκυρώθη αύτη. Δια της περί μερικής ακυρώσεως και επαναλήψεως αποφάσεως ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναλήψεως αυτής και τα μέλη της επιτροπής διεξαγωγής της μερικής ταύτης επαναλήψεως της δημοπρασίας. Η προθεσμία δια την συνέχισιν της δημοπρασίας είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέραι. δια την έγκρισιν, εις την περίπτωσιν της παρούσης παραγράφου, λαμβάνονται υπ' όψιν τα πρακτικά τόσον της αρχικής όσον και της κατά συνέχισιν δημοπρασίας. 6.Τα έξοδα δημοσιεύσεως περιλήψεως διακηρύξεως της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχον του έργου. 7.Εάν εις τον μειοδότην δεν κοινοποιηθή η απόφασις εγκρίσεως της δημοπρασίας εντός εξήκοντα (60) ημερών από της διενεργείας ταύτης δύναται ούτος να δηλώση εγγράφως ότι ανακαλεί οριστικώς την προσφοράν του. Εν τοιαύτη περιπτώσει επιστρέφεται εις τούτον εντός δέκα (10) ημερών, η κατατεθείσα εγγύησις συμμετοχής. 8.Έγκρισις γενομένη μετά την προθεσμίαν της ανωτέρω παραγράφου είναι, ισχυρά εφ' όσον δεν διαφωνεί εις τούτο ο υποβαλών την προσφοράν. Άρθρον 23. Σύμβασις εκτελέσεως. 1.Η δια την κατασκευήν του έργου σύμβασις καταρτίζεται βάσει της αποφάσεως περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας δια συνολικών χρηματικόν ποσόν το εκ της δημοπρασίας προκύπτον μετά του εν τη μελέτη προβλεπομένου κονδυλίου απροβλέπτων. Η απόφασις εγκρίσεως κοινοποιείται εις τον υπέρ ου η κατακύρωσις καλούμενον όπως εις ωρισμένον τόπον και χρόνον εντός προθεσμίας ουχί ελάσσονος των τριών ουδέ μείζονος των δέκα (10) ημερών προσέλθη δια την υπογραφήν της συμβάσεως και κατάθεσιν της κατά το άρθρον 24 του παρόντος απαιτουμένης προς τούτο εγγυήσεως καλής εκτελέσεως. 2.Εάν ο κληθείς μειοδότης δεν εμφανισθή εντός της ανωτέρω τασσομένης προθεσμίας κηρύσσεται έκπτωτος δι' αποφάσεως του Κ.Δ.Σ. Δια την έκπτωσιν ταύτην δεν απαιτείται κοινοποίησις ειδικής προσκλήσεως. Εις την σύμβασιν αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα και αποτελούνται εν μετ' αυτής, άπαντα τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης ήτοι σχέδια και τεύχη μετά των τευχών της οικονομικής μελέτης καθώς και παν έτερον ειδικόν στοιχείον, υπογραφόμενα υπό των συμβαλλομένων. 3.Κατά την υπογραφήν της συμβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να δηλώση την διεύθυνσιν εις ην δέον να κοινοποιώνται τα προς τούτον απευθυνόμενα έγγραφα της διευθυνούσης το έργον υπηρεσίας, ορίση δε πληρεξούσιον αντιπρόσωπον και αντίκλητον αποδεκτόν υπό της υπηρεσίας, κάτοικον της έδρας της διευθυνούσης υπηρεσίας, εξουσιοδοτημένον δια την παραλαβήν των κοινοποιουμένων αυτώ σχετικών εγγράφων. Εις περίπτωσιν αρνήσεως τούτων δια την παραλαβήν των σχετικών εγγράφων ή απουσία και μη εξευρέσεως τούτων η κοινοποίησις των εγγράφων γίνεται κατά τας διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, των εξόδων ταύτης βαρυνόντων τον ανάδοχον. 4.Απαραιτήτως εις την οικείαν σύμβασιν εργολαβίας δέον όπως περιλαμβάνωνται αι βαρύνουσαι το έργον κρατήσεις ειδικώς και κατά ποσοστόν και ο υπόχρεως προς πληρωμήν εκάστης τούτων. Σελ. 358,30(β) Τεύχος 615 – Σελ. 132 5.Η μη εμφάνισις του αναδόχου προς υπογραφήν της συμβάσεως συνεπάγεται την υπέρ του κυρίου του έργου κατάπτωσιν της εγγυήσεως συμμετοχής εις την δημοπρασίαν. Άρθρον 24. Εγγύησις καλής εκτελέσεως. 1.Δια την υπογραφήν της συμβάσεως απαιτείται η υπό του αναδόχου των έργων προσκόμισις εγγυήσεως καλής εκτελέσεως ήτις ορίζεται εις ποσοστόν επί της εκ της προσφοράς του αναδόχου προκυπτούσης συνολικής δαπάνης του έργου, περιλαμβανομένων και των απροβλέπτων δαπανών. Το ποσοστόν της εγγυήσεως ορίζεται εις πέντε επί τοις εκατόν (5 %) κατατιθεμένης εγγυητικής επιστολής ως εις το άρθρον 11 του παρόντος παράγραφοι 2 και 3 αναφέρεται. 2.Συμπληρωματική εγγύησις εκτελέσεως απαιτείται και επί πάσης μεταγενεστέρας αυξήσεως του χρηματικού αντικειμένου της συμβάσεως κατά το αυτό ποσοστόν της προηγουμένης παραγράφου λογιζόμενη επί του ποσού της αυξήσεως. Η συμπληρωματική αυτή εγγύησις κατατίθεται υπό του αναδόχου εις την διευθύνουσαν Υπηρεσίαν επί τη κοινοποιήσει προς τον ανάδοχον της εγκριτικής αποφάσεως και εν πάση περιπτώσει προ της εκδόσεως της εντολής πληρωμής επί του πρώτου λογαριασμού, του συντασσομένου καθ' υπέρβασιν του ποσού της συμβάσεως. Εν μη καταθέσει της εγγυήσεως ταύτης παρακρατείται αύτη εκ των τοιούτων λογαριασμών πληρωμής και με το αυτό ποσοστόν επί παντός καθ' υπέρβασιν του χρηματικού αντικειμένου πιστοποιουμένου ποσού. Εις περίπτωσιν μειώσεως του συμβατικού αντικειμένου, αιτήσει του αναδόχου επέρχεται ανάλογος μείωσις των εγγυήσεων. 3.Η εγγύησις καλής εκτελέσεως συμπληρούται δια των κρατήσεων επί των εκάστοτε εκδιδομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 56 του παρόντος εντολών πληρωμής. Η κράτησις αύτη ορίζεται εις ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) επί της συνολικής, κατά την ελεγχείσαν πιστοποίησιν, άξιας των εκτελεσθεισών εργασιών και εις ποσοστόν δέκα επί τοις εκατόν (10%) επί της αξίας των τυχόν περιλαμβανομένων εις την πιστοποίησιν υλικών. 4.Αι κατά τας ανωτέρω παραγράφους 1-3 εγγυήσεις καλής εκτελέσεως καλύπτουν εν τω συνόλω των, αδιακρίτως την πιστήν στην εφαρμογήν πάντων των όρων της συμβάσεως και οιανδήποτε απαίτησιν του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, προκύπτουσαν ένεκα του έργου. 5.Το σύνολον της κατά τας παραγράφους 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου εγγυήσεως μειούται, κατά την διάρκειαν της κατασκευής των έργων, κατά ποσοστόν επί της αξίας των τελικώς επιμετρηθεισών εργασιών, των οποίων η επιμέτρησις ηλέγχθη και εγένετο αποδεκτή υπό της υπηρεσίας. Το ποσοστόν της τοιαύτης μειώσεως ανέρχεται εις τόσας επί τοις εκατόν μονάδας, όσαι αι κατά την παράγραφον 1 εφαρμοζόμενοι εις την συγκεκριμένην περίπτωσιν μονάδες εγγυήσεως, προσαυξημένοι κατά μίαν ακεραίαν μονάδα. Η κατά τα ανωτέρω μείωσις γίνεται δι' αποφάσεως του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας, εκδιδομένης επί σχετικής αιτήσεως του αναδόχου. Δια της αιτήσεως ταύτης υποβάλλεται ειδικός απολογισμός εμφαίνων την εκκαθαρισθείσαν, βάσει των γενομένων αποδεκτών τελικών επιμετρήσεων, δαπάνην. 6.Αι λοιπαί εγγυήσεις αποδίδονται μετά την οριστικήν παραλαβήν. Προ ταύτης επιτρέπεται αποδέσμευσις μέρους των ως άνω εγγυήσεων μετά συντέλεσιν της προσωρινής παραλαβής, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου και εφ' όσον ήθελε κριθή ότι αι απομένουσαι εγγυήσεις εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του κυρίου του έργου κατά τον μέχρι της οριστικής παραλαβής χρόνον. Η κατά τα ανωτέρω αποδέσμευσις δεν δύναται να είναι μείζων ποσού αντιστοιχούντος εις ποσοστόν 2% επί της αξίας των παραλαμβανομένων εργασιών. 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 223 Άρθρον 25. Επίβλεψις κατασκευής έργου. 1.Η επίβλεψη αποσκοπεί εις την πιστήν τήρησιν των όρων της συμβάσεως υπό του αναδόχου και εις την κατασκευήν του έργου υπ' αυτού κατά τους κανόνας της τέχνης, επί τω σκοπώ πληρεστέρας ανταποκρίσεως προς τον προορισμόν του. Η επίβλεψις είναι συνεχής και διαρκής καθ' όλην την διάρκειαν της κατασκευής και μέχρις αποπερατώσεως του έργου. 2.Η διευθύνουσα το έργον υπηρεσία ορίζει τον επιβλέποντα το έργον μηχανικόν, ενδεχομένως μετά των βοηθών αυτού. Εις περιπτώσεις κατά τας οποίας ο κύριος του έργου δεν διαθέτει ιδίαν Τεχνικήν Υπηρεσίαν. Η επίβλεψις ανατίθεται εις ιδιώτας αναλόγου ειδικότητος τεχνικούς συμφώνως τω άρθρω 6 του παρόντος υπό του κυρίου του έργου μετ' έγκρισιν του Κ.Δ.Σ. και γνωμοδότησιν της παρά τη ΤΥΕ Επιτροπής Έργων. Ουδέν έργον εκτελείται άνευ προηγουμένου διορισμού επιβλέποντος μηχανικού. 3.Ο επιβλέπων μηχανικός αποτελεί τον άμεσον βοηθόν της διευθυνούσης το έργον αρχής ως και του κυρίου του έργου και επιμελείται των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων. 4.Ο επιβλέπων φέρει ακεραίαν την ευθύνην δια τας ποσότητας των υπ' αυτού ελεγχθεισών επιμετρήσεων και των βάσει τούτων εκδοθεισών πιστοποιήσεων, λογαριασμών ως και της ποιότητος των κατασκευών. Ο βοηθός του επιβλέποντος ευθύνεται δια τας συγκεκριμένας ενεργείας τας κατά την άσκησιν της επιβλέψεως ανατεθείσας εις αυτόν. Επί πλειόνων ασκησάντων διαδοχικώς καθήκοντα επιβλέποντος ή βοηθού έκαστος ευθύνεται δια το αντίστοιχον μέρος των εργασιών. 5.Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου τελούν υπό την επιφύλαξιν ακεραίας της ευθύνης αναδόχου κατά τας διατάξεις του Νόμου και της συμβάσεως. Άρθρον 26. Εγκατάστασις εργολάβου. 1.Η διευθύνουσα το έργον Υπηρεσία υποχρεούται όπως, εντός δέκα (10) ημερών από της υπογραφής της συμβάσεως, καλέση εγγράφως τον ανάδοχον προς εγκατάστασιν εντός προθεσμίας ουχί ελάσσονος των οκτώ (8) ημερών και μείζονος των δέκα πέντε (15) ημερών. Δια της προσκλήσεως ορίζεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της εγκαταστάσεως. Περί της εγκαταστάσεως συντάσσεται σχετικόν πρωτόκολλον υπογραφόμενον υπό του επιβλέποντος και του αναδόχου. Εν τω πρωτοκόλλω τούτω γίνεται μνεία των δια της συμβάσεως παραδοθέντων στοιχείων της μελέτης του προς εκτέλεσιν έργου. Εάν ο ανάδοχος αμφισβητή την δυνατότητα ενάρξεως των εργασιών συμφώνως προς τους όρους της συμβάσεως υπογράφει το πρωτόκολλον μετ' επιφυλάξεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη τούτο επέχει θέσιν πράξεως της διευθυνούσης το Έργον Υπηρεσίας, η δε κατ' αυτού ένστασις δέον όπως υποβληθή αύτη εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της μετ' επιφυλάξεως υπογραφής αυτού. 2.Εάν παρέλθη μην από της υπογραφής της εργολαβικής συμβάσεως, χωρίς η Υπηρεσία να χωρίση εις την εγκατάστασιν του εργολάβου, εκτός εάν άλλως ορίζεται εις την οικείαν σύμβασιν ούτος δύναται να ζήτηση την διάλυσιν της εργολαβίας. Η προς διάλυσιν αίτησις περιλαμβάνει καθαράν και άνευ αιρέσεων την δήλωσιν περί διαλύσεως της εργολαβίας, υποβαλλομένης εις την διευθύνουσαν το έργον υπηρεσίαν εντός πέντε (5) ημερών από της παρελεύσεως του μηνός. Η υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από της εις ταύτην υποβολής της ως άνω αιτήσεως οφείλει να υποβάλη ταύτην εις την Επιτροπή Έργων ήτις γνωματεύει ως προς τον νόμιμον της αιτήσεως εντός προθεσμίας τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της δηλώσεως. Το Κ.Δ.Σ. μετά γνώμην της Επιτροπής Έργων ως προς το νόμιμον της αιτήσεως αποφαίνεται επί ταύτης εντός δύο μηνών από της υποβολής της δηλώσεως. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας ταύτης η σύμβασις θεωρείται διαλυθείσα. 3.Εις περίπτωσιν διαλύσεως της εργολαβικής συμβάσεως κατά την προηγουμένην παράγραφον επιστρέφεται εις τον ανάδοχον η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως και αναγνωρίζεται υπέρ αυτού, μετά γνωμοδότησιν της παρά τη ΤΥΕ Επιτροπής Έργων, αποζημίωσις δια τας πραγματικάς δαπάνας εκ της εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, δημοσιεύσεως της διακηρύξεως και τελών εν γένει της προσφοράς του κατά την δημοπρασίαν και της συμβάσεως και εξ επί πλέον ποσού καθοριζομένου υπό του Κ.Δ.Σ. μετά γνώμην της Επιτροπής Έργων, του συνόλου της αποζημιώσεως μη δυναμένου να υπερβή το έν διακοσιοστόν του πόσου της συναφθείσης συμβάσεως. 4.Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθη προς εγκατάστασιν εντός της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου προθεσμίας το Κ.Δ.Σ. δύναται άνευ ετέρας τινός διαδικασίας να κηρύξη, τον ανάδοχον έκπτωτον άνευ κοινοποιήσεως ειδικής προσκλήσεως της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως καταπιπτούσης υπέρ του κυρίου του έργου. Άρθρον 27. Πρόγραμμα κατασκευής έργου. 1.Εντός καθοριζομένης δια των συμβατικών τυχών προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλη εις την διευθύνουσαν υπηρεσίαν πρόγραμμα κατασκευής του έργου ανταποκρινόμενον προς τας εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του. 2.Το πρόγραμμα κλιμακούται εντός των υπό των συμβατικών τευχών οριζομένων τμηματικών προθεσμιών και συντάσσεται με βασικήν επιδίωξιν τον συντονισμόν των δραστηριοτήτων προς απόδοσιν κατά το εφικτόν ολοκληρωμένου κατά χρησιμοποιήσιμα τμήματα έργου. 3.Το πρόγραμμα συντάσσεται υπό τύπον γραμμικού διαγράμματος και απεικονίζει την εν τω χρόνω ανάπτυξιν των επί μέρους έργων ή εργασιών προς επίτευξίν του κατά την προηγουμένην παράγραφον σκοπού. Το πρόγραμμα συνοδεύεται υπό εκθέσεως αναλυούσης και αιτιολογούσης πλήρως τον προτεινόμενον προγραμματισμόν. 4.Επί σημαντικών έργων δύναται να περιληφθή εις τα συμβατικά τεύχη υποχρέωσις του αναδόχου περί εφαρμογής της μεθόδου της δικτυωτής αναλύσεως και της μετατροπής, του δικτύου εις γραμμικόν διάγραμμα. 5.Η διευθύνουσα Υπηρεσία αποφαίνεται επί του υποβληθέντος προγράμματος, δυναμένη να τροποποιήση τας προτάσεις του αναδόχου ως προς την σειράν και την διάρκειαν της κατασκευής των έργων και τη εν τω χρόνω κλιμάκωσιν των πιστώσεων. Εκτός αν άλλως ορίζεται δια των συμβατικών τευχών, η κατά τα ανωτέρω απόφασις εκδίδεται εντός μηνός από της υποβολής υπό του αναδόχου του προγράμματος και των συνοδευόντων τούτο στοιχείων. Εάν η απόφασις αύτη δεν εκδοθή εντός της κατά τα ανωτέρω προθεσμίας ή εάν εντός της προθεσμίας ταύτης δεν ζητηθή εγγράφως υπό της διευθυνούσης Υπηρεσίας τυχόν διευκρίνισις ή αναμόρφωσις ή συμπλήρωσις του προγράμματος, θεωρείται τούτο ως αυτοδικαίως εγκριθέν. 6.Το κατά τα ανωτέρω εγκρινόμενον πρόγραμμα κατασκευής των έργων τυγχάνει υποχρεωτικόν δια τον ανάδοχον, όστις οφείλει να αναπτύξη πάσαν επιμέλειαν και δραστηριότητα δια την εφαρμογήν του. 7.Επιφυλασσομένων των διατάξεων περί ευθύνης εκ της μη εμπροσθέτου κατασκευής των εργασιών, το πρόγραμμα, περιπτώσεως τυχούσης, αναθεωρείται, κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν. 8.Εν περιπτώσει καθ' ην ο ανάδοχος δεν ήθελε συμμορφωθή προς τας εκ των ανωτέρω και τας υπό της συμβάσεως (Αντί της σελ. 358,31) Σελ. 358,31(α) Τεύχος 533 – Σελ. 125 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 224 του οριζομένας υποχρεώσεις δια την υποβολήν προγράμματος, δύναται να κηρυχθή έκπτωτος, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 49 του παρόντος. Άρθρον 3. Τρόποι αναθέσεως μελετών εις ιδιώτας Αι εις ιδιώτας αναθέσεις μελετών γίνονται υπό του κυρίου του έργου: 1.Δια διαγωνισμού, ούτινος αι προδιαγραφαί και η διακήρυξις συντάσσονται απαραιτήτως υπό της ΤΥΕ, συμφώνως προς τους εκάστοτε ισχύοντας Κανονισμούς περί διενεργείας διαγωνισμών και εγκρίνονται υπό του ΓΚΔΣ/ (Αντί της σελ. 358,21(α) Σελ. 358,21(β) Τεύχος 533 – Σελ. 115 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.1-2 214 ΟΔΔΕΠ, τη εισηγήσει του αρμοδίου κλάδου, της παρά τη ΤΥΕ Επιτροπής Έργων. 2.Δι’ επιλογής, ητιολογημένης, κατόπιν προσκλήσεως δημοσιευομένης δις εις δύο τουλάχιστον εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας με τασσομένην προθεσμίαν ουχί ελάσσονα των 10 ημερών υπό του ΚΔΣ/ΟΔΔΕΠ κατόπιν γνωματεύσεως της παρά τη ΤΥΕ Επιτροπής Έργων. 3.Προκειμένου περί καλλιτεχνικών έργων, αι μελέται εκπονούνται δι’ απ’ ευθείας αναθέσεως υπό του ΚΔΣ/ΟΔΔΕΠ κατόπιν γνωμοδοτήσεως της παρά τη ΤΥΕ Επιτροπής Έργων εις τους έχοντας τα νόμιμα προσόντα τεχνικούς και αρμοδίους καλλιτέχνας κατ’ ειδικότητα ή διαθέτοντας αποδεδειγμένως ειδικότητα και πείραν περί τα τοιαύτα έργα. 4.Δι’ απ’ ευθείας αναθέσεως υπό του ΚΔΣ/ ΟΔΔΕΠ εις καταλλήλους μελετητάς κατόπιν γνωματεύσεως της παρά τη ΤΥΕ Επιτροπής Έργων. Άρθρον 28. Παρουσία του εργολάβου εις το έργον και Τεχνική Διεύθυνσις των έργων υπό του αναδόχου. 1.Ο εργολάβος υποχρεούται, όπως καθ' όλην την διάρκειαν της εκτελέσεως των έργων παρακολουθή αυτοπροσώπως τας εργασίας, διορίζων εις περίπτωσιν απουσίας αυτού κατάλληλον αντιπρόσωπον αυτού δια την Τεχνικήν και την εν γένει διεύθυνσιν των έργων τη εγκρίσει πάντοτε της Υπηρεσίας, προς ην οφείλει να ανακοινώση τον παρ' αυτού οριζόμενον αντιπρόσωπον. Η διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να αξίωση όπως ο διευθύνων τα έργα αντιπρόσωπος του αναδόχου είναι Μηχανικός ή έτερος Τεχνικός διαθέτων τα προς τούτο προσόντα. Η Υπηρεσία οφείλει εντός μηνός από της κοινοποιήσεως αυτή του αντιπροσώπου όπως εκδόση απόφασιν αναγνωρίσεως τούτου, άλλως παρελθούσης αυτής απράκτου θεωρείται ως αποδεχομένη τούτον. 2.Προκειμένου περί εκτελέσεως έργων πάσης φύσεως, η Υπηρεσία δύναται να διάταξη τον εργολάβον, εφ' όσον ούτος δεν έχει πτυχίον τεχνικής Σχολής, όπως προσλάβη κατά την εκτέλεσιν μέρους ή όλου του έργου, δι' ωρισμένον χρόνον ή και καθ' όλην την διάρκειαν της εκτελέσεως των εργασιών, διπλωματούχον μηχανικόν ή Υπομηχανικόν ή έτερον ειδικόν επιστήμονα, όστις θα διευθύνη υπευθύνως τα έργα και αντιπροσωπεύη τον εργολάβον απουσιάζοντα εκ του τόπου εκτελέσεως αυτών. 3.Δια των συμβατικών τευχών δύναται να ορίζωνται τα ειδικά προσόντα τα οποία δέον όπως κέκτηνται οι κατά τας προηγουμένας παραγράφους διευθύνοντες τα έργα. 4.Εν περιπτώσει καθ' ην ο εργολάβος αρμοδίως καλούμενος δεν συμμορφωθή προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου εντός προθεσμίας τασσομένης δια της προς αυτόν προσκλήσεως, πάντως ουχί μικροτέρας των 20 ημερών, η διευθύνουσα το έργον Υπηρεσία δύναται να διορίζη απ' ευθείας μηχανικόν ή υπομηχανικόν εις βάρος και δια λογαριασμόν του εργολάβου επί μισθώ αναλόγως προς το είδος του έργου, τον χρόνον εκτελέσεως και τας γενικάς συνθήκας εκτελέσεως αυτού. 5.Ο ανάδοχος ή ο αντ' αυτού διευθύνων τα έργα προσκλήσει της Υπηρεσίας υποχρεούται όπως συνοδεύη τον επιβλέποντα, διευθύνοντα ή επιθεωρούντα τα έργα τεχνικόν υπάλληλον του εργοδότου ή τον κύριον του έργου κατά τας επί τόπου των έργων μεταβάσεις των προς επίβλεψιν, έλεγχον ή επιθεώρησιν έργων. Άρθρον 29. Συμμόρφωσις του αναδόχου προς την σύμβασιν και τας διαταγάς της Υπηρεσίας. 1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάση το έργον κατά τους όρους της συμβάσεως και τας συμφώνους προς ταύτην εγγράφους εντολάς του κυρίου του έργου, να εφαρμόζη πιστώς τα εγκεκριμένα διαγράμματα, να τηρή τας διαστάσεις και την διάταξιν των διαφόρων μερών των έργων και να συμμορφούται επακριβώς προς τας διατάξεις των οικείων συγγραφών υποχρεώσεων. 2.Εάν ο ανάδοχος του έργου δεν εκπληροί προσηκόντως τας ως άνω υποχρεώσεις του δύναται να κηρυχθή έκπτωτος. 3.Εάν κατά την διενέργειαν της κατασκευής των έργων ο ανάδοχος αντιμετωπίση συνθήκας ή εμπόδια τα οποία δεν έχουν προβλεφθή υπό της συμβάσεως, οφείλει όπως ειδοποιήση αμελλητί και εγγράφως την διευθύνουσαν Υπηρεσίαν, υποβάλλων άμα τας ιδίας προτάσεις αυτού προς περαιτέρω αντιμετώπισιν των ανακυπτόντων εκ των Σελ. 358,32(α) Τεύχος 533 – Σελ. 126 λόγων τούτων θεμάτων. Προς τας αποφάσεις της Υπηρεσίας υποχρεούται ο ανάδοχος όπως συμμορφωθή εφαρμοζομένων εν διαφωνία των σχετικών διατάξεων του παρόντος. 4.Ο ανάδοχος εις ουδεμίαν αποζημίωσιν δικαιούται δια γενομένας άνευ εγγράφου διαταγής μεταβολάς, συνεπαγομένας μείζονα δαπάνην έστω και αν αι μεταβολαί αύται καθιστούν το έργον στερεώτερον ή βελτιώνουν την μορφήν αυτού. Δια πάσαν μεταβολήν εξ ης επήλθεν οικονομία καταβάλλεται εις τον ανάδοχον μόνον ή ανάλογος προς την γενομένην εργασίαν δαπάνη. Εάν εκ της μεταβολής προκύπτη θέμα πλημμελούς κατασκευής εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις του παρόντος. 5.Ο ανάδοχος ουδεμίαν έχει υποχρέωσιν όπως συμμορφωθή προς διαταγάς διδομένας αυτώ προφορικώς. Εις περίπτωσιν καθ' ην η διαταγή λόγω του επείγοντος χαρακτήρος της δίδεται επί τόπου των έργων, καταχωρείται εν τω ημερολογίω. Εάν την διαταγήν, έδωκεν ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώση εγγράφως την διευθύνουσαν Υπηρεσίαν προς έκδοσιν κανονικής διαταγής. Εάν δια της εν λόγω διαταγής δεν υιοθετήται πλήρως η εντολή του επιβλέποντος πάσα εργασία, εκτελεσθείσα υπό του αναδόχου, συμφώνως τη εντολή του επιβλέποντος μέχρι της ημέρας κοινοποιήσεως της διαταγής της Διευθυνούσης Υπηρεσίας θεωρείται ως καλώς γενομένη, αναγνωριζομένης υπέρ αυτού της προσηκούσης δια τας ούτω εκτελεσθείσας εργασίας πληρωμής. 6.Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελή τας εργασίας κατά τας εγκρινομένας υπό της υπηρεσίας τροποποιήσεις της τεχνικής μελέτης του έργου, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων αυτού εκ της τροποποιήσεως του προϋπολογισμού του άρθρου 37 του παρόντος. Άρθρον 30. Γενικαί υποχρεώσεις του αναδόχου. 1.Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως διαθέτη το δια την κατασκευήν των έργων αναγκαιούν προσωπικόν και παντός είδους μηχανήματα, εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα, και εργαλεία, πλην εκείνων δι' α ρητώς άλλως ορίζεται εν τη συμβάσει. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πάσας τας σχετικάς δαπανάς, ιδία δε τους μισθούς και ημερομίσθια, ασφαλιστικάς εισφοράς και λοιπάς εργοδοτικάς επιβαρύνσεις, την αξίαν των πάσης φύσεως υλικών, τα μισθώματα και αποσβέσεις μηχανημάτων ή μεταφορικών μέσων, τα μισθώματα αποθηκών, ορυχείων και πάντα τα γενικά έξοδα αυτού. 2.Αι δαπάναι της επί του εδάφους εφαρμογής των σχεδίων, αι δαπάναι δια τας καταμετρήσεις εν γένει, η σύστασις των εργοταξίων, αι δαπάναι ελέγχου ποιότητος και αντοχής των έργων και πάσα εν γένει συμπαρομαρτούσα δαπάνη δια την κατασκευήν των έργων βαρύνουν τον ανάδοχον, εφ' όσον δεν γίνεται εξαίρεσις δια μίαν ή πλείονας αυτών εν τη συμβάσει. Η κατασκευή οδών προσπελάσεως βαρύνει τον ανάδοχον εφ' όσον τούτο ορίζεται δια της συμβάσεως. 3.Ο ανάδοχος βαρύνεται με πάντας ανεξαρτήτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κατά τας κειμένας διατάξεις. 4.Ο ανάδοχος ευθύνεται δια πάσαν ζημίαν προκαλουμένην υπ' αυτού ή των υπ' αυτού προστηθέντων, εις τον κύριον του έργου ή εις οιονδήποτε τρίτον. Υποχρεούται επίσης να τηρή τας κειμένας διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τας τοιαύτας περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και πάντας εν γένει τους ισχύοντας Κανονισμούς. 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 225 5.Αι δια την εκτέλισιν του έργου δραστηριότητες του αναδόχου υπόκεινται εις τον έλεγχον του επιβλέποντος όστις, εάν κρίνη ότι ο ρυθμός εκτελέσεως δεν ανταποκρίνεται εις τας απαιτήσεις της συμβάσεως, προς διασφάλισιν της εμπροσθέτου αποπερατώσεως του έργου ή τμημάτων αυτού δύναται να διατάξη, την λήψιν μέτρων προς επίσπευσιν της εκτελέσεως των έργων. Η σχετική προς τούτο διαταγή δίδεται κατά την διαδικασίαν την προβλεπομένην υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του παρόντος. Η μη ενάσκησις του κατά τα ανωτέρω ελέγχου υπό του επιβλέποντος δεν ανατρέπει τας εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του αναδόχου δια την εμπρόθεσμον εκτέλεσιν των έργων. Άρθρον 31. Προσωπικόν του εργολάβου. 1.Δια την επί τόπου των έργων εφαρμογήν της συμβάσεως και δια τας επί τόπου καταμετρήσεις ο ανάδοχος δέον να διαθέτη το απαιτούμενον επιστημονικόν και βοηθητικόν προσωπικόν, όπερ δύναται να καθορίζηται και δια της συμβάσεως κατ' εκτίμησιν. 2.Ο αριθμός του δι' εκάστην εργασίαν αναγκαίου προσωπικού εν τη εκτελέσει του έργου είναι ανάλογος προς την σημασίαν του έργου, το ποσόν των εργασιών, την ανάγκην της προς διευκόλυνσιν ή εξασφάλισιν του έργου περατώσεως ωρισμένων εργασιών, τας συνθήκας εργασίας, τον τόπον του έργου, τα χρονικά όρια εκτελέσεως αυτού ως και τας διαταγάς και εντολάς της υπηρεσίας περί της εκτελέσεως αυτού. Η υπηρεσία δικαιούται να διατάσση την ενίσχυσιν των συνεργείων του εργολάβου, όστις διατασσόμενος υποχρεούνται να υποβάλη αυτώ πλήρη κατάλογον των εν τω έργω απασχολουμένων ονομαστικώς. Άπαν το προσωπικόν του εργολάβου δέον να έχη την απαιτουμένην καταλληλότητα και τα νόμιμα προσόντα δια τον σκοπόν δι' ον χρησιμοποιείται. Η διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να διατάξη την εκ των έργων απομάκρυνσιν των απειθών ή ακαταλλήλων εκ του προσωπικού του αναδόχου. 3.Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνη την ενδεικνυομένην μέριμναν και να καταβάλη πάσαν προσπάθειαν προς αποτροπήν κακής ή αντικειμένης προς την δημοσίαν τάξιν και την εκκλησιαστικήν τοιαύτην συμπεριφοράν του εν γένει προσωπικού, υποχρεουμένου δε όπως τηρή τα υπό των αρμοδίων πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχών υποδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας και των ειδικών όρων της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. 4.Άπαντα τα μέτρα τα αφορώντα την επιλογήν, πρόσληψιν, μεταφοράν, πληρωμήν, ασφάλισιν, εργατικάς εισφοράς, τροφοδοσίαν και στέγασιν εάν απαιτήται τούτο, των εργαζομένων υπό τον ανάδοχον οιασδήποτε κατηγορίας, βαρύνουσιν αποκλειστικώς τούτον, υπόκεινται δε εις τας διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας, του κυρίου του έργου ουδεμίας ευθύνης υπέχοντος δι' ενδεχομένην παράλειψιν του εργολάβου έναντι τούτων ή διένεξιν μετ' αυτών. Άρθρον 32. Ποιότης υλικών. 1.Τα δι' έκαστον είδος εργασίας χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι γενικώς μεν εκ των της καλυτέρας ποιότητος παρεχομένων υπό των συμβατικών αγορών, ειδικώτερον δε υγιά και άνευ βλαβών ή άλλων ελαττωμάτων. Τα χαρακτηριστικά των υλικών δεν δύνανται να είναι διάφορα των δι' εκάστην χρήσιν οριζομένων. 2.Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος δια την καταλληλότητα πάντων των υλικών κατά τα υπό των οικείων συμβάσεων προδιαγραφόμενα. Η ποιότης των υλικών υπόκειται εις τον έλεγχον υπό της διευθυνούσης υπηρεσίας το έργον, ήτις δύναται να απαγορεύση την χρησιμοποίησιν αυτών προ της ασκήσεως του προσήκοντος ελέγχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνη του εργοταξίου τα κριθέντα ως αδόκιμα από της υπηρεσίας υλικά δαπάναις του. Η μη άσκησις του δικαιώματος τούτου υπό της υπηρεσίας ή η μη διάγνωσις του ελαττώματος δεν απαλλάσσει τον εργολάβον της υποχρεώσεως όπως, εν ή περιπτώσει μέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου ήθελεν αποκαλυφθή κακή ποιότης υλικών ή αμέλεια εν τη χρήσει αυτών, αντικαταστήση τα μήπω χρησιμοποιηθέντα αδόκιμα υλικά και καθαιρέση τα δι' αυτών τυχόν εκτελεσθέντα έργα, ανακατασκευάζων αυτά δια νέων καταλλήλων υλικών, άνευ ουδεμιάς αποζημιώσεως. 3.Τα έξοδα τα οποία απαιτούνται δια την εξέτασιν των πάσης φύσεως υλικών των εισκομιζομένων εις το έργον υπό του εργολάβου, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τούτον. 4.Προκειμένου περί υλικών προερχομένων υπό του κυρίου του έργου, ο εργολάβος διατασσόμενος υπό της υπηρεσίας οφείλει να χρησιμοποιήση ταύτα, την ευθύνην δια την τυχόν κακήν ποιότητα τούτων φέρει ο διατάσσων την χρήσιν αυτών, του εργολάβου ευθυνόμενου μόνον δια την περίπτωσιν κακής κατασκευής εν τη εκτελέσει του έργου. 5.Δια τα υλικά της προηγουμένης παραγράφου άτινα ο ανάδοχος υποχρεούται βάσει της συμβάσεως ή διαταγή της υπηρεσίας να χρησιμοποιήση συντάσσεται υπό του επιβλέποντος πρωτόκολλον εις το οποίον αναγράφεται το είδος, η ποσότης μετά μνείας των προδιαγραφών του υλικού. Προ της υπογραφής του πρωτοκόλλου τούτου ο ανάδοχος δεν δύναται να χρησιμοποιήση τα ως άνω υλικά. Άρθρον 33. Παλαιά υλικά. 1.Τα εις ορύγματα ή επί του εδάφους ή εις ερείπια συναντώμενα υλικά ανήκουν εις τον κύριον του έργου, του αναδόχου δικαιουμένου εις αποζημίωσιν δια την προς εξαγωγήν ή διαλογήν αυτών, γενομένην δαπάνην. 2.Επί καθαιρέσεως παλαιών έργων προς χρήσιν των εκ τούτου υλικών ο ανάδοχος οφείλει να λάβη τα κατάλληλα μέτρα όπως αποτραπή βλάβη εις τα εκ της καθαιρέσεως υλικά ή προξενηθή ή κατά το δυνατόν μικρότερα. 3.Δια τα υλικά των προηγουμένων παραγράφων, άτινα ο ανάδοχος υποχρεούται βάσει της συμβάσεως ή διαταγή της υπηρεσίας να χρησιμοποιήση συντάσσεται υπό του επιβλέποντος πρωτόκολλον εν ω αναγράφεται το είδος, το ποσόν, η ποιότης και ενδεχομένως αι διαστάσεις των υλικών τούτων. Προ της υπογραφής του πρωτοκόλλου τούτου ο ανάδοχος δεν δύναται να χρησιμοποιήση τα ως άνω υλικά. Άρθρον 34. Αρχαιότητες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήση αμελλητί εις την διευθύνουσαν το έργον Υπηρεσίαν την ανεύρεσιν ενδεχομένως κατά την κατασκευήν του έργου αρχαιοτήτων ή οιασδήποτε φύσεως έργων τέχνης, εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων περί αρχαιοτήτων. Δια την εκ της αιτίας ταύτης καθυστέρησιν της προόδου των έργων έχει εφαρμογήν το άρθρον 41 μη αποκλειομένης και της εφαρμογής του άρθρου 42 του παρόντος. Άρθρον 35. Διευκόλυνσις προς ετέρους εργολήπτας. Προστασία υφισταμένων κατασκευών. 1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να μη παρακωλύη την εκτέλεσιν εργασιών υπό ετέρων εργοληπτών, χρησιμοποιουμένων υπό του κυρίου του έργου, εις εργασίας μη συμπεριλαμβανόμενας εις την σύμβασιν αυτού ή εξαιρεθείσας βραδύτερον νομίμως ταύτης ως και εις το προσωπικόν αυτού ή του κυρίου έργου ή και πάσης άλλης αρχής, τους ασχολουμένους με την εκτέλεσιν έργου εντός του εργοταξίου ή πλησίον αυτού. 2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύση τας υφισταμένας κατασκευάς και εκμεταλλεύσεις εναντίον βλαβών ή (Αντί της σελ. 358,33) Σελ. 358,33(α) Τεύχος 533 – Σελ. 127 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 226 διακοπής λειτουργίας των, αίτινες είναι δυνατόν να επέλθουν λόγω των εργασιών αυτού. Άρθρον 36. Χρήσις των έργων προ της αποπερατώσεως. 1.Το έργον παραδίδεται εις χρήσιν μετά την αποπεράτωσιν των εργασιών πλην αν εις την σύμβασιν ή ως εκ της φύσεως των εργασιών προβλέπεται η παράλληλος προς την εκτέλεσιν των εργασιών χρήσις τούτου. 2.Προ της παραδόσεως εις χρήσιν συντάσσεται πρακτικόν περί της καταστάσεως των προς χρήσιν έργων. Το πρακτικόν συντάσσεται υπό Επιτροπής, οριζόμενης δι' αποφάσεως του κυρίου του έργου μεταξύ αυτής, του επιβλέποντος μηχανικού και του αναδόχου, καλουμένου δια προσκλήσεως επιδιδομένης επί αποδείξει. Εάν ο ανάδοχος κληθείς ούτω δεν παραστή το πρακτικόν συντάσσεται εν απουσία του και κοινοποιείται εις αυτόν. Το αυτό εφαρμόζεται και αν ο ανάδοχος αρνηθή την υπογραφήν αυτού. 3.Η προς χρήσιν παράδοσις του έργου δεν αναπληροί την παραλαβήν τούτου. Δια βλάβας εκ της χρήσεως εφαρμόζεται το άρθρον 48 του παρόντος. Άρθρον 4. Συγκρότησις μελετών. 1.Aι μελέται των εκκλησιαστικών εν γένει έργων αποτελούνται εξ όλων των απαραιτήτων στοιχείων ήτοι σχεδίων, τευχών και διαγραμμάτων δια της χρήσεως των οποίων καθίσταται εφικτή και άνευ παρερμηνείας η εκτέλεσις του έργου, ενδεικτικώς αναφερομένων ως κατωτέρω. 2.Γενικά και ειδικά τοπογραφικά διαγράμματα ως και υψομετρικά τοιαύτα, απαραίτητα δια την σύνταξιν της μελέτης, αναλόγως της φύσεως του έργου. 3.Πλήρης Αρχιτεκτονική μελέτη (προσχέδια, γενικά κατασκευαστικά, σχέδια χαράξεως εκσκαφών γενικώς, γενικών διαμορφώσεων, πεδίλων θεμελίων κλπ.) μετά σχεδίων λεπτομερειών εις αναλόγους κλίμακας συμφώνως τω νόμω περιλαμβάνοντα άπαντας τους συμβολισμούς, διαστάσεις, στάθμας, επεξηγήσεις και παραπομπάς δια την αρτίαν εκτέλεσιν αυτών. 4.Πλήρης Στατική μελέτη μετά σχεδίων ξυλοτύπων, τεύχους στατικών υπολογιστών ως και σχεδίων λεπτομερειών μετά πινάκων αναπτυγμάτων σιδηρού οπλισμού μετ’ αναγραφής όλων των απαραιτήτων διαστάσεων, συμβολισμών, διατομών και λοιπών στοιχείων ώστε να εξασφαλίζεται η άνευ αμφιβολιών εκτέλεσις ταύτης. 5.Πλήρης μελέτη εγκαταστάσεων μετά σχεδίων εγκαταστάσεων και σχετικών τευχών υπολογισμού ως και σχεδίων λεπτομερειών μετά πινάκων αναπτυγμάτων των εγκαταστάσεων, μεθ’ όλων των αναγκαίων διαστάσεων, διατομών, σταθμών, συμβολισμών και λοιπών στοιχείων δια την άνευ αμφιβολιών κατασκευήν των προβλεπομένων υπό του μελετητού εγκαταστάσεων και δι’ έκαστον είδος αυτών. 6.Άπασαι αι ανωτέρω μελέται συνοδεύονται υπό των αντιστοίχων τεχνικών περιγραφών. Αύται περιλαμβάνουν ενδελεχή ανάλυσιν και επεξήγησιν των εν τοις σχεδίοις αναφερομένων κατασκευών, τους αναγκαίους χαρακτηρισμούς δια τον καθορισμόν του αντικειμένου των έργων από τεχνικής απόψεως, τους σχετικούς προς την φύσιν, τον χαρακτήρα, την θέσιν και την έκτασιν του έργου, δίδουν δε πλήρη εικόνα συμπληρούσαι ταύτα εις τρόπον ώστε δια των σχεδίων της μελέτης και αυτών να είναι δυνατή η άνευ αμφιβολιών καταννόησις των μελετών και να καθίσταται εφικτή η άνευ παρερμηνείας εκτέλεσις των έργων. 7.Αι ως άνω τεχνικαί μελέται συνοδεύονται και υπό των αντιστοίχων οικονομικών τευχών περιλαμβάνουσαι τα κάτωθι: α)Τεύχος αναλυτικής προμετρήσεως Σελ. 358,22(β) Τεύχος 533 – Σελ. 116 Εις το τεύχος τούτο εμφαίνεται ο τρόπος προσδιορισμού των ποσοτήτων των κατ’ είδος εργασιών. Η αναλυτική προμέτρησις συντάσσεται κατά τα διάφορα στοιχεία του έργου κεχωρισμένως. β)Τεύχος αναλύσεως τιμών. Εις τούτο εμφαίνεται ο συμφώνως τω ΑΤΟΕ ή τη αναλύσει τιμών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή ετέρου δοκίμου Κανονισμού αναλύσεως τιμών, προσδιορισμός της τιμής μονάδος εκάστου είδους εργασίας, βάσει των τιμών ημερομισθίων και υλικών, λαμβανομένων εκ του πρακτικού της τιμαριθμικής επιτροπής της περιφερείας, ένθα το έργον, και δια το εξάμηνον καθ’ ο συντάσσεται η μελέτη, μη περιλαμβανομένου του ποσοστού δια γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου ως και δι’ όφελος αυτού. γ)Τεύχος τιμολογίου. Εις τούτο αναφέρονται αναλυτικώς άπαντα τα είδη εργασίας με τιμάς τας εκάστοτε προσδιοριζομένας δια των ως άνω αναλύσεων, μετά των γενικών όρων οι οποίοι αφορούν εις τους συμβατικούς όρους ΑΤΟΕ οίτινες εχρησιμοποιήθησαν κατά την σύνταξιν του τεύχους αναλύσεως τιμών, το περιεχόμενον εκάστης των τιμών, τα εργολαβικά ποσοστά, τας μονάδας και σύμβολα τα χρησιμοποιούμενα εις εκάστην επί μέρους μελέτην, τον πίνακα βασικών τιμών και ημερομισθίων των απαραιτήτων δια την συγκρότησιν της μελέτης με τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις προσαυξήσεως των ημερομισθίων δια τας ασφαλιστικάς εισφοράς ως και τας διατάξεις περί μειώσεως των αποδόσεων ΑΤΟΕ. δ)Τεύχος προϋπολογισμού. Τούτο περιλαμβάνει τα είδη εργασίας, υπό τον αυτόν αύξοντα αριθμόν υπό τον οποίον αναφέρεται το είδος τούτο εις το τιμολόγιον, τας ποσότητας εκάστου είδους, την τιμήν μονάδος τέλος δε την μερικήν και ολικήν δαπάνην του έργου και γενικώς όσα εν τω άρθρω 9 παρ. 5 αναλυτικώς αναφέρονται. ε)Τεύχη συγγραφής υποχρεώσεων. Εις ταύτα περιλαμβάνονται αι υποχρεώσεις του εργολάβου, λαμβανομένου υπ’ όψιν των διατάξεων περί εκτελέσεως των Εκκλησιαστικών Έργων, απαραιτήτως δε του παρόντος Κανονισμού, ως και οι όροι της εκτελέσεως του έργου, η ποιότης των υλικών και των εργασιών, αι δοκιμαί των υλικών και εν γένει των κατασκευών. στ)Τεύχος ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Εις τούτο αναφέρονται τυχόν ειδικαί απαιτήσεις και ειδικοί όροι οι οποίοι διέπουν την εκτέλεσιν του έργου ως χρονικός περιορισμός, συνθήκαι εργασίας, τρόπος εκτελέσεως, τρόπος πληρωμής κλπ. ζ)Τεύχος διακηρύξεως δημοπρασίας. Εις το τεύχος τούτο διαλαμβάνεται: (α)Η δημοπρατούσα το έργον αρχή. (β)Το σύστημα δημοπρασίας. (γ)Το είδος και η θέσις του δημοπρατουμένου έργου μετά συνοπτικής περιγραφής και η κατά τον προϋπολογισμόν μελέτης προβλεπομένη συνολική δαπάνη του έργου. (δ)Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διενεργείας του διαγωνισμού, ο χρόνος, ο τρόπος και ο τόπος διαθέσεως των τευχών της μελέτης του έργου εις τους ενδιαφερομένους. (ε)Ποίοι γίνονται δεκτοί εις την δημοπρασίαν και περί των αναγκαιούντων προσθέτων προσόντων ως και περί των αποδεικτικών στοιχείων των αναδόχων. (στ)Τα τεύχη της μελέτης του έργου, τα σχέδια ως και αι εγκριτικαί αυτών αποφάσεις ως και παν έτερον στοιχείον μέλλον να συγκροτήση την σύμβασιν εκτελέσεως του έργου. (ζ)Αι διατάξεις αι διέπουσαι την διεξαγωγήν της δημοπρασίας και το έργον. 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 215 Άρθρον 37. Τροποποίησις εργασιών. 1.Εάν η αρτιότης του έργου επιβάλλη την αύξησιν εργασιών εις ποσότητας ανωτέρας των εν τη αρχική συμβάσει οριζομένων, εκτελούνται αύται υποχρεωτικώς υπό του αναδόχου με τας συμβατικάς τιμάς μονάδος, εφ' όσον η επερχόμενη αύξησις της δαπάνης δι' εκάστην ομάδα ομοειδών, κατά την περί τούτου δια του συμβατικού προϋπολογισμού διάκρισιν, εργασιών, δεν υπερβαίνει το έν τέταρτον (1/4) της αντιστοίχου υπό του αρχικού προϋπολογισμού της συμβάσεως προβλεπομένης δαπάνης. Δια την περίπτωσιν συμβάσεων συνομολογηθεισών κατά τα εν άρθρω 19 του παρόντος Κανονισμού, το ποσοστόν τούτο υπολογίζεται επί του συνολικού χρηματικού αντικειμένου της συμβάσεως. Εάν η αύξησις των εργασιών συνεπάγεται αύξησιν δαπάνης πέραν του ως άνω ορίου, δικαιούται ο ανάδοχος του έργου να αρνηθή την εκτέλεσιν των επί πλέον εργασιών, εκτός αν προ της εκτελέσεως αυτών χωρήση ιδιαιτέρα συμφωνία μετά του κυρίου του έργου, ως προς τας τιμάς μονάδος των υπέρ το όριον τούτο ποσοτήτων, συναπτόμενη κατόπιν συμφώνου γνώμης της Επιτροπής Έργων. 2.Εάν παραστή ανάγκη εκτελέσεως νέων εργασιών μη προβλεπομένων υπό της συμβάσεως, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να εκτέλεση ταύτας αμειβόμενος δια κανονιζομένων τιμών μονάδων αντιστοίχων προς τας νέας εργασίας, εφ' όσον η συνολική δαπάνη δια την εκτέλεσιν των νέων εργασιών δεν υπερβαίνει το έν τέταρτον (1/4) της συνολικής τοιαύτης του συμβατικού προϋπολογισμού. Εν περιπτώσει υπάρξεως παρεμφερών μονάδων εργασίας, ως νέαι εργασίαι δια τον υπολογισμόν του ποσοστού τούτου νοούνται μόνον αι επί πλέον ή έλαττον εργασίαι από της εγγυτέρας συμβατικώς τιμολογηθείσης τοιαύτης, αθροιστικώς λαμβανόμεναι. Πέραν του ως άνω ποσοστού εφαρμόζονται, αναλόγως αι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου. 3.Εν περιπτώσει καθ' ην παρίσταται ανάγκη εκτελέσεως εργασιών εις ποσότητας ανωτέρας των δια των προηγουμένων παραγράφων προσδιοριζόμένω ορίων και δεν ήθελε χωρήσει συμφωνία μεταξύ κυρίου του έργου και αναδόχου δια την εκτέλεσιν των υπερσυμβατικών τούτων εργασιών, δικαιούται ο κύριος του έργου να περιορίση το αντικείμενον της συμβάσεως κατά τα υπό της επομένης παραγράφου οριζόμενα ή και να διαλύση ταύτην, πάντως δε να εκτελέση τα λοιπά έργα δι' ετέρου αναδόχου ή καθ' οιονδήποτε άλλον πρόσφορον τρόπον, περιλαμβανομένης και Σελ. 358,34(α) Τεύχος 533 – Σελ. 128 της εκτελέσεως των εργασιών απολογιστικώς δια του αναδόχου. 4.Ο κύριος του έργου δικαιούται να μείωση τας συμβατικάς εργασίας, άνευ αναγνωρίσεως οιασδήποτε εκ του λόγου τούτου αποζημιώσεως υπέρ του αναδόχου, μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) του αρχικού συμβατικού χρηματικού αντικειμένου. Δια την πέραν του ποσοστού τούτου επιβαλλομένην μονομερώς υπό του κυρίου του έργου μείωσιν ο ανάδοχος δικαιούται αποζημιώσεως λογιζομένης επί χρηματικού ποσού, αντιστοιχούντος εις την πέραν του ενός τετάρτου (1/4) μείωσιν του συμβατικού χρηματικού αντικειμένου. Ο ανάδοχος δικαιούται ωσαύτως αποζημιώσεως και εάν υπό του κυρίου του έργου επιβληθή μονομερώς μείωσις πέραν του ημίσεος (1/2) εις σημαντικόν κονδύλιον, αντιπροσωπεύον τουλάχιστον το έν δέκατον (1/10) του αρχικού συμβατικού χρηματικού αντικειμένου, έστω και αν η κατά το προηγούμενον εδάφιον μείωσις του συνολικού προϋπολογισμού είναι κατωτέρα του ενός τετάρτου (1/4) του αρχικού συμβατικού χρηματικού αντικειμένου, πλην αν ο ανάδοχος συναινή εις την τοιαύτην μείωσιν. Η αποζημίωση λογίζεται επί χρηματικού ποσού αντιστοιχούντος εις την πέραν του ημίσεος μείωσιν του κονδυλίου. Συντρεχουσών αμφοτέρων των εν τοις προηγουμένοις εδαφίοις περιπτώσεων μειώσεως, η αποζημίωσις λογίζεται επί του μείζονος εξ αυτών χρηματικού ποσού. Δια τον κανονισμόν της κατά τα ανωτέρω αποζημιώσεως εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος. 5.Άπαντα τα δια των ανωτέρω καθοριζόμενα όρια τροποποιήσεως του προϋπολογισμού της συμβάσεως αναφέρονται εις μεγέθη προσδιοριζόμενα δι' εφαρμογής των τιμών μονάδος του συμβατικού τιμολογίου και δεν επηρεάζονται εκ της αναθεωρήσεως των τιμών μονάδος κατ' εφαρμογήν των ισχυουσών περί ταύτης διατάξεων δια τα υπό του Δημοσίου εκτελούμενα έργα. Άρθρον 38. Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών. 1.Εάν κατά την κατασκευήν των έργων παραστή ανάγκη εκτελέσεως νέας εργασίας, μη προβλεπομένης υπό του τιμολογίου της συμβάσεως, κανονίζεται δια ταύτην αντίστοιχος τιμή μονάδος. Ο Κανονισμός των τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του αναδόχου, περιλαμβανούσης την αιτιολογίαν της αναγκαιότητος εκτελέσεως της νέας εργασίας, την εκ των πραγμάτων εκτιμωμένην έκτασιν αυτής εις φυσικάς μονάδας και τον προσδιορισμόν της αιτουμένης τιμής. Εφ' όλων των σημείων της κατά τα ανωτέρω αιτήσεως εισηγείται εγγράφως ο επιβλέπων όστις επίσης δύναται να ζητήση και οίκοθεν τον Κανονισμόν τιμών μονάδος δια νέας εργασίας. Η τιμή κανονίζεται δια πρωτοκόλλου συντασσομένου υπό του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας κατ' αντιπαράστασιν του αναδόχου ή και απουσία αυτού, εάν ούτος κληθείς αρμοδίως δεν εμφανισθή. 2.Εν περιπτώσει υπάρξεως εν τω συμβατικώ τιμολογίω παρεμφερών μονάδων εργασίας, η τιμή συντάσσεται μόνον δια τα επί πλέον ή επί έλαττον στοιχεία. 3.Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών ενεργείται ως ακολούθως: α)Δια πλήρεις ή επί μέρους εργασίας περιλαμβανομένας εις εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), αι τιμαί καθορίζονται βάσει του άρθρου του τιμολογίου αυτού. β)Δια νέας εργασίας μη περιλαμβανομένας εις τοιαύτα αναλυτικά τιμολόγια, αι αντίστοιχοι τιμαί καθορίζονται βάσει πραγματικών στοιχείων της εκτελέσεως δια παρακολουθήσεως της αποδόσεως των εργατοτεχνιτών και μηχανημάτων και της αναλώσεως υλικών κατά την εκτέλεσιν επαρκούς μέρους της εργασίας ή δοκιμαστικής τοιαύτης. Τοιαύτα στοιχεία προκύψαντα εξ ετέρων εργολαβιών δεν αποτελούν τεκμήριον δια τον Κανονισμόν τιμών κατά τον ως άνω τρόπον τιμολογήσεως. 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 227 γ)Δια νέας εργασίας δυναμένας να τιμολογηθούν εν μέρει μόνον κατά τα εν εδαφίω α' της παρούσης, αι αντίστοιχοι τιμαί καθορίζονται κατά το μέρος τούτο βάσει του εδαφίου α' και κατά το υπόλοιπον μέρος βάσει του εδαφίου β'. 4.Προς καθορισμόν των κατά τα ανωτέρω τιμών μονάδος νέων εργασιών, ως βασικαί τιμαί ημερομισθίων και λοιπών αποζημιώσεων δι' εργασιών, μισθωμάτων, μηχανημάτων και υλικών και ειδών εν γένει λαμβάνονται, αι εν τοις οικείοις πρακτικοίς του χρόνου δημοπρατήσεως του έργου διαλαμβανόμεναι, ως αύται τελικώς διερμοφώθησαν κατά τας ισχυούσας διατάξεις. Ως τοιαύτα πρακτικά νοούνται τα των περιφεριεακών συμβουλίων Δημοσίων Έργων και Ειδικής Επιτροπής Διαπιστώσεως Διακυμάνσεως Τιμών (Ε.Ε.Δ.Δ.Τ.) κατά τας περί αυτών ισχυούσας διατάξεις. Εάν βασικαί τιμαί δεν περιλαμβάνωνται εις τα κατά τα ανωτέρω πρακτικά, αύται λαμβάνονται με την τρέχουσαν τιμήν των κατά τον χρόνον της δημοπρατήσεως. Υλικά και εξοπλισμός δια τα οποία δεν υπάρχει εις την αγοράν τρέχουσα τιμή τιμολογούνται βάσει των εις την συγκεκριμένην περίπτωσιν αποδεικτικών του πραγματικού κόστους των, δεόντως ελεγχομένων. 5.Αι ούτω κανονιζόμεναι τιμαί μονάδας νέων εργασιών υπόκεινται εις προσαύξησιν κατά το εργολαβικόν ποσοστόν και εις την έκπτωσιν δημοπρασίας. Επί συμβάσεως καταρτισθείσης κατόπιν δημοπρασίας δια συμπληρώσεως τιμολογίου, εις εκάστην νέαν τιμήν εφαρμόζεται η ειδική τεμαρκτή έκπτωσις της κατηγορίας εις την οποίαν ανήκει η τιμολογημένη εργασία. Κατά τον Κανονισμόν των νέων Τιμών μονάδος εν τη περιπτώσει ταύτη καθορίζεται πάντοτε η κατηγορία αύτη. Εάν η τιμολογουμένη εργασία δεν ανήκη καταφανώς εις ουδεμίαν των κατηγοριών της συμβάσεως εφαρμόζεται η γενική τεκμαρτή έκπτωσις. 6.Κατ' εξαίρεσιν από της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται έκπτωσις δημοπρατήσεως: α)επί τιμών καθοριζομένων κατά τα εν εδαφίω β' της παραγράφου 3 και β)επί του μέρους της τιμής του αντιστοιχούντος εις τα ειδικά υλικά του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Το εις τα περιπτώσεις ταύτας αντιστοιχούν ποσόν κατ' εφαρμογήν του εργολαβικού ποσοστού υπόκειται πάντοτε εις την αντίστοιχον έκπτωσιν δημοπρασίας. 7.Εάν ο ανάδοχος αρνηθή την σύμπραξιν δια την κατάρτιση του πρωτοκόλλου, τούτο κοινοποιείται εις αυτόν κατά τα υπό του άρθρου 23 παράγραφος 4 οριζόμενα. Εις την περίπτωσιν ταύτην ως και εις την περίπτωσιν καθ' ην υπογράψη μετ' επιφυλάξεως το πρωτόκολλον, δικαιούται εις την υποβολήν ενστάσεως κατά τας διατάξεις του άρθρου 61 του παρόντος. 8.Το πρωτόκολλον υποβάλλεται προς έγκρισιν παραχρήμα μεν εάν εγένετο ανεπιφυλάκτως αποδεκτόν υπό του αναδόχου, μετά δε την υποβολήν ενστάσεως ή την παρέλευσιν απράκτου της προς τούτο προθεσμίας εις πάσαν άλλην περίπτωσιν. Μετά του πρωτοκόλλου υποβάλλεται πάντοτε έκθεσις του Προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας εις ην αιτιολογείται η ανάγκη της εκτελέσεως νέων εργασιών, ο τρόπος τιμολογήσεως αυτών, η επιλογή των προτεινομένων νέων μονάδων εργασιών και παν έτερον χρήσιμον στοιχείον. Εις πάσας τας περιπτώσεις Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών συντάσσεται μετά του πρωτοκόλλου απαραιτήτως και Συγκριτικός Πίναξ δια την ανάλογον τροποποίησιν του προϋπολογισμού. 9.Αι κανονιζόμεναι τιμαί μονάδος υπόκεινται εις την έγκρισιν του Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. αποφαινομένου μετά γνώμης της Επιτροπής έργων. Ο ανάδοχος δύναται να προσφύγη εις την υπό του άρθρου 61 επίλυσιν τυχόν διαφωνίας του, αλλ' υποχρεούται εις την εκτέλεσιν των νέων εργασιών. Άρθρον 39. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού. 1.Εάν κατά την εκτέλεσιν των έργων παραστή ανάγκη μεταβολής των κατά τον προϋπολογισμόν της συμβάσεως ποσοτήτων εργασιών ή προσθήκης νέων εργασιών, συντάσσεται Συγκριτικός Πίναξ προσδιορίζων τας αναγκαίας μεταβολάς των κονδυλίων και της αντιστοίχου δαπάνης. Εάν εις τον Συγκριτικόν Πίνακα περιλαμβάνωνται εργασίαι δια τας οποίας δεν υφίστανται τιμαί μονάδος, συνοδεύεται ούτος και υπό του πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών κατά το άρθρον 38 του παρόντος. Ο Συγκριτικός Πίναξ συντάσσεται υπό του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας κατ' αντιπαράστασιν του αναδόχου ή και εν απουσία αυτού, εάν ούτος κληθείς δεν ενεφανίσθη. Αι δια του Συγκριτικού Πίνακος καθοριζόμεναι εργασίαι θα εκτελεσθούν με τας αυτάς τιμάς και τους αυτούς όρους της αρχικής συμβάσεως, εξαιρέσει των συμβατικών προθεσμιών δι' ας εφαρμόζεται το άρθρον 31 του παρόντος. 2.Ο Συγκριτικός Πίναξ φέρει τας απαραιτήτους στήλας περιλαμβανούσας εν αντιστοιχία τα μεγέθη των ποσοτήτων και της Δαπάνης : α)του αρχικού προϋπολογισμού, β)του ισχύοντος προϋπολογισμού βάσει του εγκριθέντος προηγουμένου Συγκριτικού Πίνακος και γ)του προτεινομένου προϋπολογισμού βάσει του ήδη συντασσομένου Συγκριτικού Πίνακος. Ο Συγκριτικός Πίναξ φέρει επίσης στήλας περιλαμβάνουσας: α)ενδείξεις περί του είδους των εργασιών δια συνοπτικής περιγραφής αυτών, β)τας τιμάς μονάδος μετ' ενδείξεων του οικείου άρθρου τιμολογίου της συμβάσεως ή των πρωτοκόλλων Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και γ)τας εκ της συγκρίσεως των κονδυλίων του πρότερον ισχύοντος προϋπολογισμού και του προτεινομένου τοιούτου προκύπτουσας διαφοράς δαπάνης. 3.Η συνοδεύουσα τον Συγκριτικόν Πίνακα αιτιολογική έκθεσις αιτιολογεί τας εις αυτόν μεταβολάς, περιλαμβάνει δε επί πλέον εκτίμησιν της δαπάνης του όλου έργου βάσει των πράγματι απαιτουμένων, δια την ολοκλήρωσιν αυτού, ποσοτήτων εργασιών, εάν αι ποσότητες αύται δεν εμφανίζωνται εν τω συνόλω των εις τον Συγκριτικόν Πίνακα δι' οιονδήποτε λόγον. 4.Αι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του προηγουμένου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και δια τας περιπτώσεις τροποποιήσεως του προϋπολογισμού κατά τον παρόν άρθρον. Άρθρον 40. Εκτέλεσις υπερσυμβατικών εργασιών υπό αναδόχου. 1.Εάν η μεταβολή των ποσοτήτων του προϋπολογισμού συνεπάγεται αύξησιν της δαπάνης του έργου μείζονα των εν άρθρω 37 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος ορίων (υπερσυμβατικαί εργασίαι) ο ανάδοχος νοείται αποδειχθείς την εκτέλεσιν των υπερσυμβατικών εργασιών με τας ισχύουσας τιμάς, παραιτούμενος πάσης αξιώσεως δια τας υπό τα ως άνω όρια ποσότητας, εάν υπογράψη τον περιλαμβάνοντα τας εργασίας ταύτας Συγκριτικόν Πίνακα ανεπιφυλάκτως και δια τας εν ούτω ποσότητας. 2.Εάν ο ανάδοχος αρνήται την εκτέλεσιν των όπερ τα όρια της προηγουμένης παραγράφου εργασιών, υπογράφει τον Συγκριτικόν Πίνακα μετ' επιφυλάξεως και δηλοί ρητώς τούτο δια της κατά του Συγκριτικού Πίνακος ενστάσεως. Ο ανάδοχος εις την ένστασίν του υποβάλλει και πρότασιν περί των αξιουμένων υπ' αυτού τυχόν νέων τιμών δια την εκτέλεσιν των υπέρ τα υποχρεωτικά όρια ποσοτήτων. 3.Ο καθορισμός των υπό του αναδόχου υποχρεωτικώς εκτελεστέων ποσοτήτων εργασιών (οριακαί ποσότητες) εκάστης ομάδος εντός του πλαισίου των υποχρεωτικών δια τον ανάδοχον ορίων αυξήσεως της παραγράφου 1 του (Αντί της σελ. 358,341(γ) Σελ. 358,341(δ) Τεύχος 533 - Σελ. 129 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 228 άρθρου 37 του παρόντος γίνεται, εν περιπτώσει μη αποδεκτών υπό του αναδόχου υπερβάσεων των ορίων τούτων, μετ' εισήγησιν της διευθυνούσης Υπηρεσίας υπό της προϊσταμένης Αρχής. 4.Επί υποβληθεισών κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προτάσεων του αναδόχου δια νέας τιμάς προς εκτέλεσιν των υπερσυμβατικών εργασιών, αποφαίνεται το Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ενδεχομένως μετά προηγουμένας διαπραγματεύσεις και πάντως μετά γνώμην της Επιτροπής Έργων. Δια της εγκριτικής του σχετικού Συγκριτικού Πίνακας αποφάσεως καθορίζονται αι δι' εκάστην εργασίαν νέαι τιμαί και αι κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου αντίστοιχοι οριακαί ποσότητες πέραν των οποίων εφαρμόζονται αύται, επιφερομένων εις τον Συγκριτικόν Πίνακα των σχετικών διορθώσεων. 5.Εν περιπτώσει απορρίψεως των προτάσεων του αναδόχου επί των νέων τιμών δια τας υπερσυμβατικάς ποσότητας ή εν αρνήσει του αναδόχου προς εκτέλεσιν υπερσυμβατικών ποσοτήτων το Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. κατά την έγκρισιν του Συγκριτικού Πίνακος περιορίζει τας εν τω Συγκριτικώ Πίνακι ποσότητας εντός των υποχρεωτικών δια τον ανάδοχον ορίων ή και διατάσσει την διάλυσιν της εργολαβίας, εάν διατηρουμένης ταύτης εν ενεργεία κρίνεται απρόσφορος η εκτέλεσις των λοιπών εργασιών. Δια τον κατά τα ανωτέρω περιορισμόν των ποσοτήτων λαμβάνονται υπ' όψιν ιδία αι ανάγκαι αποπερατώσεως ημιτελών τμημάτων, αποφυγής ζημιών εις τα εκτελεσθέντα έργα και περαιώσεως κατά το δυνατόν αυτοτελών τμημάτων έργων. Δια της εγκριτικής του Συγκριτικού Πίνακος αποφάσεως προσδιορίζονται εν τοιαύτη περιπτώσει τα εκτελεστέα υπό του αναδόχου τμήματα του έργου τα καλυπτόμενα υπό τας δια του Συγκριτικού Πίνακος εγκρινομένας ποσότητας. 6.Το Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. διατάσσει την εκτέλεσιν των υπολειπομένων εργασιών, εάν τούτο κρίνεται σκόπιμον ή μέρους τούτων δια συστάσεως ετέρων εργολαβιών ή καθ' οιονδήποτε άλλον πρόσφορον τρόπον. 7.Αι κατά τας διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου αποφάσεις εκδίδονται πάντοτε μετά γνώμην της Επιτροπής Έργων. Άρθρον 41. Προθεσμίαι. 1.Υπό της συμβάσεως ορίζεται, πάντοτε προθεσμία δια την αποπεράτωσιν του όλου έργου (συνολική προθεσμία). Εκτός αν άλλως ορίζεται εν τη συμβάσει, η συνολική προθεσμία άρχεται από της εγκαταστάσεως του αναδόχου εις τα έργα (χρονική αφετηρία). Εντός της συνολικής προθεσμίας δέον να έχη περαιωθή η κατασκευή των έργων και να έχουν διενεργηθή αι εκ της συμβάσεως τυχόν επιβαλόμεναι δοκιμασίαι. 2.Προθεσμίαι δια την περάτωσιν τμημάτων του έργου (τμηματικαί προθεσμίαι), συνεπαγόμεναι την κατά τας διατάξεις του άρθρου 44 επιβολήν ποινικών ρητρών, δύναται να τεθούν δια της συμβάσεως μόνον δια την περαίωσιν διακεκριμένων τμημάτων του όλου έργου δεκτικών αυτοτελούς χρήσεως. Τα τμήματα ταύτα προσδιορίζονται εν τη συμβάσει δια σαφούς τεχνικής περιγραφής. Το τελευταίον εδάφιον της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται και επί τμηματικών προθεσμιών. 3.Δια την υπαιτιότητι του αναδόχου υπέρβασιν της προθεσμίας ορίζεται υπέρ του κυρίου του έργου ημερησία ποινική ρήτρα κατά τα εν άρθρω 44 του παρόντος οριζόμενα. Η υπέρ του κυρίου του έργου παρακράτησις της ποινικής ρήτρας, δεν αίρει τυχόν δικαιώματα αυτού εκ του νόμου ή της συμβάσεως, προς κήρυξιν εκπτώτου του αναδόχου ή και προς αποζημίωσιν εκ της υπερημερίας. Σελ. 358,342(δ) Τεύχος 533 – Σελ. 130 4.Η συνολική και αι τμηματικαί προθεσμίαι δύνανται να παρατείνωνται υπό του κυρίου του έργου εάν κατά την κατασκευήν του έργου προκύψουν καθυστερήσεις μη οφειλόμεναι εις αποκλειστικήν υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως συνεχίση την κατασκευήν του έργου μέχρις επί πλέον χρονικού διαστήματος, ουχί μείζονος του ενός τρίτου της συμβατικής συνολικής προθεσμίας και πάντως ουχί μικρότερου των τριών μηνών σχετικής αποφάσεως δια την έγκρισιν εκδιδομένης υπό της διευθυνούσης το έργον υπηρεσίας. 5.Εάν η παράτασις υπερβαίνη το ως άνω δια τον ανάδοχον υποχρεωτικόν ανώτατον όριον παρατάσεως της προθεσμίας αύτη εγκρίνεται κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου υπό του ΚΔΣ μετά γνώμην της επιβλέψεως και της παρά τη ΤΥΕ Επιτροπής Έργων. 6.Η περί παρατάσεως προθεσμίας αίτησις του αναδόχου περιλαμβάνει πάντοτε τους λόγους καθυστερήσεως και την εκτίμησιν του απαιτουμένου χρόνου προς περαίωσιν αυτών. 7.Ο ανάδοχος τρεις μήνας προ της λήξεως της οριακής προθεσμίας, υποχρεούται να δηλώση εγγράφως εις την διευθύνουσαν Υπηρεσίαν : α)τον προβλεπόμενον χρόνον περαιώσεως των εργασιών, τους λόγους εις ους οφείλονται αι τυχόν καθυστερήσεις και την εκ τούτων εκτιμωμένην διάρκειαν των εργασιών και β)εάν συναινή εις την συνέχισιν των έργων μετά την εκπνοήν της οριακής προθεσμίας. 8.Εάν ο ανάδοχος δια της κατά την προηγουμένην παράγραφον δηλώσεώς του αρνηθή την πέραν της οριακής προθεσμίας συνέχισιν των έργων, υποχρεούται όπως μετά της δηλώσεως υποβολή και αναπροσηρμοσμένον πρόγραμμα των μέχρι της λήξεως της προθεσμίας εκτελεσθησομένων εργασιών κατά τας διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος, εις τας οποίας εν πάση περιπτώσει πρέπει να περιλαμβάνονται αι απολύτως αναγκαίαι προς ολοκλήρωσιν εν τω μέτροι του εφικτού, αυτοτελών τμημάτων του έργου ως και οπωσδήποτε απαραίτητοι δια την διασφάλισιν των εκτελεσθέντων έργων και αποφυγήν ζημιών εις τα έργα ή εις τρίτους. 9.Εάν ο ανάδοχος δεν υποβάλη την κατά παράγραφον 7 του παρόντος άρθρου δήλωσιν ή το αναπροσηρμοσμένον πρόγραμμα της προηγουμένης παραγράφου, η διευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποιεί πίνακα των εντός της οριακής προθεσμίας εκτελεστέων ως εν τη προηγουμένη παραγράφω εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως εκτελέση τας διατασσομένας εργασίας εμπροθέσμως και κατ' απόλυτον προτεραιότητα, έστω και εάν η εκτέλεσις των ως άνω εργασιών συνεπάγεται υπέρβασιν των εν άρθρω 37 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος οριακών μεγεθών, εφαρμοζομένων εν ανάγκη δια ταύτας των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του παρόντος. Άρθρον 42. Υπερημερίαι - Διακοπή Εργασιών - Διάλυσις Εργολαβίας - Ματαίωσις διαλύσεως. 1.Εις περιπτώσεις υπερημερίας του κυρίου του έργου περί την εκπλήρωσιν συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεών του, δημιουργείται δια τον ανάδοχον του έργου δικαίωμα αποζημιώσεως μόνον δια τας θετικάς ζημίας αυτού και δια τον χρόνον από της εγγράφου περί τούτου οχλήσεως και εφεξής υπολογιζομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος. 2.Ο ανάδοχος του έργου δικαιούται να ζητήση την διάλυσιν της συμβάσεως εάν η άνευ υπαιτιότητας αυτού καθυστέρησις των εργασιών υπερβή το κατά την παράγραφον 4 του προηγουμένου άρθρου όριον. 3.Το αυτό δικαίωμα έχει. Ο ανάδοχος και εις περίπτωσιν καθ' ην, μετά την έναρξιν των εργασιών, αύται διακοπούν διαταγή ή υπαιτιότητι του κυρίου του έργου επί χρονικόν διάστημα μείζον των τριών μηνών, λογιζόμενον από της κοινοποιήσεως της περί διακοπής διαταγής ή προκειμένου περί της υπαιτιότητος του κυρίου του έργου διακοπής, από της ημέρας της επιδόσεως παρά του αναδόχου εις αυτόν ειδικής δηλώσεως περί διακοπής των εργασιών. 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 229 4.Η προηγουμένη παράγραφος εφαρμόζεται και εάν η έναρξις των εργασιών, μετά την εγκατάστασιν του αναδόχου καθυστέρηση υπέρ το τρίμηνον, υπαιτιότητι του κυρίου του έργου, πλην αν άλλως ορίζωνται εν τη συμβάσει τα της ενάρξεως των εργασιών. 5.Εις αμφοτέρας τας ανωτέρω περιπτώσεις η άσκησις του δικαιώματος του αναδόχου προς διάλυσιν της εργολαβίας του πραγματοποιείται δι' υποβολής παρ' αυτού σχετικής αιτήσεως επιδιδομένης επί ποινή ακυρότητος εις την διευθύνουσαν Υπηρεσίαν. Η αίτησις κοινοποιείται και προς τον κύριον του έργου. Δια την περίπτωσιν καθ' ην η περί διαλύσεως αίτησις δεν υπεβλήθη εις την διευθύνουσαν Υπηρεσίαν, πάσα διαταγή της υπηρεσίας ταύτης είναι ισχυρά, δεν δικαιούται δε ο ανάδοχος μετά την κοινοποίησιν αυτής να επικαλεσθή την πάροδον των νομίμων προθεσμιών, ουδέ την υποβολήν αιτήσεως προς τον κύριον του έργου απ' ευθείας ή προς ετέραν αρχήν. 6.Η διευθύνουσα Υπηρεσία την αίτησιν περί διαλύσεως της εργολαβίας υποβάλλει αμελλητί προς το Κ.Δ.Σ./ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. μετ' εκθέσεως ως προς το βάσιμον των ισχυρισμών του αναδόχου και μετά της γνώμης της Επιτροπής Έργων, το Κ.Δ.Σ. αποφαίνεται επί ταύτης κηρύσσουσα την διάλυσιν ή απορρίπτουσα την αίτησιν. Εν μη εκδόσει τοιαύτης αποφάσεως εντός τριών μηνών από της επιδόσεως της δηλώσεως αυτή θεωρείται γενομένη αποδεκτή. 7.Η αποδοχή της διαλύσεως επέχει την θέσιν της κατ' άρθρον 45 του παρόντος βεβαιώσεως περί περαιώσεως των έργων. 8.Όταν τη διαταγή της υπηρεσίας παύσουν οριστικώς τα έργα η σύμβασις θεωρείται αυτοδικαίως διαλυθείσα από της κοινοποιήσεως τω αναδόχω της διαταγής, περί οριστικής διακοπής των έργων, ήτις επίσης επέχει θέσιν βεβαιώσεως περαιώσεως των εργασιών. 9.Επί διαλύσεως εργολαβίας δύναται αιτήσει του αναδόχου, να εγκριθή η μετά της προσωρινής παραλαβής διενέργεια και της οριστικής τοιαύτης, μη απαιτουμένης της υπό του νόμου προβλεπομένης παρελεύσεως του χρόνου εγγυήσεως εάν εκ της φύσεως των εργασιών δεν δικαιολογήται η συντήρησις αυτών ούτε απαιτηταί η δια του χρόνου δοκιμασία της ποιότητός των. 10.Αι παράγραφοι 5, 6, 7 και 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και δια την κατ' άρθρον 55 παράγραφος 1 του παρόντος διάλυσιν εργολαβίας μετά διακοπήν των εργασιών ένεκα καθυστερήσεως πληρωμών. 11.Ασκηθέντος υπό του αναδόχου εγκύρως του κατά τα ανωτέρω δικαιώματος διαλύσεως της συμβάσεως, δύναται συναινέσει τούτου, να συνεχισθή η σύμβασις ματαιουμένης της διαλύσεως κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως του αναδόχου μετά στοιχείων υπολογισμού της υπ' αυτού αξιουμένης αποζημιώσεως. 12.Το Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. συγκροτεί τριμελή επιτροπήν ήτις συνερχομένη μερίμνη του υπό της αυτής αποφάσεως οριζομένου προέδρου αυτής, ερευνά το βάσιμον του ασκουμένου υπό του αναδόχου δικαιώματος και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών αυτού. Η επιτροπή δύναται να ζητήση την παροχήν υπό του αναδόχου πληροφοριών και συμπληρωματικών στοιχείων. 13.Η ματαίωσις της διαλύσεως και η σχετική αποζημίωσις εγκρίνονται δι' αποφάσεως του Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. εκδιδομένης μετά γνώμην της Επιτροπής Έργων. Η επί εγκρίσει ματαιώσεως αποζημίωσις δεν δύναται να είναι ανωτέρα της υπό της επιτροπής της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου εκτιμηθείσης πλην της τυχόν διορθώσεως ή συμπληρώσεως των εν τη εκθέσει της επιτροπής στοιχείων. Η έγκρισις της ματαιώσεως της διαλύσεως γίνεται μετά προηγουμένην έγγραφον αποδοχήν υπό του αναδόχου του ύψους της αποζημιώσεως. Άρθρον 43. Αποζημίωσις αναδόχου λόγω διαλύσεως. 1.Εις πάσας τας περιπτώσεις διαλύσεως συμβάσεως εξ υπαιτιότητας του κυρίου του έργου, επερχομένης μετά την εγκατάστασιν του αναδόχου εις τα έργα, εις τον ανάδοχον καταβάλλεται έκτος του δια τας εκτελεσθείσας εργασίας εργοληπτικού ανταλλάγματος, η αξία των εν τοις εργοταξίοις εισκομισθέντων και μη ενσωματωθέντων εις το έργον δοκίμων υλικών και αποζημίωσις κανονιζομένη αναλόγως των μήπω αποσβεσθεισών εγκαταστάσεων και του εκ των συνθηκών εργασίας ή άλλων κρατησασών ειδικών συνθηκών, τεκμαιρομένου οφέλους του αναδόχου δια τας μη εκτελεσθείσας συμβατικάς εργασίας. Η αξία των εισκομισθέντων υλικών καταβάλλεται εφ' όσον είχε δοθή εντολή εισκομίσεως των υλικών ή επεβάλλετο η προμήθεια αυτών εκ των εργασιών, οίτινες αναγράφοντας εις το πρόγραμμα ή τους χορηγηθέντας τω αναδόχω πίνακας εργασιών, ή εφ' όσον κρίνεται ότι συνθήκαι ειδικαί επέβαλλαν την εισκόμισιν αυτών οίκοθεν υπό του αναδόχου. Η δια το τεκμαιρόμενον όφελος του αναδόχου αποζημίωσις εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβή τα επτά εκατοστά (7 %) του υπολειπομένου, μετ' αφαίρεσιν της αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών, αρχικού χρηματικού αντικειμένου της συμβάσεως, μειωμένου κατά το έν τέταρτον (1/4) αυτού. Το αυτά εφαρμόζονται αναλόγως και επί της περιπτώσεως μονομερώς μειώσεως των συμβατικών εργασιών κατά τας διατάξεις της παραγράφου 4 του Άρθρον 5. Υποβολή – Έλεγχος και έγκρισις μελετών. 1.Αι μελέται εγκρίνονται υπό του Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αντιστοίχου κλάδου της παρά τη ΤΥΕ Επιτροπής Έργων. 2.Αι συντασσόμεναι υπό ιδιωτών μελέται υποβάλλονται εις 5πλουν ή προκειμένου περί ειδικών μελετών εις αριθμόν αντιτύπων καθοριζομένων δια της συμβάσεως αναθέσεως. 3.Αι υπό ιδιωτών συντασσόμεναι μελέται υποβάλλονται προς έγκρισιν εις στάδια καθοριζόμενα υπό της οικείας συμβάσεως, δια των οποίων καθορίζονται και αναλυτικώτερον τα δι’ έκαστον στάδιον μελέτης απαιτούμενα προς υποβολήν και έγκρισιν στοιχεία. 4.Αι συμβατικαί προθεσμίαι, αι διέπουσαι την έγκρισιν των κατά φάσιν μελέτης υποβαλλομένων στοιχείων, αναγράφονται εις την οικείαν σύμβασιν και είναι ανάλογοι προς την φύσιν την έκτασιν και το μέγεθος του έργου. Τροποποίησις των ως άνω τιθεμένων προθεσμιών γίνεται κατά τα εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου. 5.Ο ανάδοχος μελετητής υποχρεούται εις μερικήν ή ολικήν διόρθωσιν ή ανασύνταξιν της ανατεθείσης αυτώ μελέτης προς συμπλήρωσιν ή βελτίωσιν ταύτης εφ’ όσον τούτο ήθελε ζητηθή υπό της Επιτροπής Έργων ητιολογημένως. άρθρου 37 του παρόντος, εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συνήνεσεν εις την μείωσιν ταύτην. 2.Η κατά το παρόν άρθρον αποζημίωσις προτείνεται υπό της επιτροπής παραλαβής και κανονίζεται δι' αποφάσεως του κυρίου του έργου, μετά γνώμην της Επιτροπής Έργων κατά την έγκρισιν του πρωτοκόλλου παραλαβής. 3.Δια την προ της εγκαταστάσεως ματαίωσιν ή διάλυσιν της συμβάσεως η αποζημίωσις καθορίζεται κατά τα εν άρθρω 26 του παρόντος παράγραφος 3. Άρθρον 44. Ποινικαί ρήτραι. 1.Δι' εκάστην ημέραν υπαιτίου υπερβάσεως της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου και επί αριθμόν ημερών μέχρι του 25 % της συνολικής προθεσμίας, εκπεφρασμένης εις ημερολογιακάς ημέρας, επιβάλλεται εις βάρος του αναδόχου ημερησία ποινική ρήτρα ίση προς το 8 % της μέσης κατά την επομένην παράγραφον ημερησίας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευσιν του 25 % του χρόνου και επί αριθμόν ημερών μέχρις ετέρου 10 % της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλεται ημερησίως ποινική ρήτρα ίση προς το 12 % της μέσης ημερησίας αξίας του έργου. 2.Η προς επιβολήν των ποινικών ρητρών μέση ημερησία αξία εξευρίσκεται δια διαιρέσεως του εν άρθρω 23 του παρόντος παράγραφος 1 ποσού της συμβάσεως δια της συνολικής προθεσμίας, εκπεφρασμένης εις ημερολογιακάς ημέρας. 3.Εάν η υπερημερία του αναδόχου υπερβή το 35 % της συνολικής προθεσμίας ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικώς έκπτωτος, μη απαιτουμένης της υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του παρόντος ειδικής προσκλήσεως. Δια της περί εκπτώσεως αποφάσεως προσδιορίζονται και αι εις βάρος του αναδόχου ποινικαί ρήτραι δια τον μέχρι τότε χρόνον. 4.Δι' εκάστην ημέραν υπαιτίου, εκ μέρους του αναδόχου υπερβάσεως τμηματικής προθεσμίας η σύμβασις ορίζει το ποσόν της ποινικής ρήτρας και τον χρόνον καθ' ον αυτή επιβάλλεται. Το σύνολον των υπό της συμβάσεως επαπειλούμενων ποινικών ρητρών δι' υπέρβασιν πασών των τμηματικών προθεσμιών δεν δύναται να είναι ανώτερον του (Αντί της σελ. 358,343) Σελ. 358,343(α) Τεύχος 533 - 131 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 230 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας βάσει, του οποίου δημοπρατείται το έργον. Αι ποινικαί ρήτραι δια την υπέρβασιν τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητοι από τας δια την υπέρβασιν της συνολικής προθεσμίας επιβαλλομένας. 5.Αι ποινικαί ρήτραι επιβάλλονται δι' αποφάσεως της διευθυνούσης Υπηρεσίας κατόπιν συμφώνου γνώμης της Επιτροπής Έργων. Αι κατά των αποφάσεων τούτων ενστάσεις περιορίζονται μόνον εις την αμφισβήτησιν της εμπροθέσμου περαιώσεως του έργου, υποβάλλονται δε εντός προθεσμίας 5 ημερών από της κοινοποιήσεως της ανωτέρω αποφάσεως. Η υποβολή ενστάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξιν ή παρακράτησαν των ποινικών ρητρών. 6.Εάν εγκριθή παράτασις προθεσμίας τινός, συνολικής ή τμηματικής ποινικαί ρήτραι δια τον αντίστοιχον χρόνον της παρατάσεως δεν επιβάλλονται, τυχόν δε επιβληθείσαι αίρονται αυτοδικαίως. Ο υπολογισμός ποινικών ρητρών κατά τας διατάξεις του παρόντος άρχεται από της λήξεως της νέας ορισθείσης κατά παράτασιν προθεσμίας. Ποινική ρήτρα εξ υπερβάσεως τμηματικής προθεσμίας εξαλείφεται εις περίπτωσιν εμπροθέσμου περαιώσεως του έργου εντός της ολικής προθεσμίας και εφ' όσον η υπέρβασις της τμηματικής προθεσμίας δεν έχει επιφέρει οικονομικήν ζημίαν εις τον κύριον του έργου. Άρθρον 45. Βεβαίωσις περαιώσεως εργασιών. 1.Άμα τη λήξει των προθεσμιών περαιώσεως του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων διενεργεί κατ' αίτησιν του αναδόχου ή και οίκοθεν έλεγχον των έργων προς διαπίστωσιν του ότι ταύτα έχουν περαιωθή και υποστή ικανοποιητικώς πάσαν κατά την σύμβασιν δοκιμασίαν και υποβάλλει προς την διευθύνουσαν Υπηρεσίαν σχετικήν έκθεσιν. Εν περιπτώσει καθυστερήσεων η έκθεσις περιλαμβάνει συγκεκριμένως τας κατά την λήξιν της προθεσμίας εναπομενούσας προς εκτέλεσιν εργασίας. 2.Η Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωσιν περί της εμπροθέσμου περαιώσεως δυναμένη προς τούτο να διενεργήση επιθεώρησιν. Η βεβαίωσις περί της εμπροθέσμου εκτελέσεως δεν εξομοιούται προς παραλαβήν των έργων, ήτις διενεργείται συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του παρόντος. 3.Εάν κατά την διαδικασίαν βεβαιώσεως περαιώσεως των εργασιών διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνον ελλείψεις μη επηρεάζουσαι την λειτουργικότητα του έργου, η διευθύνουσα Υπηρεσία δια διαταγής της προς τον ανάδοχον καθορίζει τας επισημανθείσας ελλείψεις και τάσσει εύλογον προθεσμίαν αποκαταστάσεως αυτών. Εν τη περιπτώσει ταύτη η βεβαίωσις εμπροθέσμου εκτελέσεως εκδίδεται μετά την διαπίστωσιν της εμπροθέσμου αποκαταστάσεως των ελλείψεων. 4.Εάν κατά την κρίσιν της διευθυνούσης Υπηρεσίας αι διαπιστωθείσαι ελλείψεις είναι τοιαύται ώστε να μη καθίσταται δυνατή ή να είναι πλημμελής η λειτουργία του έργου ή τμήματος αυτού, ή εάν δεν επεραιώθησαν εμπροθέσμως υπό του αναδόχου αι κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εργασίαι αποκαταστάσεως επουσιωδών ελλείψεων, η διευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποιεί εις τον ανάδοχον πίνακα των βεβαιωθεισών ελλείψεων. Η κοινοποίησις του κατά τα ανωτέρω πίνακας εις τον ανάδοχον επέχει θέσιν της υπό των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του παρόντος ειδικής προσκλήσεως. Μετά πάροδον απράκτων δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως του ως άνω πίνακος ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τας διατάξεις του άρθρου 49 του παρόντος. 5.Η κατά την προηγουμένην παράγραφον έκπτωσις δύναται να ανασταλή δι' αποφάσεως της διευθυνούσης Σελ. 358,344(α) Τεύχος 533 - Σελ. 132 Υπηρεσίας εάν ο ανάδοχος, εντός δεκαημέρου από της κοινοποιήσεως του κατά την ανωτέρω παράγραφον πίνακος, υποσχεθή εγγράφως και παράσχη προς τούτο επαρκείς αποδείξεις ότι θα αποκαταστήση τας βεβαιωθείσας ελλείψεις ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η αναστολή της εκπτώσεως δεν συνεπάγεται αναστολήν επιβολής των προβλεπομένων ποινικών ρητρών. Άρθρον 46. Πλημμελής κατασκευή των έργων. 1.Εάν κατά την διάρκειαν της κατασκευής του έργου και μετ' αυτήν, μέχρι της οριστικής παραλαβής, ο επιβλέπων κρίνη ότι η κατασκευή του έργου ή τμήματος αυτού δεν πληροί τους όρους της συμβάσεως ή το έργον εμφανίζει ελαττώματα οφείλει όπως αμελλητί αναφέρη εις τον προϊστάμενον της διευθυνούσης Υπηρεσίας. Εις την αναφοράν εκτίθενται τα στοιχεία εφ' ων βασίζεται ο χαρακτηρισμός της κατασκευής ως πλημμελούς, το είδος και η έκτασις των πλημμελειών και η γνώμη του δια το τυχόν επικίνδυνον ή επουσιώδες τούτων ως και δια τα ληπτέα μέτρα. 2.Η πλημμελής κατασκευή των έργων διαπιστούται υπό του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας, κατόπιν επιθεωρήσεως των έργων. Διαπιστωθείσης υπ' αυτού, πλημμελείας, απευθύνεται προς τον ανάδοχον ειδική διαταγή, δι' ης καθορίζεται το είδος και η έκτασις των πλημμελειών και η εντός ευλόγων προθεσμιών λήψις των ενδεδειγμένων μέτρων προς άρσιν των εκ τούτων συνεπειών. Τοιαύτα μέτρα είναι ιδία η καθαίρεσις και η επανακατασκευή των πλημμελών τμημάτων του έργου και των τυχόν υπ' αυτών επηρεαζόμενων τμημάτων ή η επισκευή ή βελτίωσις τούτων. Εάν πρόκειται περί ελαττώματος χαρακτηριζομένου ως μη ουσιώδους, καθορίζεται δια της αυτής διαταγής ποσοστόν μειώσεως της αμοιβής του αναδόχου. Εις την περίπτωσιν ταύτην δεν αποκλείεται η εντολή παραλλήλου εκτελέσεως εργασιών επισκευής ή βελτιώσεως. 3.Η κατά της διαπιστούσης την πλημμελή κατασκευήν διαταγής κατά νόμον ένστασις του αναδόχου ασκείται ειδικώς εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της κοινοποιήσεως της διαταγής ταύτης. Εάν ο ανάδοχος ζητή την προς διερεύνησιν του πλημμελούς της κατασκευής διενέργειαν ερευνητικών εργασιών, αύται εκτελούνται μετ' έγκρισιν της διευθυνούσης Υπηρεσίας ως προς το είδος και την έκτασιν αυτών. Αι ερευνητικαί εργασίαι διεξάγονται παρουσία του επιβλέποντος ή άλλου εκπροσώπου της διευθυνούσης Υπηρεσίας, τα αποτελέσματα δε αυτών καταχωρούνται ανελλιπώς εις το ημερολόγιον του έργου. Αι δαπάναι των ερευνητικών τούτων εργασιών βαρύνουν τον ανάδοχον, εάν αποδειχθή η πλημμέλεια, άλλως τον κύριον του έργου. Επιφυλασσομένων, των διατάξεων της επομένης παραγράφου, η υποβολή ενστάσεως συνεπάγεται αναστολήν εκτελέσεως της διαταχθείσης αποκαταστάσεως των πλημμελειών μέχρις εκδόσεως της επί ταύτης αποφάσεως ή της τυχόν προ ταύτης ανακλήσεως υπό του αναδόχου της ενστάσεως. 4.Το κατά την προηγουμένην παράγραφον ανασταλτικόν της ενστάσεως αποτέλεσμα δεν υφίσταται ή αίρεται εάν ο προϊστάμενος της διευθυνούσης Υπηρεσίας χαρακτηρίση δια διαταγής του την πλημμέλειαν ως επικίνδυνον. Εις την περίπτωσιν ταύτην αι εργασίαι άρσεως της πλημμελείας ή αι εν τη διαταγή οριζόμενοι εργασίαι αποτροπής των εκ ταύτης κινδύνων εκτελούνται παραχρήμα υπό του αναδόχου παρουσία του επιβλέποντος ή άλλου εκπροσώπου της διευθυνούσης Υπηρεσίας οριζομένου υπό του προϊσταμένου αυτής, όστις καταχωρεί εν τω ημερολογίω ανελλιπώς πάντα τα κατ' εκτέλεσιν της διαταγής λαμβανόμενα υπό του αναδόχου μέτρα, μεταξύ των οποίων δύναται να περιλαμβάνεται και η κατόπιν εγκρίσεως του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας λήψις και εξέτασις δοκιμίων. 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 231 5.Η κατά κατά την παράγραφον 3 του παρόντος ένστασις υποβάλλεται προς την Επιτροπήν Έργων μετά σχετικού φακέλλου περιλαμβάνοντος : α)αντίγραφον της διαταγής περί άρσεως της πλημμελείας μετά βεβαιώσεως της ημερομηνίας κοινοποιήσεως ταύτης εις τον ανάδοχον, β)εισήγησιν του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας επί της ενστάσεως ταύτης και γ)παν άλλο στοιχείον εφ' ου εβασίσθη η διαπίστωσις και η περί άρσεως της πλημμελείας διαταγή. Εις ην περίπτωσιν εζητήθη δια της ενστάσεως η διενέργεια ερευνητικών εργασιών, Ο φάκελλος υποβάλλεται μετά την διενέργειαν των εκ τούτων εγκριθεισών και συνοδεύεται μετ' αντιγράφου του σχετικώς τηρηθέντος ημερολογίου του έργου. Η Επιτροπή Έργων αποφαίνεται οριστικώς επί της ενστάσεως μετ' αυτοψίαν διενεργουμένην παρουσία του αναδόχου αρμοδίως προσκαλουμένου. Η επί της ενστάσεως απόφασις κοινοποιείται τω αναδόχω υπό της διευθυνούσης Υπηρεσίας και ανακοινούται απαραιτήτως εις το Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ. Ε.Π. και το Υπουργείον Δημοσίων Έργων προς ενημέρωσιν του φακέλλου του εργολήπτου. 6.Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφωθή προς την κατά τα ανωτέρω απόφασιν, δικαιούμενος εις υποβολήν αιτήσεως θεραπείας κατά το άρθρον 61 του παρόντος. Ισχυρισμοί του αναδόχου στηριζόμενοι εις πραγματικά περιστατικά προκύπτοντα κατά την αποκατάστασιν της πλημμελείας λαμβάνονται υπ' όψιν, μόνον εφ' όσον εκλήθη προς παρακολούθησιν ταύτης ο επιβλέπων. 7.Εάν ο ανάδοχος δεν ήθελε προβή εντός της κατά περίπτωσιν τασσομένης αυτώ προθεσμίας εις την αποκατάστασιν των πλημμελειών, αι εργασίαι αποκαταστάσεως της πλημμελείας, εκτελούνται, μερίμνη της διευθυνούσης Υπηρεσίας καθ' οιονδήποτε προκρινόμενον υπ' αυτής τρόπον εις βάρος και δια λογαριασμόν του αναδόχου, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογήν υπό του άρθρου 49 του παρόντος προβλεπομένων λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου. 8.Εάν αποδειχθή ότι τα έργα δεν είχον κατασκευασθή πλημμελώς ο ανάδοχος αποζημιούται δια τας εκτελεσθείσας υπ' αυτού, εις συμμόρφωσιν προς τας δοθείσας αυτώ διαταγάς εργασίας. Εάν αι εργασίαι αποκαταστάσεως εγένοντο κατά την διάρκειαν της κατασκευής των έργων η αποζημίωσις αυτή υπολογίζεται επί τη βάσει των συμβατικών όρων και τιμών μονάδος. Εάν αι εργασίαι αποκαταστάσεως διετάχθησαν μετά την αποπεράτωσιν των έργων και την απομάκρυνσιν των εγκαταστάσεων του αναδόχου η εν λόγω αποζημίωσις υπολογίζεται βάσει τιμών μονάδος κανονιζομένων κατά την περίπτωσιν β' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του παρόντος. 9.Εάν κατά την παραλαβήν των έργων ήθελαν αποκαλυφθή πλημμέλειαι, η παραλαβή αναβάλλεται και εφαρμόζονται αι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Αι προθεσμίαι συντελέσεως της παραλαβής παρατείνονται εν τη περιπτώσει ταύτη αναλόγως. Άρθρον 47. Κίνδυνος του έργου - Βλάβαι εις τα έργα εξ υπαιτιότητας του αναδόχου-Βλάβαι εξ ανωτέρας βίας. 1.Ο ανάδοχος μέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου φέρει τον κίνδυνον έναντι του κυρίου αυτού, δια πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας βλάβην του έργου, πλην αν αύτη οφείλεται εις υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή αν ειδικώς άλλως ορίζεται εν τη συμβάσει. Εν περιπτώσει παραδόσεως του έργου υπό του αναδόχου εις τον κύριον αυτού προς χρήσιν προ της παραλαβής, αι εκ της χρήσεως βλάβαι εφ' όσον δεν οφείλονται εις κακήν ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριον του έργου. 2.Κατ' έξαίρεσιν από της προηγουμένης παραγράφου εάν αι βλάβαι εις το έργον, εις τα εισκομισθέντα εις τα εργοτάξια δόκιμα υλικά ή και εις τας εγκαταστάσεις και μηχανήματα του αναδόχου του έργου προήλθον εξ ανωτέρας βίας, αναγνωρίζεται υπέρ του αναδόχου αποζημίωσις ανάλογος προς τας επελθούσας ζημίας, καθοριζομένη εν τη συνεκτιμήσει του είδους και της εκτάσεως των βλαβών και των ειδικών εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει συνθηκών, των σχετικών προς την κατασκευήν του έργου. Η αναγνώρισις της αποζημιώσεως γίνεται μετά σύμφωνον γνώμην της Επιτροπής Έργων επί τη αιτήσει του αναδόχου του έργου, υποβαλλομένη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από της επελεύσεως της βλάβης προκειμένου περί έργου υπό κατασκευήν και εντός είκοσιν ημερών προκειμένου περί έργου αποπερατωθέντος αλλά μη εισέτι παραληφθέντος. 3.Ο ανάδοχος εις ουδεμίαν δικαιούται αποζημίωσιν παρά του κυρίου του έργου, δι' οιανδήποτε βλάβην επερχομένην εις τα έργα, δι' οιανδήποτε φθοράν ή απώλειαν υλικών και δι' οιανδήποτε εν γένει ζημίαν αυτού, οφειλόμενας είτε εις αμέλειαν, απρονοησίαν ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του εν γένει προσωπικού του, είτε εις μη χρήσιν των καταλλήλων μέσων είτε εις οιανδήποτε ετέραν αιτίαν, πλην των εις τας προηγουμένας παραγράφους περιπτώσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήση τας ούτω βαρύνουσας αυτόν βλάβας ιδίαις αυτού δαπάναις. 4.Δια να αναγνωρισθούν κατά την παράγραφον 2 του παρόντος εξ ανωτέρας βίας προξενηθείσαι βλάβαι εις τα έργα ή τα εν τοις εργοταξίοις εισκομισθέντα υλικά ή εις τας εγκαταστάσεις και μηχανήματα του αναδόχου, δέον ούτος να δηλώση εγγράφως προς την διευθύνουσαν Υπηρεσίαν, εντός της υπό της διατάξεως ταύτης τασσομένης προθεσμίας, το είδος και την έκτασιν των βλαβών ως και την προς επανόρθωσιν αυτών δαπάνην εν ω μέτρω καθίσταται δυνατόν να εκτιμηθή αυτή. Η δήλωσις περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικώς μνείαν της ως ανωτέρας βίας χαρακτηριζομένης αιτίας των βλαβών και αίτημα αποζημιώσεως προς αποκατάστασιν αυτών. 5.Ο προϊστάμενος της διευθυνούσης Υπηρεσίας προβαίνει αμελλητί και δι' αυτοψίας εις την εξακρίβωσιν του περιεχομένου της δηλώσεως, ιδία δε του είδους και της εκτάσεως των βλαβών και του χρόνου και των συνθηκών υφ' ας εγένοντο και εντός τριών ημερών από της υποβολής της δηλώσεως του αναδόχου αναφέρει σχετικώς εις την προϊσταμένην Αρχήν. 6.Η προϊσταμένη Αρχή συνιστά αμελλητί επιτροπήν εκ τεχνικών υπαλλήλων, οριζομένων αναλόγως προς το είδος και την έκτασιν των βλαβών και των συνθηκών υφ' ας εγένοντο αύται. Η επιτροπή οφείλει όπως μερίμνη του δια της αποφάσεως αυτής οριζομένου ως προέδρου, προβή εις επιτόπιον εξέτασιν κατ' αντιπαράστασιν του αναδόχου αρμοδίως καλουμένου, και συντάξη σχετικόν πρωτόκολλον διαπιστώσεως των βλαβών εντός δέκα ημερών από της συστάσεώς της. Εν τω πρωτοκόλλω εκτίθενται επακριβώς τα αίτια, ο χρόνος και αι ειδικαί συνθήκαι υφ' ας έλαβον χώραν αι επενεχθείσαι βλάβαι, μνημονευομένων προς τούτο όλων των εξακριβωθέντων προσφορών στοιχείων, εξετάζεται η ύπαρξις ή ου ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται λεπτομερώς το είδος και η έκτασις των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η προς επανόρθωσιν αυτών δαπάνη. 7.Το κατά την προηγουμένην παράγραφον πρωτόκολλον επέχει θέσιν πράξεως της διευθυνούσης Υπηρεσίας δια την υποβολήν της κατά νόμον ενστάσεως του αναδόχου. Η ένστασις είναι απαράδεκτος εφ' όσον το πρωτόκολλον υπεγράφη ανεπιφυλάκτως υπό του αναδόχου. Εάν ο ανάδοχος δεν παραστή ή αρνηθή να υπογράψη το πρωτόκολλον, ο προϊστάμενος της διευθυνούσης Υπηρεσίας κοινοποιεί τούτο κατά τα εν άρθρω 23 του παρόντος παράγραφος 3 οριζόμενα. Η ένστασις ειδικώς εν προκειμένω υποβάλλεται εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε ημερών από της μετ' επιφυλάξεως υπογραφής του πρωτοκόλλου ή από της κατά τα ανωτέρω κοινοποιήσεως τούτου. 8.Το πρωτόκολλον ομού μετά της τυχόν ενστάσεως (Μετά την σελ. 358,344(α) Σελ. 358,345 Τεύχος 533 - Σελ. 133 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 232 του αναδόχου υποβάλλεται υπό της διευθυνούσης Υπηρεσίας εις την προϊσταμένην Αρχήν. Το πρωτόκολλον, εις περίπτωσιν καθ' ην υπεγράφη μετ' επιφυλάξεως παρά του αναδόχου ή εκοινοποιήθη αυτώ, υποβάλλεται μετά την παρέλευσιν απράκτου της πενθημέρου προθεσμίας υποβολής ενστάσεως μετά βεβαιώσεως του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας περί της απράκτου παρελεύσεως της προθεσμίας. Το πρωτόκολλον τελειούται μόνον μετά την έγκρισίν του υπό του Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π., αποφαινομένου ταυτοχρόνως και επί της τυχόν κατ' αυτού ενστάσεως. 9.Εκτός αν άλλως καθορίζεται υπό της συμβάσεως, η υπέρ του αναδόχου αποζημίωσις δια βλάβας εξ ανωτέρας βίας αφορά μόνον εις την επανόρθωσιν των υλικών ζημιών των επενεχθεισών εις τα έργα, τα εισκομισθέντα υλικά και τας εγκαταστάσεις και μηχανήματα του αναδόχου. Η αποζημίωσις προσδιορίζεται πάντοτε βάσει των συμβατικών όρων. Εφ' όσον η αποκατάστασις των βλαβών διατάσσεται μετά το πέρας των έργων και την απομάκρυνσιν των εγκαταστάσεων του εργοταξίου του αναδόχου, αι τιμαί μονάδος δια τον υπολογισμόν της αποζημιώσεως κανονίζονται εκ παρακολουθήσεως κατά την περίπτωσιν β' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του παρόντος. 10.Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την εκτέλεσιν των διατασσομένων προς αποκατάστασιν της βλάβης εργασιών. Ο προϊστάμενος της διευθυνούσης Υπηρεσίας, εάν εκ της προξενηθείσης βλάβης εις τα έργα δημιουργήται κίνδυνος δια την ασφάλειαν προσώπων ή σημαντικών ζημιών τρίτων ή περαιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, προς αποτροπήν κατά το δυνατόν του κινδύνου τούτου, δύναται να εγκρίνη και προ της επιδόσεως εισέτι της κατά τας διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δηλώσεως του αναδόχου την κατασκευήν εν τω μέτρω του δυνατού προσφορών προς τούτο έργων, έστω και αν ταύτα δεν αποτελούν αντικείμενον της μετά του αναδόχου συναφθείσης συμβάσεως. Η περί τούτων διαταγή μνημονεύει απαραιτήτως τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου και κοινοποιείται εις την προϊσταμένην Αρχήν. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβή εις την κατασκευήν των, διατασσομένων εργασιών άνευ χρονοτριβής, διαθέτων προς τούτο άπαν το δυναμικόν της οργανώσεώς του. Ο προϊστάμενος της διευθυνούσης Υπηρεσίας δύναται όπως, επί τη διαπιστώσει ανεπαρκείας της οργανώσεως του αναδόχου δια την αποτελεσματικήν αντιμετώπισιν των κινδύνων, εγκρίνη την κατασκευήν μέρους ή και του συνόλου των διατασσομένων εργασιών δι' οιουδήποτε αλλού προσφόρου τρόπου κατά τα υπό των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος οριζόμενα. Άπασαι αι δαπάναι δια την εκτέλεσιν των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται εκ των δια την κατασκευήν του έργου διατιθεμένων πιστώσεων και βαρύνουν τελικώς τον κύριον του έργου, εκτός αν δια της κατά τας διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου αποφάσεως ήθελον καταλογισθή εν όλω ή εν μέρει εις βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου δια την προξενηθείσαν βλάβην εις τα έργα. 11.Η εκτέλεσις εργασιών αποκαταστάσεως βλαβών εξ ανωτέρας βίας δύναται να δικαιολογήση παράτασιν των προθεσμιών εκτελέσεως των εργασιών κατ' εύλογον χρονικόν διάστημα. 12.Η αποζημίωσις βλαβών εξ ανωτέρας βίας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν δια τον υπολογισμόν της υποχρεωτικής δια τον ανάδοχον αυξήσεως των εργασιών κατά τας παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του παρόντος. Σελ. 358,346 Τεύχος 533 - Σελ. 134 Άρθρον 48. Βλάβαι εξ άλλων αιτιών. 1.Η διαδικασία του προηγουμένου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και προς καθορισμόν της αποζημιώσεως του αναδόχου και των τυχόν εκτελεστέων εργασιών αποκαταστάσεως ή προλήψεως κινδύνων και επί περιπτώσεων καθ' ας αι επενεχθείσαι βλάβαι οφείλονται εις υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή εις άλλην ειδικώς δια της συμβάσεως εξαιρουμένην της ευθύνης του αναδόχου αιτίαν. 2.Δια βλάβας οφειλομένας εις χρήσιν έργου, παραδοθέντος προς τούτο υπό του αναδόχου εις τον κύριον του έργου προ παραλαβής κατά τας διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως μόνον αι διατάξεις των παραγράφων 9, 10 και 12 του προηγουμένου άρθρου. Τοιαύται εργασίαι εκτελούνται μόνον κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως της διευθυνούσης Υπηρεσίας, κατόπιν εγκρίσεως της σχετικής δαπάνης υπό του Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. Προς διαπίστωσιν της εκτελέσεως των εργασιών τούτων συντάσσεται πρωτόκολλον μεταξύ της διευθυνούσης Υπηρεσίας δια του επιβλέποντος αφ' ενός και του αναδόχου αφ' ετέρου. Άρθρον 49. Έκπτωσις αναδόχου. 1.Ο ανάδοχος του έργου, ο οποίος δεν εκπληροί προσηκόντως τας εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφούται προς τας συμφώνως προς την σύμβασιν, εγγράφους εντολάς της διευθυνούσης Υπηρεσίας ή τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δύναται να κηρυχθή έκπτωτος της εργολαβίας δι' αποφάσεως του κυρίου του έργου κατόπιν γνώμης της διευθυνούσης Υπηρεσίας. 2.Της εκπτώσεως προηγείται κοινοποίησις εις τον ανάδοχον ειδικής προσκλήσεως του Προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας, ήτις μνημονεύει απαραιτήτως τας διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένην διατύπωσιν των αξιουμένων προς εκτέλεσιν υπό του αναδόχου ως και την προς τούτο προθεσμίαν. Η προθεσμία δέον να είναι εύλογος εν σχέσει προς τα αξιούμενα προς εκτέλεσιν, πάντως δε ουχί μικρότερα των δέκα (10) ημερών. Εις περίπτωσιν καθ' ην αξιούται η λήψις μέτρων προς αποτροπήν προφανών κινδύνων, περί ων το άρθρον 47 παράγραφος 10, η τασσομένη προθεσμία δύναται να είναι και μικρότερα των δέκα (10) ημερών. 3.Η ειδική πρόσκλησις και αι δια ταύτης τιθέμεναι προθεσμίαι δεν ανατρέπουν τας εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του αναδόχου δια την εμπρόθεσμον εκτέλεσιν των έργων ή τμημάτων αυτών και τας εκ της υπερβάσεως των προθεσμιών συνεπείας. 4.Η περί εκπτώσεως απόφασις εκδίδεται μετά την εκπνοήν της εν τη ειδική προσκλήσει προθεσμίας αφ' όσον ο ανάδοχος δεν συνεμορφώθη προς τα υπό ταύτης διατασσόμενα. Από της κοινοποιήσεως της περί εκπτώσεως αποφάσεως διακόπτεται πάσα εργασία του εκπτώτου εργολάβου. Δια της αποφάσεως καλείται ο ανάδοχος ίνα εις ωρισμένον τόπον και χρόνον παραστή εις την επιμέτρησιν των υπ' αυτού εκτελεσθεισών εργασιών και δοκίμων και χρησίμων δια την εκτέλεσιν των έργων υλικών. Η επιμέτρησις εν τη περιπτώσει ταύτη συντάσσεται κατά τας διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του παρόντος. Η περί εκπτώσεως του αναδόχου απόφασις κοινοποιείται πάντοτε προς το Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 233 δ.Η ένστασις κατά της αποφάσεως εκπτώσεως ασκείται ειδικώς εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 5 ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Η εμπροθέσμως ασκηθείσα ένστασις αναστέλλει κατά πάντα την απόφασιν εκπτώσεως μέχρις εκδόσεως της επί της ενστάσεως αποφάσεως. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται, το Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. μετά γνώμην της Επιτροπής Έργων. 6.Εν περιπτώσει εκπτώσεως δύναται να μη συνεχισθούν τα έργα ή να εκτελεσθούν μόνον αι κρινόμεναι ως αναγκαίαι εργασίαι. Ο τρόπος εκτελέσεως των υπολειπομένων εργασιών ή μέρους τούτων, κατ' άρθρον 7 παράγραφον 3 του παρόντος καθορίζεται υπό της Προϊσταμένης Αρχής. Η εκτέλεσις των εργασιών γίνεται εις βάρος και δια λογαριασμού του εκπτώτου αναδόχου. Εάν η δαπάνη των εργασιών αποβή μεγαλύτερα της βάσει των τιμών της εκπτώτου εργολαβίας τοιαύτης, η διαφορά κρατείται εκ των οφειλομένων τω αναδόχω ή εκ του προϊόντος καταπτώσεως των εγγυήσεων ή εισπράττεται δια παντός νομίμου μέσου κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις. Ο τοιούτος εις βάρος του εκπτώτου αναδόχου διακανονισμός γίνεται δια τας εργασίας δια τας οποίας ήτο υπόχρεως ο ανάδοχος κατά την σύμβασιν, ως αυτή είχε τροποποιηθή μέχρι της κηρύξεως της εκπτώσεως καθ' ο μέτρον αύται εκτελεσθούν εντός προθεσμίας ίσης προς την ολικήν προθεσμίαν αποπερατώσεως της αρχικής συμβάσεως, αρχομένης από της κοινοποιήσεως της περί εκπτώσεως αποφάσεως ή της περί απορρίψεως της ενστάσεως τοιαύτης. Εάν η δαπάνη εκτελέσεως αποβή μικρότερα της βάσει των τιμών της εκπτώτου εργολαβίας τοιαύτης, η διαφορά προσκτάται υπό του κυρίου του έργου. 7.Το Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. δύναται μετά την έκπτωσιν του αναδόχου, κατόπιν αιτήσεως του εκπτώτου προς την διευθύνουσαν Υπηρεσίαν να εγκρίνη την υπ' αυτού εκτέλεσιν των υπολειπομένων εργασιών ή μέρους αυτών, εάν κρίνη ότι ο έκπτωτος διαθέτη τα προς τούτο μέσα, τασσομένης αναλόγου προς τούτο προθεσμίας. Εν τοιαύτη περιπτώσει μετά την έγκαιρον και καλήν των έργων εκτέλεσιν, δύναται το Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. μετά πρότασιν της διευθυνούσης Υπηρεσίας και γνωμοδότησιν της Επιτροπής Έργων να άρη την έκπτωσιν του αναδόχου. 8.Από της εκδόσεως της περί εκπτώσεως αποφάσεως μέχρι του υπό του Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως των υπολειπομένων εργασιών η διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται, προς αποτροπήν κινδύνων, περί ων παράγραφος 10 άρθρου 47 του παρόντος, να επέμβη εκτελούσα τα προς τούτο απαιτούμενα κατά τα υπό του άρθρου 7 παράγραφος 3 του παρόντος οριζόμενα, εις βάρος και δια λογαριασμόν του εργολάβου. 9.Εάν ο έκπτωτος εργολάβος κατά την υπ' αυτού εκτέλεσιν των υπολειπομένων μετά την έκπτωσιν αυτού εργασιών, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου επιδείξη βραδύτητα αδικαιολόγητον ή δεν συμμορφούται προς τας υποχρεώσεις του ή τας διαταγάς της υπηρεσίας, ο προϊστάμενος της διευθυνούσης Υπηρεσίας διατάσσει την παύσιν των έργων και την αποχήν του αναδόχου υπ' αυτών, των εργασιών συνεχιζόμενων καθ' ον τρόπον και καθ' ο μέτρον ήθελε κριθή αναγκαίον κατά τας διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εις βάρος και δια λογαριασμόν του εκπτώτου αναδόχου. Εν τοιαύτη περιπτώσει η κατά την εν λόγω παράγραφον 6 προθεσμία εκτελέσεως των υπολειπομένων εργασιών άρχεται από της κοινοποιήσεως της εν λόγω αποφάσεως του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας. Άρθρον 50. Εκχώρησις του έργου. Απαγορεύεται εις τον ανάδοχον του έργου να εκχωρήση μέρος ή το όλον της συναφθείσης συμβάσεως. Εξαιρετικώς δύναται κατόπιν αιτήσεως του εργολάβου και δια σοβαρούς λόγους μετά συγκατάθεσιν του κυρίου του έργου και αποφάσεως του Κ.Δ.Σ. κατόπιν γνωματεύσεως της παρά τη ΤΥΕ Επιτροπής Έργων να εκχωρηθή εργολαβία. 2.Εάν ο ανάδοχος εκχωρήση μέρος ή το όλον της εργολαβίας άνευ της κατά το προηγούμενον άρθρον απαιτουμένης εγκρίσεως κηρύσσεται έκπτωτος κατά το άρθρον 49 του παρόντος παράγραφος 1, παραμένει δε προς όφελος του έργου τόσον η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως όσον και αι καθ' οιονδήποτε τρόπον παρακρατηθείσαι λοιπαί εγγυήσεις. 3.Αι κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκχώρησις και η απαλλαγή του εκχωρούντος αναδόχου εκ των ευθυνών αυτού αφ' ενός και η ανάληψις των ευθυνών αυτού υπό του νέου εργολάβου δύναται να εγκριθή μόνον εφ' όσον ο προς ον η εκχώρησις κέκτηται πτυχίον εργολήπτου εν ενεργεία της κατηγορίας και του βαθμού τουλάχιστον του απαιτουμένου δια την εκτέλεσιν του εκχωρουμένου έργου και παρέχει κατά την κρίσιν της Επιτροπής Έργων τα προς τούτο εχέγγυα. Άρθρον 6. Αναθέσεις επιβλέψεως – Άσκησις επιβλέψεως. 1.Η επίβλεψις της εκτελέσεως των έργων της Εκκλησίας ασκείται υπό της ΤΥΕ είτε ανατίθεται αύτη εις ιδιώτας τεχνικούς κατόπιν αποφάσεως του Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. τη προτάσει του κυρίου του έργου κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Έργων. 2.Η επίβλεψις ανατίθεται εις τους ασκούντας νομίμως το επάγγελμα του Τεχνικού αντιστοίχου ειδικότητος και εις ειδικούς επιστήμονας προκειμένου περί ειδικών έργων τους έχοντας τα εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα. 3.Τα καθήκοντα των επιβλεπόντων μηχανικών νοούνται ως ταύτα διαγράφονται υπό του Νόμου και του παρόντος Κανονισμού. 4.Η αμοιβή του επιβλέποντος καθορίζεται συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις, ως αύται εφαρμόζονται δια τα Ν.Π.Δ.Δ. και εν συνδυασμώ προς το άρθρον 3 της υπ’ αριθ. 7/1970 Κανονιστικής Διατάξεως. 5.Εις περιπτώσεις επιβλέψεως Καλλιτεχνικών έργων υπό καλλιτεχνών μη διπλωματούχων μηχανικών, εχόντων τα υπό των οικείων διατάξεων προσόντα περί εκπονήσεως των τοιούτων μελετών, ως η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του παρόντος, δια τον προσδιορισμόν της αμοιβής αυτών ισχύει η προηγουμένη παράγραφος. Άρθρον 51. Εκχώρησις έργου λόγω ασθενείας. 1.Εκχώρησις του έργου δύναται να λάβη χώραν και λόγω ασθενείας του εργολήπτου. Η ασθένεια του εκχωρούντος εργολήπτου βεβαιούται κατά τας διατάξεις του άρθρου 25 του από 20.11.40/ 4.12.40 Διατάγματος "περί εκτελέσεως του Α.Ν. 2326/1940 "περί Ταμείων Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων" (ΦΕΚ 415/Α/40) των εν αυταίς αναφερομένων δύο καθηγητών οριζομένων υπό της προϊσταμένης αρχής του έργου. 2.Η αδυναμία του εργολήπτου προς κατασκευήν του έργου διαπιστούται υπό της διευθυνούσης Υπηρεσίας εκ της προόδου του έργου και παντός ετέρου σχετικού στοιχείου. 3.Η κατά το παρόν έγκρισις της εκχωρήσεως συμφώνως προς τας προϋποθέσεις του άρθρου 50 του παρόντος μετ' απαλλαγήν του εκχωρούντος εργολάβου γίνεται τη αιτήσει αυτού, εις ην προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας δι' ο αιτείται την εκχώρησιν και τα στοιχεία της πιστοποιήσεως μετά την οποίαν πάσαι αι πληρωμαί θα διενεργώνται υπό του προς ον η εκχώρησις νέου αναδόχου. Μετά της αιτήσεως του εκχωρούντος αναδόχου υποβάλλεται και δήλωσις του προς ον η εκχώρησις περί αποδοχής του περιεχομένου της αιτήσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος. Η κατά το παρόν άρθρον απαλλαγή από της ευθύνης του εκχωρούντος αναδόχου δύναται να εγκριθή είτε ομού μετά της εγκρίσεως της εκχωρήσεως είτε και μετά ταύτην, δύναται δε να ανατρέχη και εις παλαιότερον χρόνον οριζόμενον υπό της αποφάσεως, ουχί πάντως προ του χρόνου της εγκρίσεως. 4.Ο προς ον η εκχώρησις επέχει εφεξής θέσιν αναδόχου, αναλαμβάνων πάσας τας ευθύνας δια το σύνολον του έργου εκτός εάν μέρος τούτου έχη παραληφθή κανονικώς κατά την διαδικασίαν των άρθρων 58 και 60 προς δε και τας υποχρεώσεις του εκχωρούντος προς το εργασθέν εις το έργον προσωπικόν προ της της εκχωρήσεως, αι δε επ' ονόματι του εκχωρούντος εργολήπτου εγγυήσεις καλύπτουσαι το έργον ολόκληρον αποδίδονται εις τον εκχωρούντα αφού πρότερον κατατεθούν νέαι ισόποσοι τοιαύται υπέρ του προς ον η εκχώρησις, αφ' ης καταθέσεως τούτων και μόνον επέρχεται η απαλλαγή του εκχωρούντος εργολήπτου από την ευθύνην. Δια της περί εγκρίσεως της απαλλαγής αποφάσεως καθορίζεται το κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εκχωρούμενον τμήμα, η πιστοποίησις μετά την οποίαν αι πληρωμαί θα διενεργούνται εις τον προς ον η εκχώρησις και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια και διευκρίνισις. Άρθρον 52. Διακανονισμός εργολαβιών κατόπιν θανάτου ή πτωχεύσεως του εργολάβου. 1.Εάν αποβιώση ο ανάδοχος η εργολαβία διαλύεται αυτοδικαίως, εκτός εάν τη αιτήσει των κληρονόμων εγκριθή (Μετά την σελ. 358,346) Σελ. 358,347 Τεύχος 533 - Σελ. 135 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 234 υπό της διευθυνούσης το έργον αρχής μετά γνώμην της παρά τη ΤΥΕ Επιτροπής Έργων, η αποπεράτωσις των εργασιών υπ' αυτών, υπεισερχομένων εις πάντα τα δικαιώματα και απάσας τας υποχρεώσεις του αναδόχου, προσέτι δε την εκπροσώπησίν των δι' επιστήμονος μηχανικού αντιστοίχου ειδικότητος μετά δηλώσεως τούτου ότι αποδέχεται την τοιαύτην εκπροσώπησίν. Εις περίπτωσιν διαλύσεως της εργολαβίας αιτία θανάτου κατά τα ανωτέρω, εντός μηνός ορίζεται υπό των κληρονόμων του αποβιώσαντος αναδόχου διπλωματούχος μηχανικός αναλόγου ειδικότητος ως εκπρόσωπος αυτών, όστις εντός 15 ημερών υποβάλει προς την διευθύνουσαν το έργον αρχήν άπαντα τα δικαιολογητικά και στοιχεία προς εξόφλησιν των απαιτήσεων των κληρονόμων. Παρερχομένων των ως άνω προθεσμιών η διευθύνουσα αρχή ορίζει 3μελή επιτροπήν εις ην μετέχει και ο επιβλέπων το έργον μηχανικός ήτις προβαίνη αυτοδικαίως εις την σύνταξιν των απαραιτήτων στοιχείων δια την εξόφλησιν των κληρονόμων, προ της εγκαταστάσεως νέου εργολάβου ή της καθ' οιονδήποτε τρόπον συνεχίσεως των εργασιών και εντός προθεσμίας 15 ημερών από της συγκροτήσεώς της. Εις περίπτωσιν συνεχίσεως κατά τα ανωτέρω της εργολαβίας υπό των κληρονόμων, εντός 10 ημερών δύναται να συντάξωσι λογαριασμόν δια τα μέχρι θανάτου του αναδόχου εκτελεσθέντα έργα εφ' όσον ήθελον ζητήσει τούτο, η δε εργολαβία συνεχίζεται κανονικώς παρατεινομένης αυτοδικαίως της προθεσμίας αποπερατώσεως κατ' ίσον χρόνον όστις παρήλθεν από του θανάτου μέχρι της δηλώσεως συνεχίσεως και μέχρι το πολύ δύο μηνών. 2.Η περί συνεχίσεως των εργασιών αίτησις των κληρονόμων του αποβιώσαντος εργολάβου, πρέπει να υποβληθή εντός προθεσμίας 30 ημερών, από του θανάτου του εργολάβου ης παρερχομένης απράκτου απόλλυται το δικαίωμα των κληρονόμων να ζητήσουν την συνέχισιν και αποπεράτωσιν των εργασιών υπ' αυτών. 3.Εν περιπτώσει διαλύσεως της εργολαβίας αιτία θανάτου του εργολάβου μετά την σύνταξιν του εργολαβικού συμβολαίου και προ της ενάρξεως των έργων, η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ουδεμίαν έχει εφαρμογήν και αποδίδονται εις τους κληρονόμους τα υπό του θανόντος αναδόχου τυχόν καταβληθέντα τέλη κατά την σύναψιν της συμβάσεως ως και η κατατεθείσα εγγύησις. 4.Εάν ο ανάδοχος πτωχύεση η σύμβασις διαλύεται αυτοδικαίως. Άρθρον 53. Ημερολόγιον έργου - Καταμέτρησις αφανών εργασιών. 1.Κατά την εκτέλεσιν των έργων καταρτίζεται δι' εκάστην εργολαβίαν ημερολόγιον. Τούτο είναι τεύχος βιβλιοδετημένον εκ διπλοτύπων ηριθμημένων φύλλων, εν επικεφαλίδι εκάστου των οποίων αναφέρεται ο τίτλος της εργολαβίας και η επωνυμία του αναδόχου. Το ημερολόγιον του έργου τηρείται εις το εργοτάξιον και ενημερούται υπό του αναδόχου δι' αναγραφής της ημερομηνίας, των καιρικών συνθηκών, πάσης πληροφορίας σχετικής προς τας εκτελουμένας εργασίας ώστε να δύναται να συναχθούν εξ αυτού ιδία η κατά προσέγγισιν εκτίμησις της ποσότητος των εκτελουμένων εργασιών, αι διεξαχθείσαι εργαστηριακαί εξετάσεις, τα τυχόν συμβάντα και τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας. Το ημερολόγιον συντάσσεται μερίμνη και ευθύνη του αναδόχου, υπογράφεται υπ' αυτού και προσυπογράφεται υπό του επιβλέποντος ή του βοηθού αυτού καθημερινώς αι δε εν αυτώ εγγρραφαί αποτελούν απλώς πληροφοριακά στοιχεία και παροχήν εικόνος της προόδου των έργων άνευ ιδιαιτέρας αποδεικτικής δυνάμεως. Εν εκ των διπλοτύπων φύλλων του ημερολογίου περιεχόμενον αμέσως εις τον επιβλέποντα τίθεται προς φύλαξιν εις τον υπηρεσιακόν φάκελλον της εργολαβίας. Σελ. 358,348 Τεύχος 533 - Σελ. 136 2.Ο επιβλέπων δύναται να καταχωρήση εις το ημερολόγιον του έργου, εκτός των εν άρθρω 29 του παρόντος εντολών και των εν παραγράφω 4 του παρόντος άρθρου παρατηρήσεων και παρατηρήσεις αφορώσας εις διαπιστώσεις εκ διεξαχθέντων ελέγχων, περί μη τηρήσεως των όρων της συμβάσεως ως και εις τα ενδεδειγμένα να ληφθούν μέτρα προς άρσιν των παραβάσεων. Ο ανάδοχος προσυπογράφει πάντοτε τας εν τω ημερολογίω κατά τα ανωτέρω παρατηρήσεις. Εάν ο ανάδοχος διαφωνή, υπογράφει, μετ' επιφυλάξεως οπότε ο επιβλέπων υποχρεούται όπως αμελλητί αναφέρη περί τούτων εις τον προϊστάμενον της διευθυνούσης Υπηρεσίας, όστις εκδίδει σχετικήν διαταγήν προς τον ανάδοχον, κοινοπιουμένην εις αυτόν εντός δέκα ημερών το βραδύτερον από της ημέρας καταχωρήσεως εις το ημερολόγιον του έργου της σχετικής εγγραφής του επιβλέποντος εξ ης ανέκυψεν η διαφωνία. Κατά της εν λόγω διαταγής ο ανάδοχος έχει δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά νόμον. Εάν ο προϊστάμενος της διευθυνούσης Υπηρεσίας δεν εκδώση διαταγήν ή δεν κοινοποίηση ταύτην εντός της ως άνω προθεσμίας προς τον ανάδοχον, αι εν τω ημερολογίω του έργου καταχωρηθείσαι παρατηρήσεις και εντολαί του επιβλέποντος θεωρούνται ανίσχυροι. 3.Ο ανάδοχος υπέχει την υποχρέωσιν εάν ζητηθή παρά της διευθυνούσης Υπηρεσίας, να καταχωρή εις το ημερολόγιον κατά οριζόμενα χρονικά διαστήματα πληροφοριακά σταστικά στοιχεία αναφερόμενα εις το χρησιμοποιούμενον εις τα έργα προσωπικόν και μηχανήματα. 4.Πέραν του ανωτέρω, ημερολογίου, δι' εκάστην εργολαβίαν τηρείται και βιβλίον καταμετρήσεως των εργασιών, αι οποίαι δεν θα είναι εμφανείς και καταμετρήσιμοι εις την τελικήν μορφήν του έργου (αφανείς εργασίαι). Τούτο είναι τεύχος βιβλιοδετημένον εκ διπλοτύπων ηριθμημένων φύλλων εκ κεφαλίδι των οποίων αναφέρεται ο τίτλος της εργολαβίας και η επωνυμία του αναδόχου και τηρείται υπό του επιβλέποντος. Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται οι αναφερόμενοι εις αφανείς εν γένει εργασίας, διενεργούμενοι παρά του επιβλέποντος έλεγχοι και καταμετρήσεις μετά των αναγκαιούντων σκαριφημάτων, ελέγχεται δε πάντως το σύμφωνον των διαστάσεων προς τα αντίστοιχα δεδομένα της μελέτης. Επί τη διαπιστώσει ότι υφίστανται ουσιώδεις διαφοραί δυνάμενοι να επιδράσουν δυσμενώς επί της συμπεριφοράς του έργου συμφώνως προς τον προορισμόν του, ο επιβλέπων αναβάλλει την εγγραφήν εις το τεύχος καταμετρήσεως και σημειοί εις το ημερολόγιον του έργου τας σχετικάς παρατηρήσεις και εντολάς δια την υπό του αναδόχου εκτέλεσιν των εργασιών κατ' εφαρμογήν των υπό της μελέτης προβλεπομένων διαστάσεων. 5.Αι εις το βιβλίου καταμετρήσεως αφανών εργασιών καταχωρούμεναι διαστάσεις αναγράφονται ως έχουν εν τη πραγματικότητι, προσυπογράφονται δε υπό του αναδόχου. Ο έλεγχος των ποσοτήτων τούτων προς εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος αποτελεί θέμα του επακολουθούντος πρωτοκόλλου αφανών εργασιών κατά του οποίου και μόνον δύναται να υποβληθή σχετική ένστασις. Βάσει των στοιχείων της καταμετρήσεως καταρτίζεται το σχετικόν πρωτόκολλον παραλαβής αφανών εργασιών, όπερ υπογράφεται υπό του επιβλέποντος και του αναδόχου. Τούτο, επέχει θέσιν πράξεως της διευθυνούσης Υπηρεσίας, η δε κατ' αυτού ένστασις ασκείται μόνον εάν το πρωτόκολλον υπεγράφη μετ' επιφυλάξεως. Εάν εις το πρωτόκολλον περιλαμβάνωνται εκτιμήσεις στηριζόμενοι εις χαρακτηρισμόν εδαφών εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του επομένου άρθρου 54. Το πρωτόκολλον αφανών εργασιών περιλαμβάνει τους υπολογισμούς και τα σκαριφήματα και διαγράμματα δια την πλήρη επιμέτρησιν των αφανών εργασιών. Η σύναξις και υπογραφή του πρωτοκόλλου αφανών εργασιών δεν περιορίζει τας αρμοδιότητας της υπηρεσίας και της επιτροπής παραλαβής του έργου προς έλεγχον των ποσοτήτων. 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 235 Άρθρον 54. Τελικαί επιμετρήσεις - Τελικός συνοπτικός επιμετρητικός πίναξ. 1.Αι τελικαί επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικώς συν τη προόδω του έργου. 2.Διαπαν διακεκριμένον μέρος του έργου δεκτικόν αυτοτελούς επιμετρήσεως συντάσσεται υπό του αναδόχου ίδιον επιμετρητικόν τεύχος, όπερ, εντός μηνός από της πλήρους περαιώσεως των εργασιών του επιμετρουμένου μέρους υποβάλλεται εις την διευθύνουσαν Υπηρεσίαν. Ο επιβλέπων εάν κρίνη ότι ο ανάδοχος καθυστερή την υποβολήν τοιούτων τελικών επιμετρήσεων ορίζει δια σημειώσεως εις το ημερολόγιον, κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 53 του παρόντος, τα μέρη του έργου δι' α δέον όπως συνταχθούν αντίστοιχοι τελικαί επιμετρήσεις και τάσσει εύλογον, προς υποβολήν της επιμετρήσεως, προθεσμίαν ουχί ανωτέραν του μηνός. Η κατά τα ανωτέρω εντολή του επιβλέποντος θεωρείται αυτοδικαίως δοθείσα άμα τη εκδόσει βεβαιώσεως περαιώσεως των έργων κατά τας διατάξεις του άρθρου 45 του παρόντος. 3.Το κατά την προηγουμένην παράγραφον επιμετρητικόν τεύχος μνημονεύει σαφώς το επιμετρούμενον διακεκριμένον μέρος του έργου δια συνοπτικής περιγραφής αυτού και περιλαμβάνει πάσας τας δια το μέρος τούτο εργασίας. Το τεύχος τούτο δι' εκάστην εργασίαν περιλαμβάνει συνοπτικήν περιγραφήν εκάστης τούτων μετ' ενδείξεως του αντιστοίχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισμούς δια τον προσδιορισμόν της ποσότητος των εκτελεσθεισών εργασιών και τα αναγκαία προς τούτο σκαριφήματα και διαγράμματα, βάσει των στοιχείων απ' ευθείας καταμετρήσεως των εργασιών. Δια τας αφανείς εργασίας εις το επιμετρητικόν τεύχος τίθενται συνοπτικώς αι ποσότητες των εργασιών ως αύται προκύπτουν εκ των κατά το άρθρον 53 παράγραφος 5 πρωτοκόλλων αφανών εργασιών τα οποία συνοδεύουν την επιμέτρησιν. Δια τας περιπτώσεις κατ' αποκοπήν πληρωνομένων εργασιών θέσιν τελικής επιμετρήσεως επέχει η επιβεβαίωσις κατασκευής των εν τοις σχεδίοις της μελέτης προβλεπομένων διαστάσεων των επί μέρους εργασιών, αι οποίαι αποτελούν την βάσιν πραγματοποιήσεως των κατά την σύμβασιν τμηματικών πληρωμών. 4.Η διευθύνουσα Υπηρεσία ελέγχει τας υποβληθείσας επιμετρήσεις εντός τριμήνου από της υποβολής των και επιφέρει τας ενδεδειγμένας διορθώσεις, κοινοποιούσα εις τον ανάδοχον αντίτυπον αυτών. Παρέλευσις της τριμήνου ταύτης προθεσμίας άνευ ελέγχου της επιμετρήσεως δεν συνεπάγεται αποδοχήν ταύτης υπό της υπηρεσίας και δημιουργεί υπέρ του αναδόχου μόνον την προϋπόθεσιν εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του παρόντος προς μείωσιν των εγγυήσεων. Κατά τας δια τον έλεγχον της επιμετρήσεως επί τόπου καταμετρήσεις δύναται να παρίσταται και ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος πάντως υποχρεούται όπως διαθέση κατάλληλον δια τας επί τόπου καταμετρήσεως προσωπικόν και μέσα και όπως παράσχη κατά τον έλεγχον των επιμετρήσεων πάσαν πληροφορίαν, επεξηγηματικήν των υπολογισμών και των διαγραμμάτων ή σκαριφημάτων. Εάν η υποβληθείσα τελική επιμέτρησις δεν επιδέχεται ευχερή διόρθωσιν ένεκα ανακριβειών, ελλείψεων ή ασυμφωνιών προς τας κατά την σύμβασιν απαιτήσεις, επιστρέφεται προς ανασύνταξιν, τασσομένης προς τούτο σχετικής προθεσμία. Τοιαύτη επιστροφή δεν δύναται να γίνη μετά την παρέλευσιν δύο μηνών από της υποβολής της επιμετρήσεως. Εις περιπτώσεις επιστροφής προς ανασύνταξιν η τρίμηνος προθεσμία της παρούσης παραγράφου άρχεται εκ νέου από της επανυποβολής της επιμετρήσεως μετά την ανασύνταξιν. 5.Εν περιπτώσει καθ' ην δεν ήθελεν υποβληθή υπό του αναδόχου εμπροθέσμως οιαδήποτε τελική επιμέτρησις, αυτή συντάσσεται υπό της υπηρεσίας, ήτις δύναται να χρησιμοποιήση προς τούτο ιδιώτας τεχνικούς και συνεργεία, της δαπάνης καταλογιζόμενης εις βάρος του αναδόχου και εκπιπτομένης εκ της πρώτης προς τούτον πληρωμής. Η ούτω συντασσόμενη τελική επιμέτρησις κοινοποιείται εις τον ανάδοχον. Παρερχομένης απράκτου της προς υποβολήν ενστάσεως προθεσμίας, η κοινοποιηθείσα επιμέτρησις θεωρείται ως γενομένη αποδεκτή υπό του αναδόχου. Κατά την αυτήν περίπτωσιν της μη εμπροθέσμου υποβολής υπό του αναδόχου τελικής επιμετρήσεως η διευθύνουσα υπηρεσία, μέχρι της παρά ταύτης συντάξεως της επιμετρήσεως, δύναται να αρνηθή την πιστοποίησιν των σχετικών εργασιών ή μέρους αυτών. 6.Αι επιμετρήσεις συντάσσονται με διαστάσεις των έργων και ποσότητες των εργασιών ως αύται προκύπτουν κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 1 του άρθρου 29. Ως προς τον τρόπον επιμετρήσεως, εάν δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι όροι εν τη συμβάσει αι διαστάσεις και αι ποσότητες επιμετρούνται ως έχουν εις την πραγματικότητα, μη επιτρεπομένου όπως λαμβάνωνται υπ' όψιν τυχόν έθιμα ή συνήθειαι έστω και γενικώς παραδεδειγμένα. Εάν υπό της συμβάσεως προβλέπωνται εργασίαι προς προσδιορισμόν των ποσοτήτων των οποίων απαιτείται η ποσοστιαία κατανομή μείζονος επιμετρουμένης ποσότητος εργασιών, η επιμέτρησις γίνεται κατόπιν προσδιορισμού των ποσοστών κατανομής (χαρακτηρισμός των εργασιών). Ο χαρακτηρισμός των εργασιών γίνεται κατά την διάρκειαν εκτελέσεως τούτων και πάντως προ της επικαλύψεως των τυχόν εκ τούτων αφανών. Ο χαρακτηρισμός διενεργείται παρ' επιτροπής εκ του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας και του επιβλέποντος, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου. Εις περιπτώσεις μικράς εκτάσεως εργασιών υποκειμένων εις χαρακτηρισμόν γίνεται υπό μόνου του επιβλέποντος τη εντολή του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας. Περί της εντολής ταύτης γίνεται μνεία εν τω πρωτοκόλλω. Ο χαρακτηρισμός γίνεται πάντοτε κατ' αντιπαράστασιν του αναδόχου ή εν απουσία αυτού μετά πρόσκλησίν του. Το πρωτόκολλον επέχει θέσιν πράξεως της διευθυνούσης Υπηρεσίας, η δε κατ' αυτού ένστασις είναι παραδεκτή μόνον εάν το πρωτόκολλον υπεγράφη υπό του αναδόχου μετ' επιφυλάξεως. 7.Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως εντός μηνός από της εκδόσεώς της κατά τας διατάξεις του άρθρου 45 του παρόντος βεβαιώσεως περαιώσεως, του συνόλου των έργων, υποβάλη ομού μετά των τυχόν ελλειπουσών τελικών επιμετρήσεων και τελικόν συνοπτικόν επιμετρητικόν πίνακα, ανακεφαλαιούντα τας ποσότητας εργασιών πασών των τμηματικών τελικών επιμετρήσεων του έργου. 8.Εις τον τελικόν συνοπτικόν επιμετρητικόν πίνακα περιλαμβάνονται δι' έκαστον είδος εργασίας αι αντίστοιχοι ποσότητες των επί μέρους τελικών επιμετρήσεων. Εάν αύται έχουν ελεγχθή παρά της διευθυνούσης Υπηρεσίας αι ποσότητες τίθενται ως διωρθώθησαν έστω και αν εκκρεμούν περί αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η τοιαύτη εις τον τελικόν συνοπτικόν επιμετρητικόν πίνακα καταχώρησις δεν αποτελεί από μέρους του αναδόχου παραίτησιν από των νομίμως ασκηθεισών τοιούτων αιτήσεων ή ενστάσεων, ουδέ παρέχει αυτώ δικαίωμα υποβολής νέων τοιούτων. Δια μη εισέτι ελεγχθείσης υπό της υπηρεσίας επί μέρους τελικάς επιμετρήσεις ή δια τυχόν το πρώτον μετά του τελικού συνοπτικού πίνακος υποβαλλόμενας τοιαύτας, περιλαμβάνονται εις αυτόν αι ποσότητες των επιμετρήσεων, ως αύται συνετάγησαν υποκείμεναι εις την μετά τον έλεγχον διόρθωσιν. 9.Μετά του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακας υποβάλλεται υπό του αναδόχου και παν έτερον αίτημα αυτού εκ της εκτελέσεως της συμβάσεως, εφ' όσον ο ανάδοχος δεν εξέπεσεν του δικαιώματος τούτου εξ άλλης τινός αιτίας. Μετά την υποβολήν του συνοπτικού επιμετρητικού πίνακος μόνον δι' ομογενείς αιτίας δύναται ο ανάδοχος να εγείρη σχετικάς απαιτήσεις. 10.Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται όπως, εντός διμήνου προθεσμίας από της υποβολής του αναδόχου του (Μετά την σελ. 358,348) Σελ. 358,349 Τεύχος 533 - Σελ. 137 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 236 τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακος προβή εις το έλεγχον και την τυχόν διόρθωσιν αυτού. Η προθεσμία αύτη δεν λήγει προ της εκπνοής της κατά την παράγραφον 4 του παρόντος άρθρου προθεσμίας προ έλεγχον και διόρθωσιν της τελευταίας των επί μέρους τελικών επιμετρήσεων, εφ' ων στηρίζονται αι εγγραφαί του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακος. Άρθρον 55. Πιστοποίησις αξίας εκτελεσθεισών εργασιών. 1.Η πληρωμή εις τον ανάδοχον του έργου γίνεται τμηματικώς κατά την διάρκειαν της κατασκευής του έργου βάσει πιστοποιήσεως των εκτελεσθεισών εργασιών συνοδευομένης απαραιτήτως υπό συνοπτικής επιμετρήσεως των εκτελεσθεισών εργασιών. Αι πιστοποιήσεις συντάσσονται παρά του αναδόχου του έργου κατά χρονικά διαστήματα καθοριζόμενα εν τη συμβάσει, αι δε βάσει αυτών πληρωμαί ενεργούνται παρά του κυρίου του έργου, μετ' έλεγχον και επισημειωματικήν έγκρισιν της διευθυνούσης Υπηρεσίας, εντός μηνός από της υποβολής των. Εάν η πληρωμή καθυστερήση πέραν των 2 μηνών από της λήξεως της προθεσμίας καθ' ην ώφειλε να πραγματοποίηση άνευ υπαιτιότητος του αναδόχου του έργου, ούτος δικαιούται τόκου υπερημερίας επί των καθυστερουμένων ποσών προς έξ επί τοις εκατόν (6 %) ετησίως, από της υποβολής περί τούτου οχλήσεως. Παραλλήλως και μετά την παρέλευσιν της αυτής ως άνω προθεσμίας καθυστερήσεως των πληρωμών ο ανάδοχος του έργου δικαιούται να διακόψη τας εργασίας γνωστοποιών τούτο εγγράφως. Μετά την παρέλευσιν διμήνου από της τοιαύτης γνωστοποιήσεως και εφ' όσον συνεχίζεται η καθυστέρησις της πληρωμής, δύναται ούτος να ζητήση την διάλυσιν της συμβάσεως, αποζημιούμενος εν τοιαύτη περιπτώσει κατά τα υπό του άρθρου 43 του παρόντος οριζόμενα. 2.Τα της κατασχέσεως του προς τον ανάδοχον του έργου εργολαβικού ανταλλάγματος και τα της εκχωρήσεως αυτού ρυθμίζονται υπό των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4694/1930 "περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κλπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων κλπ.", ως αύται ισχύουν. 3.Εις την συνοπτικήν επιμέτρησιν την συνοδεύουσαν την πιστοποίησιν καταχωρούνται ανακεφαλαιωτικώς από της ενάρξεως των έργων, αι ποσότητες δι' έκαστον είδος συντετελεσμένων εργασιών ως αύται καθορίζονται υπό του συμβατικού τιμολογίου ή των εγκριθεισών τιμών μονάδος νέων εργασιών. Η καταχώρησις των ποσοτήτων κατ' είδος εργασίας γίνεται βάσει των κατά τας διατάξεις του άρθρου 54 τμηματικών τελικών επιμετρήσεων. Εάν δια τας ως άνω εργασίας δεν έχη καταρτισθή τελική επιμέτρησις, η καταχώρησις των ποσοτήτων γίνεται βάσει προσωρινής επιμετρήσεως των εργασιών τούτων, περιλαμβανούσης πάσας τας ενδείξεις τας ληφθείσας υπ' όψιν δια την εκτίμησιν των ποσοτήτων των αντιστοίχων εργασιών κατά διακεκριμένα τμήματα του έργου. Σελ. 358,350 Τεύχος 533 - Σελ. 138 Δια τας περιπτώσεις της μη εμπροθέσμου καταρτίσεως τελικής επιμετρήσεως έχει εφαρμογήν το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 5 του προηγουμένου άρθρου. 4.Εις την συνοπτικήν επιμέτρησιν δύναται, τη εγκρίσει του επιβλέποντος να περιληφθούν επίσης εργασίαι μη πλήρως συντετελεσμέναι, εφ' όσον το υπολειπόμενον προς συμπλήρωσιν μέρος αυτών δεν συντελεί εις την στερεότητα του εκτελεσθέντος μέρους και δύναται να εκτελεσθή κεχωρισμένως, χωρίς ουδεμία να προξενηθή ζημία εις τας συμπληρουμένας εργασίας, Αι τοιαύται μη πλήρως συντετελεσμέναι εργασίαι καταχωρούνται εις ιδιαίτερον κεφάλαιον της συνοπτικής επιμετρήσεως δια περιγραφής δι' έκαστον είδος εργασίας του εκτελεσθέντος μέρους αυτής εν σχέσει προς την πλήρη εργασίαν. Αι ποσότητες προκύπτουν και ενταύθα εκ προσωρινής επιμετρήσεως ως εν τη προηγουμένη παραγράφω. 5.Εις την συνοπτικήν επιμέτρησιν δύναται τη εγκρίσει του επιβλέποντος να περιληφθούν ωσαύτως τα εισκομισθέντα εις τα εργοτάξια ή εις δηλωθείσας και εγκριθείσας αποθήκας υλικά δια τα οποία ο εργολάβος φέρει ακέραιαν την ευθύνην μέχρι της ενσωματώσεως των εις το έργον και της παραλαβής αυτού και δια τα οποία η υπηρεσία δύναται να τάξη παν εξασφαλιστικόν μέτρον. Αι ποσότητες των υλικών τούτων δεν δύναται να υπερβαίνουν τας απαιτουμένας δια την εκτέλεσιν των κατά το πρόγραμμα εργασιών. Αι ποσότητες των υλικών προκύπτουν εκ προσωρινής επιμετρήσεως ως εν παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου, ήτις δέον να περιλαμβάνη επίσης και τας θέσεις αποθηκεύσεως των υλικών. 6.Η πιστοποίησις συντάσσεται ανακεφαλαιωτικώς, βάσει των εγκεκριμένων τιμών μονάδος και των εν τη επιμετρήσει ποσοτήτων, αίτινες όμως περιορίζονται μέχρι των εγκεκριμένων τοιούτων, δι' έκαστον είδος εργασίας. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται όπως αι πιστοποιήσεις περιλαμβάνουν και εκτελεσθείσας εργασίας, βάσει ποσοστού των τιμών μονάδος αυτών προ της τελικής εγκρίσεως των σχετικών Συγκριτικών Πινάκων και Πρωτοκόλλων Κανονισμών νέων τιμών, εντός του Τεχνικού αντικειμένου του έργου και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού αυτου, κατά τα δι' αποφάσεων του Κ.Δ.Σ./ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ειδικώς ή κατά κατηγορίαν έργων οριζόμενα. 7.Προκειμένου περί περιληφθεισών εις την συνοπτικήν επιμέτρησιν μη πλήρως συντετελεσμένων εργασιών, αύται περιλαμβάνονται εις την πιστοποίησιν με τιμάς μονάδος μειούμενος κατά ποσόν ανάλογον προς την αξίαν του υπολειπομένου προς συμπλήρωσιν μέρους αυτών. Προκειμένου περί περιληφθέντων εις την συνοπτικήν επιμέτρησιν υλικών, η αξία αυτών εν τη πιστοποιήσει, πάντως ουχί μείζων της αγοραίας αυτών αξίας, προσδιορίζεται δια μειώσεως της εν τω τιμολογίω αντιστοίχου τιμής μονάδος κατά ποσόν ανάλογον προς την αξίαν των υπολειπομένων εργασιών προς ενσωμάτωσιν των υλικών. Αι εν τη επιμετρήσει ποσότητες δύνανται επίσης να περιορισθούν εις την πιστοποίησιν εντός των ποσοτήτων του εγκεκριμένου προγράμματος. 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 237 8.Η βάσει των ανωτέρω πιστοποιουμένη αξία των εκτελεσθεισών εργασιών μόνον και ουχί των επί τόπου υλικών προσαυξάνεται κατά το εργολαβικόν ποσοστόν, εάν τούτο δεν περιλαμβάνεται εις τας συμβατικάς τιμάς μονάδος και το προκύπτον άθροισμα μειούται κατά το ποσοστόν της εκπτώσεως δημοπρασίας ή συμπεφωνημένης δια της συμβάσεως αναλόγου εκπτώσεως. 9.Προκειμένου περί εργασιών εκτελουμένων απολογιστικώς περιλαμβάνεται εις την πιστοποίησιν ή πραγματική, συμφώνως προς τα συνοδεύοντα ταύτην παραστατικά, δαπάνη και το ισχύον όφελος, κατά τα εις το άρθρον 57 οριζόμενα. 10.Εις την πιστοποίησιν περιλαμβάνονται επίσης τυχόν αναθεώρησις τιμών, προκύπτουσα βάσει πινάκων συνοδευόντων την πιστοποίησιν και συντασσομένων κατά τας κειμένας σχετικάς διατάξεις και οι τυχόν κατά την παράγραφον 1 του παρόντος τόκοι υπερημερίας ένεκα καθυστερήσεως της πληρωμής. Οι τόκοι ούτοι αναγνωρίζονται δι' αποφάσεως του Κ.Δ.Σ. και καταβάλλονται εκ των πιστώσεων του έργου. 11.Επί της ούτω διαμορφούμενης ολικής αξίας της πιστοποιήσεως επιβάλλεται η κατά το άρθρον 24 του παρόντος κράτησις λόγω εγγυήσεως εις το υπόλοιπον δε προστίθενται τυχόν νόμιμοι αποζημιώσεις του αναδόχου και αφαιρούνται τυχόν επιβληθείσαι ποινικαί ρήτραι ή αποζημιώσεις υπέρ του κυρίου του έργου. 12.Τα κατά το παρόν άρθρον στοιχεία, συντασσόμενα υπ' ευθύνη του αναδόχου και υπογεγραμμένα υπ' αυτού, υποβάλλονται εις την υπηρεσίαν, κατά χρονικά διαστήματα καθοριζόμενα εν τη συμβάσει, αναλόγως προς την ολικήν των έργων δαπάνην και την προθεσμίαν εκτελέσεως αυτών. Εάν η σύμβασις δεν καθορίζη τα χρονικά ταύτα διαστήματα τα στοιχεία ταύτα υποβάλλονται κατά χρονικά διαστήματα ουχί μικρότερα του μηνός. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται όπως μετά την υποβολήν υπό του αναδόχου των κατά τ' ανωτέρω στοιχείων, προβή μετά τον προσήκοντα έλεγχον αυτών και ενδεχομένην διόρθωσιν μετά σύμφωνον γνώμην της Επιτροπής Έργων χωρήσει εν συνεχεία εις σύνταξιν εντολής πληρωμής του αναδόχου προς πληρωμήν αυτού εντός δύο μηνών από της υποβολής των ανωτέρω στοιχείων. Εν περιπτώσει υποβολής ανακριβούς ή ασαφούς επιμετρήσεως ή πιστοποιήσεως εις βαθμόν ώστε να καθίσταται δυσχερής η υπό της υπηρεσίας διόρθωσις αυτής, η διευθύνουσα Υπηρεσία, δια διαταγής της προς τον ανάδοχον, επισημαίνει τας εκ του ελέγχου διαπιστωθείσας ανακριβείας ή ασαφείας εντελλομένη την ανασύνταξιν και επανυποβολήν ταύτης. Εν τοιαύτη περιπτώσει η οριζόμενη ως άνω προθεσμία δια την πληρωμήν του αναδόχου άρχεται από της επανυποβολής της ανασυνταχθείσης υπ' αυτού πιστοποιήσεως και επιμετρήσεως. Άρθρον 56. Εντολαί πληρωμών. 1.Αι προς τους αναδόχους πληρωμαί διενεργούνται βάσει εντολών πληρωμών εκδιδομένων υπό της διευθυνούσης Υπηρεσίας μετά σύμφωνον γνώμην της Επιτροπής Έργων κατόπιν υποβολής υπό του αναδόχου πιστοποιήσεως των εκτελεσθεισών εργασιών, ως εις άρθρον 55 ορίζεται. 2.Αι κατά την διάρκειαν εκτελέσεως των εργασιών εκδιδόμεναι εντολαί πληρωμής αποτελούν πάντοτε καταβολάς έναντι του ολικού εργολαβικού ανταλλάγματος. Μετά την έγκρισιν του πρωτοκόλλου της προσωρινής παραλαβής συντάσσεται εντολή πληρωμής βάσει πιστοποιήσεως περιλαμβανούσης τας παραληφθείσας ποσότητας των εργασιών. Μετά την έγκρισιν πρωτοκόλλου της οριστικής παραλαβής συντάσσεται η τελική εντολή πληρωμής. 3.Αι εντολαί πληρωμής συντάσσονται ανακεφαλαιωτικαί. 4.Εάν ο ανάδοχος κληθείς υπό της υπηρεσίας δεν υποβάλη εντός της τασσομένης προς τούτο προθεσμίας τα υπό του άρθρου 55 στοιχεία δια την έκδοσιν εντολής πληρωμής δύναται να συντάξη ταύτα η υπηρεσία, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 4 του Άρθρον 7. Τρόπος εκτελέσεως έργων. 1.Ουδέν έργον δημοπρατείται ούτε άλλως πως ανατίθεται η κατασκευή αυτού πριν ή συνταγή και εγκριθή αρμοδίως η οριστική αυτού μελέτη. 2.Η κατασκευή του έργου πραγματοποιείται δι’ αναθέσεως ταύτης υπό του κυρίου του έργου εις εργολήπτας περί ων το άρθρον 13 παράγραφος 1 του παρόντος Κανονισμού δια συμβάσεως συνομολογούμενης κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού. Δια την δια διαγωνισμού ανάδειξιν του εργολήπτου δεν αποτελεί απόλυτον κριτήριον η ευθηνοτέρα προσφορά. 3.Εις επειγούσας περιπτώσεις ή μοναδικότητος κατασκευαστού ή δις αποτυχόντος δημοσίου διαγωνισμού ή συνεχίσεως εργασιών μετ’ έκπτωσιν του αναδόχου ή άλλως πως διαλυθείσης εργολαβικής συμβάσεως, επιτρέπεται, μετά σύμφωνον ητιολογημένην γνώμην της Επιτροπής Έργων, η εκτέλεσις των έργων δια διαγωνισμού μεταξύ περιωρισμένου αριθμού εργοληπτών δια προσκλήσεως ή δι’ απ’ ευθείας και άνευ διαγωνισμού αναθέσεως εις εργολήπτην ή απολογιστικώς ή και δι’ αυτεπιστασίας υπό της Υπηρεσίας. Ωσαύτως επιτρέπεται ή δι’ απ’ ευθείας και άνευ διαγωνισμού ανάθεσις εκτελέσεως εργασιών μέχρι ποσού 200.000 δρχ. κατόπιν συμφώνου ητιολογημένης γνώμης της παρά τη Τ.Υ.Ε. Επιτροπής Έργων και αποφάσεως του Κ.Δ.Σ. του ΟΔΔΕΠ. 4.Προκειμένου περί έργων καλλιτεχνικών ως εν τω άρθρω 1 παράγραφος 3 αναφέρονται, επιτρέπεται η απ’ ευθείας και άνευ διαγωνισμού ανάθεσις τούτων εις ειδικούς δεδοκιμασμένους καλλιτέχνας ή ειδικούς τεχνίτας και ειδικούς κατασκευαστάς κατόπιν γνωμοδοτήσεως της παρά τη Τ.Υ.Ε. Επιτροπής Έργων. «5.Προκειμένου περί αξιοποιήσεως ακινήτου δια του συστήματος της επί αντιπαροχή ανεγέρσεως τούτου, καθ’ ο το εργολαβικόν αντάλλαγμα συνίσταται εις εξ αδιαιρέτου ποσοστά συνιδιοκτησίας, διεξάγεται δημόσιος διαγωνισμός ή διαγωνισμός κατόπιν προσκλήσεως μεταξύ περιωρισμένου αριθμού εργολάβων δημοσίων έργων ή και Εταιρειών πάσης φύσεως ασχολουμένων με σχετικά έργα. Η περίληψις της διακηρύξεως του διαγωνισμού εις την περίπτωσιν ταύτην δημοσιεύεται δις εις τρεις εφημερίδας των Αθηνών εξ ων δύο ευρείας κυκλοφορίας και μιας των δημοπρασιών προσέτι δε εις δύο εφημερίδας της έδρας ένθα το ακίνητον τουλάχιστον μεν τεσσαράκοντα πέντε (45) ημέρας προ της διεξαγωγής τούτου εφ’ όσον αι μελέται υποβάλλονται υπό των διαγωνιζομένων, τουλάχιστον δε δέκα πέντε (15) ημέρας προς της διεξαγωγής τούτου και εκπονούνται υπό του κυρίου του έργου». Η παρ. 5 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 7 Κανον. 68 / 1976 (τόμ. 33 σελ. 219). άρθρου 54 του παρόντος. 5.Η εντολή δια την εκκαθάρισιν και πληρωμήν της συνοδεύεται μόνον υπό της πιστοποιήσεως της κατά την παράγραφον 1 του προηγουμένου άρθρου συνοπτικής επιμετρήσεως και των κατά το άρθρον 57 παραστατικών στοιχείων των τυχόν απολογιστικών εργασιών. Συνοδεύεται επίσης υπό του συνοπτικού πίνακας του υπολογισμού της αναθεωρήσεως και υπό των επιβαλλουσών ποινικάς ρήτρας ή αποζημιώσεις αποφάσεων. Άρθρον 57. Απολογιστικαί εργασίαι. 1.Εις περιπτώσεις συμβάσεως εκτελέσεως απολογιστικών εργασιών δι' αναδόχου, εφαρμόζονται τα εν τη συμβάσει οριζόμενα δια την παρακολούθησιν της δαπανής των ούτω κατασκευασθησομένων έργων και το κατά την δημοπρασίαν προσφερθέν υπό του αναδόχου εργολαβικόν ποσοστόν. Ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα της αυξήσεως ή μειώσεως των κατά τα ανωτέρω εκτελουμένων εργασιών μέχρι ποσοστού 25% του συμβατικού προϋπολογισμού ήτις είναι υποχρεωτική δια τον ανάδοχον. Αι εργασίαι αι εκτελούμεναι εντός της ως άνω προσαυξήσεως προσαυξάνονται κατά το συμβατικόν ποσοστόν Γ.Ε. και Ο.Ε. Δι' αύξησιν εργασιών πέραν του 25% και μέχρι του διπλασίου του συμβατικού προϋπολογισμού το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν δύναται να υπερβαίνη το 10%. 2.Κατά την εκτέλεσιν πάσης ετέρας συμβάσεως οιουδήποτε Εκκλησιαστικού έργου, δύναται η υπηρεσία να επιβάλη εις τον ανάδοχον και την απολογιστικήν εκτέλεσιν εργασιών (το σύνολον της αξίας) των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνη το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της συμβάσεως εν τω συνόλω της. 3.Προκειμένου περί των εν παραγράφω 2 εργασιών εις τον ανάδοχον καταβάλλεται και περιλαμβάνεται εις την πιστοποίησιν η πραγματικώς προκύπτουσα δαπάνη, συμφώνως προς τα συνοδεύοντα και αποδεικνύοντα ταύτην παραστατικά στοιχεία. Επί της ως άνω αξίας καταβάλλεται εις τον ανάδοχον δι' έξοδα και όφελος αυτού ποσοστόν ίσον προς το 10% μη υποκείμενον εις την επί δημοπρασία έκπτωσιν, εκτός εάν άλλως αναφέρεται εν τη συμβάσει του έργου. Δαπάναι δια την εκτέλεσιν έργου απολογιστικώς τυγχάνουν οι μισθοί, τα ημερομίσθια και αι πάσης φύσεως επ' αυτών εργοδοτικαί εισφοραί και επιβαρύνσεις, η αξία και αι δαπάναι διαλογής, αποθηκεύσεως, μεταφοράς και εν γένει χρήσεως των υλικών. Τα μισθώματα μηχανημάτων και αι δαπάναι λειτουργίας αυτών, καθώς και η αμοιβή δι' εργολαβικήν εκτέλεσιν εργασιών (μετά ή άνευ υλικών - φατούρα). 4.Αι επιβαρύνσεις του έργου δια πάσης φύσεως κρατήσεις ή εισφοράς οιωνδήποτε τρίτων (πλην φόρου εισοδήματος και χαρτοσήμου) του αναδόχου, αι αντιστοιχούσαι εις τας προς τον ανάδοχον πληρωμάς δια την εκτέλεσιν απολογιστικών εργασιών, καταβαλλόμεναι απ' ευθείας υπό του αναδόχου προς τους υπέρ ων αύται, αποδίδονται δε εις τούτον αναγραφόμεναι ιδιαιτέρως εις την πιστοποίησιν. Επί των δαπανών της παρούσης παραγράφου ουδέν ποσοστόν δικαιούται ο ανάδοχος. 5.Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την καταβολήν πασών των κρατήσεων, εισφορών, φόρων κλπ. των βαρυνουσών το κατά τας ανωτέρω παραγράφους 1 και 3 ποσοστόν γενικών εξόδων και οφέλους του. (Μετά την σελ. 358,350) Σελ. 358,351 Τεύχος 533 - Σελ. 139 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 238 6.Τα ανώτατα όρια των κατ' ειδικότητα καταβαλλομένων μισθών και ημερομισθίων μη δυνάμενα να υπερβαίνουν τα υπό των Νομαρχιακών τμημάτων των Περιφερειακών Συμβουλίων Δημοσίων έργων δια την περιοχήν κατασκευής του έργου, εγκρίνονται υπό της Διοικούσης το έργον υπηρεσίας, τηρουμένων των κατά την εργατικήν νομοθεσίαν κατωτάτων τοιούτων. Πάσα παρέκκλισης από του ανωτέρω άρθρου υπόκειται εις την απόφασιν του Κ.Δ.Σ. μετά ητιολογημένης προτάσεως της παρά τη ΤΥΕ Επιτροπής Έργων και μόνον δι' ειδικής φύσεως έργα. Άρθρον 58. Προσωρινή παραλαβή. 1.Προς διενέργειαν της προσωρινής παραλαβής συνίσταται υπό του Κ.Δ.Σ. μετά συμφώνου γνώμης της Επιτροπής Έργων τριμελής επιτροπή εκ τεχνικών προκειμένου περί έργων ειδικής φύσεως, δύνανται δε να ορίζωνται και πλείονα μέλη αυτής εκ τεχνικών διαφόρων και αντιστοίχων ειδικοτήτων. Ομοίως προκειμένου περί έργων αφορώντων εις εγκαταστάσεις Ιερών Ναών και προκτισμάτων αυτών ως και Ιερών Μονών, δύναται να μετέχη και εκπρόσωπος του οικείου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ή του οικείου Ηγουμενοσυμβουλίου. Αι επιτροπαί παραλαβής συνέρχονται και επιλαμβάνονται του έργου των προσκλήσει και ευθύνη του Προέδρου αυτών. Κατά την προσωρινήν παραλαβήν ελέγχονται ποσοτικώς και ποιοτικώς αι εκτελεσθείσαι εργασίαι κατά το εφικτόν. 2.Προς σύστασιν της επιτροπής παραλαβής η διευθύνουσα Υπηρεσία υποβάλλει αντίγραφον του τελικού επιμετρητικού πίνακος και αναφέρει την κατ' εκτίμησιν αξίαν των έργων, ως διαμορφούται βάσει του πίνακος τούτου, την ακριβή ημερομηνίαν της βεβαιωμένης περαιώσεως του έργου ως και το ονοματεπώνυμον του επιβλέποντος τα έργα ή των διαδοχικώς τυχόν επιβλεψάντων ταύτα τεχνικών υπαλλήλων. 3.Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται εντός έτους από της βεβαιωμένης περαιώσεως του έργου. Δια την διενέργειαν ταύτης απαιτείται η σύνταξις της τελικής επιμετρήσεως των εργασιών. Ταύτην συντάσσει ο ανάδοχος του έργου και υποβάλλει προς έλεγχον εντός των δια του άρθρου 54 παράγραφος 7 του παρόντος καθοριζομένων προθεσμιών. Υπέρβασις των προθεσμιών τούτων συνεπάγεται αντίστοιχον παράτασιν του χρόνου διενεργείας της προσωρινής παραλαβής. 4.Περί της παραλαβής συντάσσεται πρωτόκολλον όπερ υπογράφεται υπό πάντων των μελών της επιτροπής, του παρισταμένου κατά την διενέργειαν ταύτης τελευταίου επιβλέψαντος και του παραδίδοντος το έργον αναδόχου. 5.Η Επιτροπή παραλαβής ελέγχει την επιμέτρησιν κατά το εφικτόν δια γενικών ή σποραδικών καταμετρήσεων, καταγράφει εις το πρωτόκολλον τας ποσότητας της επιμετρήσεως ως αύται εκ των γενομέΣελ. 358,352 Τεύχος 533 - Σελ. 140 νων ελέγχων τυχόν διορθούνται, αιτιολογεί τας τυχόν επενεχθείσας τροποποιήσεις εις τας ποσότητας της επιμετρήσεως και αναγράφει τας παρατηρήσεις της επί των τυχόν εκτελεσθεισών εργασιών καθ' υπέρβασιν των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίησιν των εγκεκριμένων σχεδίων. Ομοίως η επιτροπή ελέγχουσα κατά το εφικτόν την ποιότητα των εργασιών αναγράφει εν τω πρωτοκόλλω τας περί ταύτης παρατηρήσεις της ιδία περί των εκ τούτων κρινόμενων ως απορριπτέων ή παραδεκτών μεν, μετά μείωσιν όμως της τιμής των. Επίσης γνωμοδοτεί οπού τούτο ορίζεται υπό του Νόμου. 6.Πάσαι αι παραλαβαί διενεργούνται παρουσία και του αναδόχου ή και εν απουσία αυτού, εάν ούτος αρμοδίως κληθείς δεν παραστή. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ως και εάν ο ανάδοχος αρνηθή την υπογραφήν του πρωτοκόλλου, τούτο κοινοποιείται εις αυτόν κατά το άρθρον 23 παράγραφος 3 του παρόντος. Το πρωτόκολλον επέχει θέσιν πράξεως της διευθυνούσης το έργον Υπηρεσίας, η δε κατ' αυτού ένστασις ασκείται εντός της κατά νόμον προθεσμίας από της μετ' επιφυλάξεως υπογραφής τούτου η από της εις τον ανάδοχον κοινοποιήσεως. Το πρωτόκολλον παραλαβής μετά του φακέλλου της τελικής επιμετρήσεως υποβάλλονται υπό της διευθυνούσης Υπηρεσίας αμέσως εις την Επιτροπήν Έργων, εν περιπτώσει ενστάσεων του αναδόχου δύναται η Επιτροπή Έργων να ζήτηση τας επί της ενστάσεως απόψεις του Προέδρου της Επιτροπής παραλαβής. 7.Η προσωρινή παραλαβή συντελείται δια της εγκρίσεως του σχετικού πρωτοκόλλου υπό του Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. 8.Εφ' όσον προβλέπεται εις την σύμβασιν ή αιτήσει του αναδόχου και εγκρίσει του κυρίου του έργου, δύναται να διενεργηθή προσωρινή παραλαβή και αποπερατωθέντος τμήματος του έργου δεκτικού αυτοτελούς χρήσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. 9.Παρελθούσης απράκτου της κατά την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου προθεσμίας προς διενέργειαν της προσωρινής παραλαβής, αύτη θεωρείται ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα μετά πάροδον μηνός από της μετά την εκπνοήν της προθεσμίας, ειδικής περί τούτου οχλήσεως του αναδόχου του έργου προς διενέργειαν ταύτης. Άρθρον 59. Χρόνος εγγυήσεως των έργων. 1.Ο χρόνος εγγυήσεως, μετά την πάροδον του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρείται πάντοτε υπό της βεβαιούμενης περαιώσεως του έργου. Ο χρόνος ούτος ορίζεται εις δέκα πέντε (15) μήνας. Δια της συμβάσεως εις όλως ειδικάς περιπτώσεις δύναται να καθορίζηται μείζων χρόνος εγγυήσεως, όστις δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) ετών. 2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρή τα έργα εις ικανοποιητικήν κατάστασιν κατά την διάρκειαν της κατασκευής των και μετ' αυτήν μέχρι της οριστικής παραλαβής. Εργασίαι προς αποκατάστασιν βλαβών εκ της χρήσεως κατά το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του παρόντος εκτελούνται τη εγκρίσει της υπηρεσίας, η δε δαπάνη αποδίδεται εις τον ανάδοχον, εφαρμοζομένου του άρθρου 48 του παρόντος. 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 239 Άρθρον 60. Οριστική παραλαβή. 1.Επί της οριστικής παραλαβής εφαρμόζονται αι δια την προσωρινήν παραλαβήν διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 6, 7 και 8 του άρθρου 58 του παρόντος. 2.Προς σύστασιν της επιτροπής οριστικής παραλαβής η διευθύνουσα Υπηρεσία αναφέρει, πλέον των υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 58 στοιχείων και την ημερομηνίαν λήξεως του χρόνου εγγυήσεως του οριζομένου κατά το άρθρον 59 του παρόντος. 3.Η οριστική παραλαβή διενεργείται εντός δύο μηνών από της λήξεως του χρόνου εγγυήσεως του έργου και μετά πάροδον 30 ημερών από της μετά την ανωτέρω δίμηνον προθεσμίαν ειδικής οχλήσεως του εργολάβου, δια την διενέργειαν αυτής. Εάν η προσωρινή παραλαβή δεν έχη ενεργηθή μέχρι της διενεργείας της οριστικής, διενεργείται ταυτοχρόνως προσωρινή και οριστική παραλαβή. 4.Η οριστική παραλαβή θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα εάν δεν διενεργηθή εντός των ως άνω προθεσμιών. Παραλαβή διενεργουμένη μετά την ως άνω αυτοδικαίαν συντέλεσιν της οριστικής τοιαύτης, έχει δια τον ανάδοχον τας συνεπείας του της επομένης παραγράφου. 5.Η συντέλεσις της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρίαν της κατά τας κειμένας διατάξεις παραγραφής των εκ της εργολαβικής συμβάσεως απαιτήσεων του αναδόχου και του κυρίου του έργου. Διαφοραί εις τας ποσότητας των εκτελεσθεισών εργασιών, διαπιστούμεναι εκ παραλαβής διενεργουμένης μετά την κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου αυτοδικαίαν συντέλεσιν αυτής, παρέχουν εις τον κύριον του έργου το δικαίωμα αναζητήσεως του δια ταύτας τυχόν καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος. Άρθρον 61. Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας. 1.Επί πάσης διαφοράς, οιασδήποτε φύσεως, προκυπτούσης εξ εργολαβικής συμβάσεως κατά την διάρκειαν ή την οπωσδήποτε λύσιν αυτής χωρεί ένστασις ενώπιον του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Δ.Ε.Π. όπερ και αποφαίνεται εντός δύο (2) μηνών από της καταθέσεως της ενστάσεως κατόπιν γνωματεύσεως της παρά τη Τ.Υ.Ε. Επιτροπής Έργων. Η ένστασις ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της καθ' οιονδήποτε τρόπον επιδόσεως τω αναδόχω εργολάβω της σχετικής πράξεως δια καταθέσεως εις το αρμόδιον γραφείον του Ο.Δ.Δ.Ε.Π. 2.Εν περιπτώσει διαφωνίας του ενισταμένου προς την απόφασιν του Κ.Δ.Σ. ή παρελεύσεως απράκτου της διμήνου προθεσμίας προς έκδοσιν ταύτης, ούτος δύναται να υποβάλη αίτησιν θεραπείας εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από της νομίμου επιδόσεως της ενστάσεώς του ενώπιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ήτις και αποφαίνεται μετά γνωμοδότησιν της ολομελείας της Επιτροπής Έργων. 3.Εάν ο ασκήσας την αίτησιν δεν αποδέχεται την απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η εάν η τελευταία δεν αποφανθή εντός τριμήνου από της επιδόσεως εις ταύτην της αιτήσεως θεραπείας, δικαιούται ο ασκήσας την αίτησιν να προσφυγή εις την διαδικασίαν του άρθρου 17 του Νομοθετικού Διατάγματος 1266/1972. 4.Δικαίωμα ενστάσεως και αιτήσεως θεραπείας έχει και ο κύριος του έργου κατά τα ως άνω. Άρθρον 62. Υποχρεώσεις κοινοπρακτούντων αναδόχων. 1.Αναληφθείσης εν Κοινοπραξία της εκτελέσεως έργου, εφαρμόζονται προσθέτως αι διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2.Αι κατά το άρθρον 24 του παρόντος εγγυήσεις καλής εκτελέσεως του έργου δέον να είναι κοιναί υπέρ πάντων των κοινοπρακτούντων. 3.Οι κοινοπρακτούντες ανάδοχοι ευθύνονται έναντι του κυρίου του έργου εις ολόκληρον δια πάσαν συνέπειαν απορρέουσαν εκ της εργολαβικής συμβάσεως και του Νόμου. 4.Οι κοινοπρακτούντες οφείλουν κατά την κατάρτισιν και υπογραφήν της συμβάσεως να καταθέσουν συμβολαιογραφικήν πράξιν διορισμού υπό πάντων κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Δια της αυτής πράξεως ορίζεται υποχρεωτικώς και αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξίαν εις πάσαν περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος του εκπροσώπου, ως και εις περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητος τούτου. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής αυτού δέον να είναι φυσικόν πρόσωπον, εκ των κοινοπρακτούντων, ή εκ των νομίμως εκπροσωπούντων τας κοινοπρακτούσας εταιρείας, προκειμένου δε περί ανωνύμων εταιρειών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής αυτού δύναται να διορίζουν ετέρους πληρεξουσίους δια την διενέργειαν συγκεκριμένων εν τη εκπροσωπήσει της κοινοπραξίας πράξεων, εφ' όσον εδόθη αυτοίς τοιαύτη εξουσία δια της πράξεως διορισμού των. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου ο διορισμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτού και η υπό τούτων αποδοχή είναι ανέκκλητοι και διαρκούν καθ' όλην την διάρκειαν του έργου και μέχρι της πλήρους εκκαθαρίσεως των εκ τούτου μετά του κυρίου του έργου σχέσεων. Μετά της πράξεως διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφήν της συμβάσεως και δηλώσεις αποδοχής του διορισμού τόσον υπό του εκπροσώπου όσον και υπό του αναπληρωτού τούτου. Ο διορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτού και αι δηλώσεις αποδοχής δέον να είναι άνευ αιρέσεων ή όρων και να εκτείνωνται εις πάντα τα θέματα τα αφορώντα εις την εκτέλεσιν της συμβάσεως, περιλαμβανομένης της εισπράξεως του εργολαβικού ανταλλάγματος και του διορισμού αντικλήτου. 5.Αντικατάστασις του εκπροσώπου ή του αναπληρωτού αυτού ή και αμφοτέρων ή και παροχή εις τούτους της εξουσίας διορισμού πληρεξουσίων γίνεται μόνον από κοινού υπό πάντων των κοινοπρακτούντων, δια συμβολαιογραφικής πράξεως. Μόνον μετά την κοινοποίησιν ταύτης και των δηλώσεων αποδοχής διορισμού παύει η προς εκπροσώπησιν εξουσία των πρότερον διοριζομένων. 6.Εν περιπτώσει θανάτου τινών των κοινοπρακτούντων, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του παρόντος. Εάν οι κοινοπρακτούντες ήσαν δύο, του ενός θανόντος, η κοινοπραξία έναντι του κυρίου του έργου θεωρείται διαλελυμένη και η εργολαβία δια το σύνολον του έργου συνεχίζεται υποχρεωτικώς υπό μόνον του ετέρου, αναλαμβάνοντας έναντι του κυρίου του έργου πάντα τα εκ της εργολαβικής συμβάσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του θανόντος. Αι εκ της εργολαβίας σχέσεις μεταξύ των κληρονόμων του θανόντος και του ετέρου των κοινοπρακτούντων ρυθμίζονται κατά τας περί κληρονομίας διατάξεις του Αστικού Κώδικος. Οι κληρονόμοι του θανόντος δύνανται να αξιώσουν παρά του επιζώντος των κοινοπρακτούντων υπεισέλευσιν εις την εκτέλεσιν των υπολειπομένων εργασιών μόνον εφ' όσον τούτο είχε συμφωνηθή μεταξύ των κοινοπρακτούντων. Η (Αντί της σελ. 358,353) Σελ. 358,353(α) Τεύχος 615 - Σελ. 133 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 240 υπεισέλευσις αύτη δεν εκτείνεται εις τας μετά του κυρίου του έργου σχέσεις, αίτινες ρυθμίζονται υπό μόνον του δευτέρου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Εάν οι κοινοπρακτούντες ήσαν πλείονες των δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών, αίτινες αναλαμβάνουν έναντι του κυρίου του έργου πάντα τα εκ της εργολαβικής συμβάσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του θανόντος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των αυτών διατάξεων της παρούσης παραγράφου. 7.Εν περιπτώσει πτωχεύσεως τινών των κοινοπρακτούντων δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του παρόντος. Εάν οι κοινοπρακτούντες ήσαν δύο, του ενός πτωχεύσαντος, η κοινοπραξία διαλύεται και η εργολαβία δια το σύνολον του έργου συνεχίζεται υποχρεωτικώς υπό μόνου του ετέρου, αναλαμβάνοντος έναντι του κυρίου του έργου πάντα τα εκ της εργολαβικής συμβάσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος. Εάν οι κοινοπρακτούντες ήσαν πλείονες των δύο, η κοινοπραξία έναντι του κυρίου του έργου συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του συνεχίζοντος το έργον εργολήπτου ή κοινοπραξίας έναντι του πτωχεύσαντος κρίνονται κατά τας περί πτωχεύσεως κείμενας διατάξεις. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως και εις περίπτωσιν πτωχεύσεως περισσότερον του ενός εκ των κοινοπρακτούντων. Εάν κηρυχθούν εις πτώχευσιν πλείονες του ενός των κοινοπρακτούντων κατά τρόπον εκθέτοντα εις κίνδυνον την προσήκουσαν εκτέλεσιν της οικείας εργολαβικής συμβάσεως, ο κύριος του έργου δύναται κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν, να κηρύξη διαλελυμένην την σύμβασιν. Άρθρον 63. Αναθεώρησις τιμών. Αι διατάξεις αναθεωρήσεως τιμών των εργολαβιών αι εκάστοτε ισχύουσαι δια τα υπό του Δημοσίου εκτελούμενα έργα, εφαρμόζονται αναλόγως και επί των εκτελουμένων δια του παρόντος Κανονισμού έργων. "Άρθρον 64. Έργα εκτελούμενα δια χρημάτων δημοσίων επενδύσεων. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το έργον ανεξαρτήτως της μορφής και της φύσεως αυτού, χρηματοδοτείται εκ του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, το ποσοστόν γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου (εργολαβικόν ποσοστόν) ανέρχεται εις 18% και εφαρμόζονται αι περί των έργων τούτων διατάξεις". Το άρθρ. 64 αντικατεστάθη ως άνω δια του Άρθρον 8. Συστήματα δημοπρατήσεως. «1.Δια την δημοπράτησιν της κατασκευής των έργων εφαρμόζονται αυτοτελώς ή και δια συνδυασμών μεταξύ των τα ακόλουθα συστήματα». Η εντός « » περίοδος αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 7 Κανον. 68/1976 (τόμ. 33 σελ. 219). α)Δημοπρασία δια ποσοστού ενιαίας εκπτώσεως επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου και προϋπολογισμού εις ακεραίας μονάδας και άνευ ορίου. β)Δημοπρασία δια ποσοστού ενιαίας εκπτώσεως επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου και προϋπολογισμού εις ακεραίας μονάδας μετά ορίου. γ)Δημοπρασία δια συμπληρώσεως τιμολογίου και προϋπολογισμού μεθ’ ομαλότητος των προσφερομένων τιμών και άνευ ορίου. δ)Δημοπρασία δια συμπληρώσεως τιμολογίου και προϋπολογισμού μεθ’ ομαλότητος των προσφερομένων τιμών μετά ορίου. ε)Δημοπρασία δια της κατ’ αποκοπήν τιμής του έργου προσφερομένης υπό των διαγωνιζομένων. στ)Δημοπρασία απολογιστικών έργων. ζ)Δημοπρασία δια την επ’ αντιπαροχή αξιοποίησιν ακινήτου. «η)Δημοπρασία μετ’ αξιολογήσεως προσφορών». Το εδαφ. η΄ προσετέθη δια της παρ. 1 του άρθρ. 5 Καν. 57/1974 (τόμ. 33 σελ. 52,280). Εις άπαντα τα συστήματα δημοπρατήσεως αι προσφοραί είναι έγγραφοι και κατατίθενται ενσφράγιστοι. 2.Το εφαρμοστέον εις εκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν σύστημα δημοπρατήσεως καθορίζεται υπό του Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. κατόπιν ητιολογημένης γνώμης της παρά τω Ο.Δ.Δ.Ε.Π. Επιτροπής Έργων. (Αντί της σελ. 358,23(α) Σελ. 358,23(β) Τεύχος 615 – Σελ. 125 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 33.Θ.δ.2 216 άρθρ. 7 Κανον. 68/1976 (τόμ. 33 σελ. 219). Σελ. 358,354(α) Τεύχος 615 - Σελ. 134 Άρθρον 65. Μεταβίβασις αρμοδιοτήτων. 1.Το Κ.Δ.Σ. δύναται να μεταβιβάζη προς τα Περιφερειακά Διοικητικά Συμβούλια του Ο.Δ.Δ.Ε.Π. όσας εκ των αρμοδιοτήτων αυτού κρίνει αναγκαίας δια την ταχυτέραν εκτέλεσιν των έργων της Περιφερείας των. 2.Αι περί αποκεντρώσεως διατάξεις παραμένουσιν εν ισχύει. 3.Όπου εν τω παρόντι αναφέρεται ο όρος "επιβλέπουσα Υπηρεσία" ως τοιαύτη νοείται είτε η Τεχνική Υπηρεσία της Εκκλησίας είτε οι προς τούτο δι' ειδικής συμβάσεως εξουσιοδοτούμενοι δια την άσκησιν της επιβλέψεως ιδιώται μηχανικοί υποκείμενοι εις τας διατάξεις του παρόντος. Άρθρον 66. Τελικαί διατάξεις. 1.Δια τα υπό των Νομικών Προσώπων της Εκκλησίας εκτελούμενα έργα ως διευθύνουσα τα έργα υπηρεσία νοείται δια μεν την Κεντρικήν Διοίκησιν του Ο.Δ.Δ.Ε.Π. η Τεχνική Υπηρεσία της Εκκλησίας, δι' άπαντα δε τα Π.Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Ε.Π. νοούνται οι κατά το άρθρον 3 της υπ' άριθ. 16/1971 Κανονιστικής Διατάξεως οριζόμενοι υπ' αυτού διπλωματούχοι μηχανικοί. 2.Ως προϊστάμενος της διευθυνούσης υπηρεσίας νοείται δια την ΤΥΕ ο προϊστάμενος αυτής, δια το Π.Δ.Σ. Θεσσαλονίκης ο Προϊστάμενος του εκείσε Τεχνικού τμήματος δια τα λοιπά δε Π.Δ.Σ. ο εντεταλμένος προς τούτο εκπρόσωπος αυτών εκ των εν τη παρ. 1 αναφερομένων. 3.Ως προϊσταμένη Αρχή νοείται το Κ.Δ.Σ. δια τον Κεντρικόν Ο.Δ.Δ.Ε.Π. και τα εξουσιοδοτημένα κατά Μητροπολιτικάς περιφερείας Π.Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Ε.Π. 4.Δια του παρόντος Κανονισμού καταργείται : α)Η υπ' αριθ. 5/1969 Κανονιστική Διάταξις και β)τα άρθρα 17, 18, 19, 20, 21 και 22 της 2/1969 Κανονιστικής Διατάξεως ως ταύτα ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως, εξαιρέσει των εις την επομένην παράγραφον αναφερομένων. 5.Άπαντα τα προ της δημοσιεύσεως του παρόντος Κανονισμού εκτελούμενα έργα διέπονται υπό της υπ' αριθ. 5/69 Κανονιστικής Διατάξεως. Άρθρον 67. Εναρξις ισχύος. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το περιοδικόν "ΕΚΚΛΗΣΙΑ". 33.Θ.δ.2 Εκτέλεση Έργων Αρμοδιότητας Εκκλησίας 241 Άρθρον 9. Τεύχη δημοπρατήσεως. 1.Αι δημοπρασίαι διενεργούνται βάσει εγκεκριμένης μελέτης κατά τα εν τη διακηρύξει οριζόμενα. 2.Η ως άνω μελέτη περιλαμβάνει πλην των τεχνικού περιεχομένου στοιχείων (διαγραμμάτων, τεχνικών υπολογισμών, τεχνικών προδιαγραφών κλπ.) και του σχεδίου της διακηρύξεως και τα ακόλουθα τεύχη δημοπρατήσεως εν όλω ή εν μέρει αναλόγως προς το σύστημα δημοπρατήσεως: α)Τεχνικήν περιγραφήν β)Τιμολόγιον μελέτης γ)Προϋπολογισμόν μελέτης δ)Συγγραφάς υποχρεώσεων. 3.Η Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει τους αναγκαίους προσδιορισμούς δια τον καθορισμόν του αντικειμένου του δημοπρατουμένου έργου από τεχνικής απόψεως, τους σχετικούς προς την φύσιν, τον χαρακτήρα, την θέσιν και την έκτασιν του έργου και εις περιπτώσεις συνθέτου έργου, ανάλυσιν των συγκροτούντων αυτό επί μέρους στοιχειωδών έργων, των διακρινομένων υπό αυτοτελείας εν τεχνική εννοία. 4.Το τιμολόγιον μελέτης περιέχει πλήρη περιγραφήν εκάστου είδους εργασίας και τας τιμάς μονάδος των εργασιών ως και τυχόν γενικούς όρους αφορώντας εις την εφαρμογήν των τιμών, εάν ούτοι δεν περιλαμβάνωνται εις την συγγραφήν υποχρεώσεων. Εις τας τιμάς μονάδος του τιμολογίου μελέτης δεν συμπεριλαμβάνεται ποσόν δια γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ. Δια πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι’ όφελος αυτού. «5.Ο προϋπολογισμός μελέτης ελέγχεται πάντοτε υπό της υπηρεσίας προ της εγκρίσεως διεξαγωγής της δημοπρασίας, αναθεωρούμενος ή μη κατά την κρίσιν ταύτης, δέον δε να είναι απηλλαγμένος λογιστικών λαθών. Εάν παρά τούτο υφίστανται τοιαύτα λογιστικά λάθη, εις τα γινόμενα των ποσοτήτων επί τας αντιστοιχούσας τιμάς ή εις τα αθροίσματα των δαπανών και τον υπολογισμόν ή άθροισιν του ποσοστού γενικών εξόδων, ο συμμετέχων εις την δημοπρασίαν εργολήπτης υποχρεούται να διορθώση τα λογιστικά ταύτα λάθη του προϋπολογισμού μελέτης. Εις ανάλογον διόρθωσιν προβαίνουν και αι Επιτροπαί διαγωνισμών, ενεργούοσαι περαιτέρω επί του ούτω διορθωθέντος προϋπολογισμού της μελέτης. Ο προϋπολογισμός μελέτης περιλαμβάνει»: Η πρώτη περίοδος της παρ. 5 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 7 Kανον. 68 / 1976 (τόμ. 33 σελ. 219). α)Τας εκτελεστέας εργασίας, ως αριβώς αύται περιγράφονται εν τω τιμολογίω κατ’ είδος, κεχωρισμένως κατά κατηγορίας εργασιών, τους αριθμούς των αντιστοίχων άρθρων του τιμολογίου, το είδος της μονάδος και την ποσότητα εκάστου είδους εργασίας, την τιμήν μονάδος εκάστου είδους εργασίας, τας εξ αυτών προκυπτούσας κατά την μελέτην δαπάνας κατ’ είδος εργασίας και το άθροισμα των δαπανών κατά κατηγορίαν εργασιών, συμβολιζόμενον δια του συμβόλου Σ με δείκτην τον δείκτην της αντιστοίχου κατηγορίας ως και το γενικόν άθροισμα του συνόλου των δαπανών συμβολιζόμενον δια του συμβόλου Σσ. Εκάστη εκ των άνω κατηγοριών δύναται να διαχωρίζηται εις ομάδας ομοειδών εργασιών προς εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος. Κατηγορία μη διαχωριζομένη θεωρείται ως μία ομάς. Εάν χορηγούνται υπό του κυρίου του έργου υλικά των οποίων η αξία εμπεριέχεται εις τας τιμάς μονάδος των εργασιών εις ας ταύτα χρησιμοποιούνται αφαιρεί Σελ. 358,24(β) Τεύχος 615 – Σελ. 126 ται εκ του ως άνω γενικού αθροίσματος δαπανών συμβολιζόμενα εις την περίπτωσιν ταύτην δια του συμβόλου Σσ, η αξία των υλικών τούτων και η προκύπτουσα διαφορά αποτελεί εν τοιαύτη περιπτώσει το άθροισμα δαπανών της μελέτης συμβολιζόμενον δια του συμβόλου Σσ. «β)Το χρηματικόν ποσόν δια γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ., δια πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι’ όφελος αυτού, υπολογιζόμενον βάσει του ως άνω γενικού αθροίσματος δαπανών της μελέτης καθοριζόμενον βάσει του παρόντος Κανονισμού εις 28% του ως άνω προκύπτοντος Σσ΄, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 64 του παρόντος». Το εδαφ. β΄ αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 7 Κανον. 68/1976 (τόμ. 33 σελ. 219). γ)Το άθροισμα των κατά τα προηγούμενα εδάφια α και β ποσών όπερ αποτελεί την κατά την μελέτην αξίαν του έργου, συμβολιζομένην δια του συμβόλου ΣΣ. δ)Ποσόν κατ’ εκτίμησιν δια δαπάνας απροβλέπτους ή μη δυναμένας να εκτιμηθούν εκ των προτέρων. Το άθροισμα της κατά άνω κατά την μελέτην αξίας (ΣΣ) και του κατά το παρόν εδάφιον ποσού δαπανών, αποτελεί την κατά την μελέτην συνολικώς προβλεπομένην δαπάνην του έργου. Εις περιπτώσεις έργων δυσχερούς προμετρήσεως, αντί των εν εδαφίω α της παρούσης παραγράφου στοιχείων, αναγράφεται μόνον το εκτιμώμενον γενικόν άθροισμα του συνόλου των δαπανών Σσ΄ αντί δε του εν εδαφίω δ΄ της προηγουμένης παραγράφου ποσού δι’ απροβλέπτους και λοιπάς δαπάνας, αναγράφεται ποσόν προς στρογγύλευσιν του προκύπτοντος εκ του ως άνω ποσού Σσ΄ και του κατά τα εδαφ. β΄ ποσού αθροίσματος ΣΣ. 6.Αι συγγραφαί υποχρεώσεων, γενικαί ή ειδικαί, περιλαμβάνουν τους δια την κατασκευήν του έργου συμφωνουμένους γενικούς ή ειδικούς όρους πάσης φύσεως ως οικονομικούς, κατασκευαστικούς, προθεσμίας, ρήτρας, πίνακας τυχόν χορηγουμένων υπό του κυρίου του έργου υλικών μετά της αποτιμήσεως αυτών, ως και την σειράν ισχύος των τευχών και σχεδίων.
| 100 |
1. ΝΟΜΟΣ 2569 της 19/26 Απρ. 1921 (ΦΕΚ Α΄ 68) Περί κυρώσεως της εν Παρισίοις υπογραφείσης την 30 Σεπτ.-13 Οκτ. 1919 Διεθνούς Συμβάσεως περί Αεροπλοΐας. Η μεταξύ της Ελλάδος και των λοιπών Κρατών συνομολογηθείσα και εν Παρισίοις την 30 Σεπτ.-13 Οκτ. 1919 υπογραφείσα Διεθνής Σύμβασις περί Αεροπλοΐας εξ άρθρ 43 και του προσθέτου αυτή πρωτοκόλλου, υπογραφέντος την 19 Απρ.-1 Μαΐου 1920 έχει πλήρη και νόμιμον ισχύν. Η ανωτέρω σύμβασις, δημοσιευθείσα εις ΦΕΚ Α΄ 390 της 31 Δεκ.1923 και τροποποιηθείσα δια δύο πρωτοκόλλων υπογραφέντων εν Παρισίοις την 1 Ιουν. 1935 και κυρωθέντων δια των από 22 Ιαν./16 Μαρτ. 1936 (ΦΕΚ Α΄ 132) πράξεων του Υπουργού των Εξωτερικών, αντικατεστάθη δια των διατάξεων της Συμβάσεως του Σικάγου της 7 Δεκ. 1944, κυρωθείσης δια του κατωτ. Νόμου 211/1947 (βλ. άρθρ. 80 αυτής).
| 85 |
40. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Ε2/2215 της 28 Μαΐου/12 Ιουν.1984 (ΦΕΚ Β΄ 368) Διορισμός και τοποθέτηση διδακτικού προσωπικού μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α)των άρθρων 13, 14 και 16 του Ν. 576/77, β)των άρθρων 11 παρ. 2 και 13 του Ν. 1351/83 και γ)του Π.Δ/τος 508/20.12.83 (ΦΕΚ 195), αποφασίζουμε: Άρθρο 1. Αιτήσεις για διορισμό. Καθορίζουμε τον τρόπο σύνταξης, τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων διοριστέων επετηρίδων των Κλάδων 1, 2, 4 (ειδικότητας μόνο Γερμανικής Φιλολογίας) 5, 7, 8 και 9 του Ν. 576/1977 της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής: 1.Οι διορισμοί σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων 1, 2, 4 (ειδικότητας μόνο Γερμανικής Φιλολογίας) 5, 7, 8 και 9 της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, των άρθρων 13 και 14 του Ν. 576/77, γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. 2.Όσοι έχουν τα προσόντα διορισμού για τις θέσεις των παραπάνω Κλάδων και επιθυμούν να διοριστούν σε δημόσια σχολεία της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά διορισμού στη διεύθυνση ή το γραφείο μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας τους. 3.Οι υποψήφιοι για διορισμό που το πτυχίο τους περιλαμβάνει δύο ειδικότητες και τους παρέχει τη δυνατότητα διορισμού σε θέσεις και των δύο ειδικοτήτων, υποχρεούνται να δηλώσουν κατά την υποβολή της αίτησής τους για διορισμό στη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση την ειδικότητα που προτιμούν για να γράφουν στους πίνακες διοριστέων (Επετηρίδες) της ειδικότητάς τους. Η δήλωση αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί ή τροποποιηθεί παρά μόνο με την υποβολή νέας αίτησης διορισμού, από την ημερομηνία υποβολής της οποίας καθορίζεται νέα σειρά διορισμού τους. Αντίγραφα των αιτήσεων φυλάσσονται στο αρχείο των διευθύνσεων και γραφείων μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι Προϊστάμενοι των παραπάνω Διευθύνσεων ή Γραφείων εκπ/σης με ευθύνη τους θα ελέγχουν το νομότυπο και την πληρότητα των δικαιολογητικών και ιδιαίτερα τις βεβαιώσεις πείρας, και θα τα στέλνουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Προσωπικού Τ.Ε.Σ. τμήμα Γ΄) ως εξής: Όσα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 15 κάθε μήνα θα στέλνονται στις 16 του ίδιου μήνα και όσα θα υποβάλλονται από 16 μέχρι 31 θα στέλνονται στη 1η του επόμενου μήνα. Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές. 4.Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στο Υπουργείο μέσα σε ένα (1) έτος από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους απ’ αυτές με συμπληρωματική αίτηση το σχετικό πιστοποιητικό Στρατολογίας. 5.Οι υποψήφιοι για διορισμό έχουν δικαίωμα να δηλώσουν στην αίτησή τους μέχρι 15 το πολύ Νομούς ή Νομαρχιακά Διαμερίσματα που επιθυμούν να διοριστούν με σειρά προτίμησης και τους λόγους κριτήρια του άρθρου 4 αυτής της απόφασης που συνηγορούν για την τοποθέτησή τους στις προτιμήσεις τους αυτές. 6.Επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ/νση προσωπικού Τ.Ε.Σ. – τμήμα Γ΄) μέχρι σαράντα (40) τουλάχιστον μέρες πριν από το διορισμό των ενδιαφερομένων στις περιπτώσεις που μεταβληθούν οι λόγοι – κριτήρια για την τοποθέτησή τους σε Νομούς ή Νομαρχιακά Διαμερίσματα. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιολογείται η αλλαγή της αρχικής σειράς προτιμήσεων ή και αναγραφή νέων, μέχρι όμως δέκα πέντε (15) συνολικά. Άρθρο 2 Πίνακες διοριστέων. 1.α)Η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου συντάσσει ετησίους πίνακες διοριστέων (επετηρίδες) για κάθε ημερολογιακό έτος των πτυχιούχων που υπέβαλαν αίτηση για διορισμό στο έτος αυτό κατά κλάδο και ειδικότητα με σειρά που προκύπτει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου στην αρμόδια διεύθυνση ή γραφείο μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που την ίδια ημερομηνία έχουν υποβληθεί περισσότερες από μια αιτήσεις τότε η σειρά καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. β)Οι πίνακες συντάσσονται έως και το τέλος Φεβρουαρίου και επικυρώνονται από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία σύνταξής τους και ισχύουν μέχρι να διορισθούν όλοι όσοι είναι γραμμένοι σ’ αυτούς. γ)Στους πίνακες αυτούς προτάσσονται υποχρεωτικά τα παιδιά των θυμάτων και αναπήρων πολέμου ως και αναπήρων ειρηνικής περιόδου και μετά τα παιδιά των πολυτέκνων σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την προστασία τους. Η σειρά μεταξύ των προτασσομένων καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή την παράγραφο. δ)Οι υποψήφιοι που έχουν προταθεί στους πίνακες ως παιδιά πολυτέκνων αν κατά το χρόνο του διορισμού τους έχουν χάσει την ιδιότητα αυτή μεταφέρονται σε σειρά ανάλογη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για διορισμό τους. 2.α)Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τους συντασσόμενους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου και η σειρά αρχαιότητας των διοριζομένων καθορίζεται στην απόφαση διορισμού από το βαθμό του πτυχίου και σε περίπτωση ισοβαθμίας από τον αριθμό Πρωτοκόλλου της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου. 2.β)Όσοι είναι κάτοχοι ισοτίμων πτυχίων ομοταγούς σχολής της Αλλοδαπής (ισοτιμία) και όταν η βεβαίωση ισοτιμίας δεν αναφέρει βαθμολογία ή χαρακτηρισμό έπονται στην αρχαιότητα των διοριζομένων που τα πτυχία τους αναφέρουν βαθμολογία ή χαρακτηρισμό. Σε περίπτωση που διορίζονται μαζί περισσότεροι από ένας υποψήφιοι με ισοτιμία η αρχαιότητα τους προκύπτει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διορισμού στη δ/νση ή γραφείο μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και αν πάλι συμπίπτει η ημερομηνία υποβολής, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός πρωτοκόλλου της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3.Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καταρτίζεται πίνακας διοριστέων με σειρά που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 1 αυτής της απόφασης και πριν από το τέλος του έτους στις περιπτώσεις που έχουν εξαντληθεί οι πίνακες διοριστέων του προηγούμενου έτους. 4.Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διορίζονται κάθε φορά τόσοι εκπαιδευτικοί, όσες οι ανάγκες των σχολείων και με τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων για διορισμό στους πίνακες. (Μετά τη σελ. 516,474) Σελ. 516,475 Τεύχος ΣΤ113-Σελ. 79 Προσωπικό Επαγγελματικών Σχολών 32.Ε.ι.40 Κανένας δεν διορίζεται από πίνακες νεώτερων ετών, αν δεν διοριστούν οι γραμμένοι στους πίνακες των προηγούμενων ετών. 5.Κατά τους διορισμούς παραλείπονται μόνο όσοι δεν έχουν υποβάλλει πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής τους απ’ αυτές. 6.Οι παραλειφθέντες από τους διορισμούς υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου εφόσον υποβάλλουν το σχετικό πιστοποιητικό στρατολογίας μέσα σε ένα (1) έτος από την αποστράτευσή τους ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, προτάσσονται κατά τους επόμενους διορισμούς και κατά την σειρά που είχαν στον αρχικό πίνακα για διορισμό. Αν όμως παραλείψουν να υποβάλλουν το πιστοποιητικό αυτό μέσα στην παραπάνω προθεσμία διαγράφονται οριστικά από τους πίνακες και έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με νέα αίτησή τους την εγγραφή τους σε νέους πίνακες και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της απόφασης αυτής. 7.Οι υποψήφιοι που δεν επιθυμούν να διορισθούν μετά την εγγραφή τους σε πίνακες διοριστέων, υποβάλλουν στην αρμόδια Δ/νση του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετική αίτηση διαγραφής τους από τους πίνακες σαράντα (40) τουλάχιστον μέρες πριν από το διορισμό τους. Η υπηρεσία υποχρεώνεται στην περίπτωση αυτή να επιστρέψει τα δικαιολογητικά της προηγούμενης αίτησης. 8.Οι διαγραφέντες από τους πίνακες υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αρχικής αίτησης για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής. 9.Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για διορισμό σε θέσεις εκπ/κού προσωπικού υποψήφιοι των κλάδων, 1, 2, 5 7 και 8 όσοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στις δ/νσεις ή γραφεία μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχουν συμπληρώσει το 40 έτος της ηλικίας τους. Προκειμένου για τον κλάδο 4 (ειδικότητας μόνο Γερμανικής Φιλολογίας) και κλάδο 9 ορίζεται ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού το προβλεπόμενο από τις γενικές διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα. Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού σε θέσεις όλων των κλάδων ανέρχεται κατ’ εξαίρεση στο 50ο έτος για αυτούς που έχουν δέκα χρόνια τουλάχιστον προϋπηρεσία από την κτήση του τυπικού προσόντος διορισμού (πτυχίου) στο δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή σε οργανισμούς κοινής ωφελείας ή σε ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής ή της Κυπριακής δημοκρατίας ή σε ιδιωτικές τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές. 10.Η πείρα που απαιτείται για τους παραπάνω κλάδους ως προσόν διορισμού πρέπει ν΄ αποδεικνύεται: α)με βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα ή επιθεώρηση εργασίας. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης βεβαίωσης του εργοδότη, η πείρα αποδεικνύεται μόνο με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα ή επιθεώρηση εργασίας, β)με βεβαίωση της υπηρεσίας εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσιου οργανισμού (ΟΣΕ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ) ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλης υπηρεσίας που ελέγχεται από το κράτος, γ)με βεβαίωση του υπουργείου εργασίας ότι ο υποψήφιος είναι Σελ. 516,476 Τεύχος ΣΤ113-Σελ. 80 γραμμένος στις μισθοδοτικές καταστάσεις εφόσον η απασχόληση γίνεται σε επιχείρηση συγγενικού προσώπου που δεν δικαιολογεί ασφάλιση, δ)με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα συνοδευόμενη από αντίστοιχη οικονομικής εφορίας στην οποία να φαίνεται ότι ο φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση του συγκεκριμένου ελεύθερου επαγγέλματος, για τις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ε)με βεβαίωση του αρμόδιου διοικητή της μονάδας ότι ο υποψήφιος κατά τη στρατιωτική του θητεία απασχολήθηκε σε ανάλογη με την ειδικότητα του πτυχίου του εργασία. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση διορισμού. Αιτήσεις για διορισμό χωρίς υποβολή της βεβαίωσης αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη. 11.Η εγγραφή υποψηφίων για διορισμό στους πίνακες διοριστέων (επετηρίδες) δεν επιτρέπεται εφόσον οι υποψήφιοι, δεν έχουν τα πλήρη προσόντα που προβλέπονται από το άρθρ. 14 του Ν. 576/1977. 12.Όσοι διορίζονται και δεν αποδέχονται τον διορισμό ή παραιτούνται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού τους δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν νέα αίτηση διορισμού αν δεν περάσουν δύο ολόκληρα χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού ή αποδοχής της παραίτησης αντίστοιχα. Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά παράβαση του όρου αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη. Άρθρο 3 Τοποθέτηση νεοδιοριζομένων. 1.Το Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΚΕΤΕ διορίζεται στις δ/νσεις και τα γραφεία και διατίθενται στα ΚΕΤΕ με απόφαση των προϊσταμένων αυτών ύστερα από γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΠΣΤΕΕ), σε αριθμό ανάλογο των αναγκών των σχολείων και σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρ. 4 της απόφασης αυτής. 2.Μετά τη συμπλήρωση ενός σχολικού έτους δοκιμαστικής υπηρεσίας ο προϊστάμενος της διεύθυνσης ή του γραφείου εκπ/σης μετά από απόφαση του ΠΣΤΕΕ δίνει οργανική θέση σε συγκεκριμένο ΚΕΤΕ ή μεμονωμένη σχολική μονάδα στους παραπάνω διοριζόμενους. 3.Η τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων γίνεται σε κενές θέσεις σχολείων της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων. 4.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διοριζομένων στα σχολεία των νομών Αττικής και Θεσ/νίκης, Κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι κενές θέσεις των σχολείων αυτών δεν μπορούν να πληρωθούν με μετάθεση εκπαιδευτικών όταν δεν υπάρχουν αιτήσεις ενδιαφερομένων επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε σχολεία του νομού Αττικής και Θεσ/νίκης, που βρίσκονται εκτός των περιφερειών τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης για την Αθήνα και τέως Δήμου Θεσ/νίκης. 32.Ε.ι.40 Προσωπικό Επαγγελματικών Σχολών Άρθρο 4. Κριτήρια για την τοποθέτηση. 1.Η τοποθέτηση των διοριζομένων εκπαιδευτικών της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια: α)Ο διοριζόμενος που ο ή η σύζυγός του εργάζεται μόνιμα στο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα που ζητά τοποθέτηση, παίρνει τρεις (3) μονάδες. Η απόδειξη του τόπου εργασίας και του χρόνου, γίνεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά: Ι.Αν ο ή η σύζυγος είναι υπάλληλος του δημοσίου ή νπδδ ή δημόσιου οργανισμού (ΟΣΕ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ.) ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλης υπηρεσίας που ελέγχεται από το κράτος, ο τόπος και ο χρόνος εργασίας του αποδεικνύεται με βεβαίωση της υπηρεσίας του. ΙΙ.Αν ο ή η σύζυγος εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση ή σε αγροτικές κτηνοτροφικές κλπ. ασχολίες, ο τόπος εργασίας του αποδεικνύεται με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κλπ.). Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να φαίνεται πως ο ή η σύζυγος εργάζεται στον ίδιο Νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα περισσότερο από ένα (1) έτος και είναι συνέχεια ασφαλισμένος. β)Ο διοριζόμενος που είναι έγγραφος χωρίς παιδιά παίρνει μια (1) μονάδα (διαρκούντος του γάμου). γ)Ο διοριζόμενος έγγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος με παιδιά στην επιμέλειά του ή άγαμος με παιδιά αναγνωρισμένα και ασκεί την επιμέλεια, αν έχει ένα (1) παιδί παίρνει δύο (2) μονάδες, αν έχει δύο παιδιά τρεις (3) μονάδες, αν έχει τρία παιδιά παίρνει τέσσερις (4) μονάδες. Τα κριτήρια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής αποδεικνύοται με πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή με ληξιαρχική πράξη ή δικαστική απόφαση όπου απαιτείται και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ισχύσουν αθροιστικά οι δύο περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις των διαζευγμένων η επιμέλεια των παιδιών αποδεικνύεται με αντίγραφο, της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις των αγάμων με παιδιά αναγνωρισμένα, η επιμέλεια των παιδιών, αποδεικνύεται με αντίγραφο της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου ή με αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή με αντίγραφο διάταξης τελευταίας βούλησης. δ)Ο διοριζόμενος που ζητάει τοποθέτηση στο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα σε δήμο ή κοινότητα του οποίου είναι δημότης παίρνει τρεις (3) μονάδες. Το κριτήριο αυτό της εντοπιότητας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή της κοινότητας. ε)Ο διοριζόμενος που έχει παιδί σπαστικό ή τυφλό ή κωφάλαλο ή που πάσχει από πάθηση νεφρών και υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή που πάσχει από μεσογειακή αναιμία και υποβάλλεται σε συνεχείς αιμοληψίες ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια που χρειάζεται αποδεδειγμένα ειδική θεραπεία ή έχει τέσσερα και περισσότερα παιδιά, τοποθετείται κατά προτεραιότητα και χωρίς σύγκριση σε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα της προτίμησής του. Η ασθένεια των παιδιών αποδεικνύεται με πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής ή κρατικού νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε το παιδί. 2.Για την τοποθέτηση των διοριζομένων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο κριτηρίων του άρθρου αυτού και προτιμάται εκείνος που συγκεντρώνει μεγαλύτερο άθροισμα μονάδων με εξαίρεση την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 που η τοποθέτησή τους γίνεται χωρίς σύγκριση σε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα της προτίμησής τους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις για συμπλήρωση με διορισμό. 3.Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο άθροισμα των μονάδων η σύγκριση μεταξύ των ισοβαθμούντων γίνεται με την εξής σειρά: α)Εντοπιότητα β)Συνυπηρέτηση γ)Με παιδιά κατά φθίνουσα σειρά δ)Χωρίς παιδιά ε)Σειρά εγγραφής στους πίνακες διοριστέων. 4.Αν δύο υποψήφιοι που διορίζονται έχουν λόγους να διορισθούν στον ίδιο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα (σύζυγοι, αδέλφια, αρραβωνιασμένοι κλπ) υποχρεούνται να δηλώσουν τούτο στην αρχική ή συμπληρωματική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή αν ο ένας από τους δύο δεν συγκεντρώνει μονάδες για να τοποθετηθεί στο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα που μπορεί να τοποθετηθεί ο άλλος, τότε υποχρεωτικά τοποθετούνται και οι δύο σε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα που μπορεί να τοποθετηθεί αυτός που έχει τις λιγότερες μονάδες ή άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 5.Τα κριτήρια του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν και κατά το χρόνο διορισμού των υποψηφίων. Σε περίπτωση μεταβολής των κριτηρίων της αρχικής και συμπληρωματικής αίτησης ο υποψήφιος υποχρεούται με υπεύθυνη δήλωση του να δηλώσει πριν σαράντα (40) τουλάχιστον μέρες από τον διορισμό ποια από τα κριτήρια αυτά έπαψαν να υπάρχουν. 6.Όταν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των διοριζομένων στις προτιμήσεις που έχουν δηλώσει σύμφωνα με τις μονάδες που έχουν, τότε τοποθετούνται υποχρεωτικά σε άλλους νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας. Άρθρο 5. Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις. 1.Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση διορισμού και δεν έχουν διορισθεί επειδή δεν έχουν υποβάλει το πιστοποιητικό στρατολογίας στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, υποχρεούνται μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης να υποβάλλουν το πιστοποιητικό τούτο, για να διορισθούν στους επόμενους διορισμούς. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλουν το πιστοποιητικό τούτο στην παραπάνω προθεσμία θα διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων. 2.Οι υπουργικές αποφάσεις: α)αριθ. Φ.422.11/66918/Α163/23.6.77 (ΦΕΚ 677/16.7.1977 τ.Β΄) «περί διαδικασίας πληρώσεως των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως» και β) Ε2/4828/24.6.1983 (ΦΕΚ 392/6.7.83 τ.Β΄) τρόπος σύνταξης πινάκων διοριστέων (επετηρίδων) στους κλάδους 1, 2, 5 και 8 της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης των άρθρων 13 και 14 του ν.576/1977, καταργούνται από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής. 3.Οι υποψήφιοι για διορισμό των κλάδων που αναφέρονται σ’ αυτή την απόφαση, έχουν δικαίωμα από 1.1.85 να δηλώσουν στην αίτησή τους (αρχική ή συμπληρωματική) μέχρι 15 το πολύ νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα που επιθυμούν να διοριστούν, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της ίδιας απόφασης. Όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υποβάλλουν τη συμπληρωματική αίτηση σύμφωνα μ’ αυτή την παράγραφο θα ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις της αρχικής αίτησης (4 νομοί) και σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους θα κριθούν για τοποθέτηση σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. (Μετά τη σελ. 516,476) Σελ. 516,477 Τεύχος ΣΤ113-Σελ. 81 Προσωπικό Επαγγελματικών Σχολών 32.Ε.ι.40
| 173 |
26. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 404 της 7/26 Νοεμ. 1986 (ΦΕΚ Α΄ 182) Αναδοχή τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου Ι «Διατάξεις αναφορών περιστατικών ρύπανσης με επιβλαβείς ουσίες» και του Παραρτήματος ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης 1973, «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» (MARPOL 73/78), καθιέρωση τύπου βιβλίου Φορτίου και Εγχειριδίου πρότυπων για τις διαδικασίες και διατάξεις απόρριψης στη θάλασσα υγρών επιβλαβών ουσιών. Έχοντάς υπόψη: 1.Τα άρθρα δεύτερο, τρίτο, έβδομο, παρ. 1(β), ενδέκατο και δωδέκατο του Νομ. 1269/82 (ΦΕΚ 89 Α΄/82), με τον οποίο κυρώθηκε η διεθνής σύμβαση «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία», του 1973 και το Πρωτόκολλο του 1978 που αναφέρεται σ’ αυτή τη σύμβαση (MARPOL 73/78) (ανωτ. αριθ. 15). 2.Τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ): (α)Αριθ. 21(22) της 5.12.1985 «υιοθέτηση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (που αναφέρεται στο Πρωτόκολλο Ι της Διεθνούς Σύμβασης 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 το σχετικό με αυτή)» και (β)Αριθ. 16(22) της 5.12.1985 «υιοθέτηση τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης, από πλοία του 1973 (που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 του σχετικού με αυτή)». 3.Τους κανονισμούς 5, παρ. 3(β), 8(8) και 9 του Παραρτήματος ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης MAPROL 73/78. 4.Το άρθρ. 46, παρ. 1(ι) του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 216 Α΄/1973) «Κώδικας Δημόσιου Ναυτικού Δικάιου». 5.Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 479/31.7.1986 με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίσαμε: Αποδοχή τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου και του Παραρτήματος ΙΙ της Δ. Σύμβασης MARΡOL 73/78. Άρθρο Πρώτο.-1.Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις των διατάξεών του: (α)Πρωτοκόλλου Ι του σχετικού με τις αναφορές περιστατικών ρύπανσης στα οποία περιλαμβάνονται επιβλαβείς ουσίες, της Διεθνούς Σύμβασης «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» του 1973 (MARΡOL 73/78.), που υιοθετήθηκαν με την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) αριθ. 21(22) της 5.12.85 και (β)Παραρτήματος ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» του 1973 (MARΡOL 73/78) που υιοθετήθηκαν με την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) αριθ. 16(22) της 5.12.85. 2.Τα κείμενα των πιο πάνω αποφάσεων του ΙΜΟ στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής: (Ακολουθεί κείμενο).
| 220 |
3. ΝΟΜΟΣ 3087 της 8/10 Ιουλ. 1924 Περί συγχωνεύσεως του δικαστικού αρχείου Μικράς Ασίας μετά του γενικού αρχείου του Υπουργείου της Δικαιοσύνης και περί μονιμοποιήσεως εκτάκτων τινών υπαλλήλων. Αρθρ.1.-1.Το εν τω Υπουργείω της Δικαιοσύνης ιδρυθέν δια του Ν.Δ/τος της 13/28 Οκτ. 1923 δικαστικόν αρχείον Μ. Ασίας συγχωνεύεται με το γενικόν αρχείον του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, διατηρούν ην έχει ιδίαν ταξινόμησιν των εγγράφων και λειτουργούν κατά τα λοιπά συμφώνως προς τας διατάξεις του ρηθέντος Ν.Δ/τος της 13/13 Οκτ. 1922. 2.Οι παρ’ αυτώ υπηρετούντες κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος δύο έκτακτοι υπάλληλοι θέλουσι μετατεθή δια πράξεως του υπουργού εις το γενικόν αρχείον του Υπουργείου της Δικαιοσύνης ως ταξινόμοι, ιδρυομένων δύο τοιούτων θέσεων επί βαθμώ και αποδοχαίς ακολούθου. Μετά διετή υπηρεσίαν, συνυπολογιζόμενης και της ως εκτάκτων τοιαύτης εν τω δικαστικώ αρχείω Μ. Ασίας, δύνανται να χορηγηθώσιν, εις τους δύο ρηθέντας υπαλλήλους αι αποδοχαί γραμματέως β' τάξεως, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του διοικητικού συμβουλίου. 3.Καταργούνται δύο θέσεις ακολούθων εν τω υπουργείω της Δικαιοσύνης και αι δύο θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων του δικαστικού αρχείου Μ. Ασίας. Το εν παραγρ. 1 αναφερόμενον Δ/μα είναι προφανώς το Ν.Δ. 13/15 Οκτ. 1922 (ανωτέρω αριθ. 2). Βλ. και άρθρ. 1 Ν. 237/1943 (6.Αα.37). Άρθρ.2.-1. Έκτακτοι υπάλληλοι προσληφθέντες εν τω τμήματι της στατιστικής κατά την διάταξιν του άρθρ. 16 του ν. ΓπΝΖ' (6.Αα.3) ή ως αναπληρωταί στρατευθέντων, δύνανται εντός δύο μηνών από της ισχύος του παρόντος να μονιμοποιηθώσι, διοριζόμενοι γραφείς α' μεν τάξεως, εάν υπηρέτησαν ευδοκίμως επί οκταετίαν τουλάχιστον εν τω Υπουργείω της Δικαιοσύνης, γραφείς β' τάξεως, αν έχωσιν απολυτήριον γυμνασίου ή εμπορικής σχολής ή πτυχίον διδασκαλείου θηλέων, υπηρέτησαν δε επί έτος τουλάχιστον ευδοκίμως ως έκτακτοι ή ως αναπληρωταί. 2.Επίσης δύνανται εντός της αυτής προθεσμίας να μονιμοποιηθώσι διοριζόμενοι εις θέσιν γραφέως β' τάξεως εν τοις γραφείοις του αρχείου και του πρωτοκόλλου οι εν αυτοίς υπηρετήσαντες ευδοκίμως επί τριετίαν τουλάχιστον ως έκτακτοι ή απεσπασμένοι επί έν έτος έχοντες απολυτήριον γυμνασίου κατά την διάταξιν της παρ. 3 του άρθρ. 2 του ν. 1580 (9.Δβ.) και εάν δεν έχωσιν τα εν τη παρ. 1 προσόντα, μη δυνάμενοι όμως, εάν στερώνται τοιούτων, να τοποθετηθώσιν εις άλλο πλην των ειρημένων γραφείων. 3.Δια τους κατά τας παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου διορισμούς απαιτείται σύμφωνος του διοικητικού συμβουλίου γνωμοδότησις, αποφαινομένου κατόπιν ητιολογημένης εκθέσεως του οικείου τμηματάρχου. 4.Ο κατά τας προηγουμένας παραγράφους διορισμός γίνεται εις κενάς θέσεις. Άρθρ.3.-Η υπηρεσία εν θέσει υπογραμματέως παρά πολυμελεί δικαστηρίω (και στρατοδικείω) συνυπολογίζεται κατά το ήμισυ της διαρκείας αυτής προς συμπλήρωσιν της απαιτουμένης δια την προαγωγήν ακολούθου εις θέσιν υπουργικού γραμματέως β' τάξεως διετίας εφ' όσον ή εν θέσει ακολούθου υπηρεσία είναι τουλάχιστον ενιαύσιος. Βλ. ήδη ν. 1811/1951 περί Κώδικος καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών υπαλλήλων (τόμ. 2).
| 145 |
133. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1889 της 17/17 Ιουλ. 1990 (ΦΕΚ Α΄ 93) Ρύθμιση επειγόντων θεμάτων ποδοσφαίρου. Άρθρ.1.-1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α΄ εθνικής κατηγορίας ανατίθεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.), εφαρμοζομένων των διατάξεων του Νόμ. 879/1979 «περί ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών» και των κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών γενικά πράξεων. Η Ε.Π.Ο. έχει την ανώτατη εποπτεία και έλεγχο του ανωτέρω πρωταθλήματος, λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως των υποκειμένων σε έφεση αποφάσεων των οργάνων της Ε.Π.Α.Ε, κατά τους ορισμούς των οικείων διατάξεων, η δε Ε.Π.Α.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητές της μέσα στα πλαίσια του καταστατικού, των κανονισμών, των αποφάσεων και των σκοπών της Ε.Π.Ο. 2.Ομοίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρ. 21, 23 και 24 του Π.Δ. 550/1979 (ανωτ. αριθ. 70), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 1079/1980. Οι αποφάσεις της προβλεπόμενης από το ανωτέρω άρθρ. 21 επιτροπής επιλύσεως οικονομικών διαφορών, η οποία καθίσταται αρμόδια και για τα αντίστοιχα θέματα των προπονητών, υπόκεινται σε έφεση ενώπιον της αντίστοιχης επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), ασκούμενη μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης. 3.Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 17970/25.7.1986 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρ. 35 του Νόμ. 1646/1986 «Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας κ.λπ.», σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο καταργούνται. Εκκρεμείς υποθέσεις από το πρωτάθλημα της Α΄ εθνικής κατηγορίας περιόδου 1989-90 κρίνονται από τα όργανα, που προβλέπονται από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. Άρθρ.2.-Στην Ε.Π.Ο. λειτουργούν, ως όργανα αυτής, επιτροπές, συμβούλια ή μονομελή όργανα, κατά περίπτωση, για όλα τα θέματα, που ανάγονται στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος του ποδοσφαίρου, στον καθορισμό των αρχών, που διέπουν το άθλημα του ποδοσφαίρου, στην οργάνωση και διεξαγωγή των πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς της, στη διαιτησία και στην άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, αρμοδιότητες κρατικών οργάνων, οι οποίες εφεξής ασκούνται από την Ε.Π.Ο. και τα όργανά της. Με την ίδια ή όμοια απόφαση ορίζονται, κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, ο τρόπος συγκρότησης των ανωτέρω επιτροπών, συμβουλίων ή μονομελών οργάνων, ο κύκλος προέλευσης των μελών αυτών, τα ελάχιστα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν αυτά, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρ. 25 του Νόμ. 423/1976 «περί γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων στον εξωσχολικόν αθλητισμόν». Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Ο. συγκαλεί έκτακτη καταστατική γενική συνέλευση των μελών της, πραγματοποιούμενη μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, μη ισχυουσών των σχετικών προθεσμιών του καταστατικού αυτής, με αντικείμενο την εφαρμογή του καταστατικού της προς τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Άρθρ.3.-Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αντί για τη σελ. 647) Σελ. 647(α) Τεύχος 1154-Σελ. 41 263 Εξωσχολική Σωματική Αγωγή 32.Η.δ.132-133
| 18 |
79. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. 14978/Α104 της 5/12 Φεβρ. 1973 (ΦΕΚ Β' 180) Περί εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, βαθμολογίας και εξετάσεων των Μέσων και Κατωτέρων Επαγγελματικών Σχολών. Με την Ε/3760/21 Απρ. - 2 Μαΐου 1980 (ΦΕΚ Β' 428) αποφ. Υπ. Παιδείας ορίζεται ότι για τα θέματα που αφορούν τη λήξη διδασκαλίας μαθημάτων, τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων και την έκδοση αποτελεσμάτων ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα θέματα για τις Μέσες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές του άρθρ. 6 Νόμ. 576/1977 (κατωτ. αριθ. 101).
| 173 |
11. ΝΟΜΟΣ 3653 της 2/13 Οκτ. 1928 Περί κυρώσεως συμβάσεως Ελλάδος - Αλβανίας περί εμπορίου και ναυτιλίας. Άρθρ.19.-Η εθνικότης των πλοίων θα κρίνηται κατά τους νόμους του Κράτους εις ο το υπό κρίσιν πλοίον ανήκει. Τα πιστοποιητικά καταμετρήσεως και λοιπά έγγραφα σχετικά προς την χωρητικότητα, τα παρεχόμενα παρ’ ενός των Υψηλών συμβαλλομένων Μερών, θα αναγνωρίζωνται και θα επαρκώσιν εν τη χώρα του ετέρου προς καθορισμόν της χωρητικότητος των πλοίων, άνευ αναθεωρήσεως της καταμετρήσεώς των. Εξαιρουμένης της περιπτώσεως δικαστικής εκποιήσεως, τα πλοία ή πλοιάρια πάσης φύσεως ενός των συμβαλλομένων Μερών δεν θα δύνανται να μεταβάλλουν εθνικότητα εν τη χώρα του ετέρου άνευ δηλώσεως περί αποβολής της σημαίας, συνεπαγομένης ειδικήν έγκρισιν της Κυβερνήσεως του Κράτους από του οποίου εξαρτώνται.
| 275 |
18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Φ.37/195 της 1/24 Φεβρ. 1983 (ΦΕΚ Β' 76) Αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών.
| 331 |
36. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 734 της 30 Οκτ./1 Νοεμ. 1968 (ΦΕΚ Α΄ 253) Περί των προϋποθέσεων αναγνωρίσεως της θαλασσίας υπηρεσίας Ελλήνων Ναυτικών επί πλοίων υπό ξένας σημαίας ως τοιαύτης παρεχούσης δικαίωμα δια την απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος. Έχοντες υπ' όψιν : α)Το εδάφ. Β' της παρ. 1 του άρθρ. 9 του Κ.Ν.Δ. 2689/1953 «περί διπλωμάτων, πτυχίων και αδειών ναυτικής ικανότητος εν τω εμπορικώ ναυτικώ» (ΦΕΚ 27 Α'/1954) ως τούτο αντικατασταθέν δια του άρθρ. 9 του Α.Ν. 373/1968 «περί απογραφής και εκπαιδεύσεως εν τω Ε.Ν. κλπ.» (ΦΕΚ 79 Α΄/1968) ισχύει σήμερον. β)Την υπ' αριθ. 15/1968 σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού. γ)Την υπ' αριθ. 662/1968 γνώμην του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει του επί της Εμπορικής Ναυτιλίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: Άρθρον μόνον.-Θαλασσία υπηρεσία, διανυομένη μετά την 1ην Μαρτ. 1969 παρ’ Ελλήνων ναυτικών επί πλοίων υπό ξένην σημαίαν, λαμβάνεται υπ' όψιν προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος εφ' όσον και επί όσον χρόνον οι πλοιοκτήται ή διαχειρισταί του πλοίου έχουν συνάψει α)μετά της Πανελληνίου Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.) και των επί μέρους Κλαδικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων σύμβασιν της εγκρίσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, περί των όρων εργασίας, αμοιβών και προστασίας εν γένει του εξ Ελλήνων ναυτικών πληρώματός του και β)Σύμβασιν ασφαλίσεως του εξ Ελλήνων ναυτικών πληρώματος μετά του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.). Για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών της Ε.Ο.Κ. βλέπε Π.Δ. 12/31 Δεκ. 1992-1 Φεβρ. 1993 (ΦΕΚ Α' 5), κατωτ. αριθ. 85. (Αντί για τη σελ. 486,23) Σελ. 486,23(α) Τεύχος 1167 - Σελ. 9 Διπλώματα και άδειες ναυτικής ικανότητας 19.Ε.γ.36 Σελ. 486,24(α) Τεύχος 1167 - Σελ. 10 19.Ε.γ.37 Διπλώματα και άδειες ναυτικής ικανότητας 19.Ε.γ.37 Διπλώματα και άδειες ναυτικής ικανότητας (Αντί της σελ. 486,25) Σελ. 486,25(α) 363-015 Διπλώματα και άδειες ναυτικής ικανότητας 19.Ε.γ.37 19.Ε.γ.38 Διπλώματα και άδειες ναυτικής ικανότητας 19.Ε.γ.38 Διπλώματα και άδειες ναυτικής ικανότητας 19.Ε.γ.38 Διπλώματα και άδειες ναυτικής ικανότητας Διπλώματα και άδειες ναυτικής ικανότητας 19.Ε.γ.38 Σελ. 486,26(α) 363- 016
| 168 |
10. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1143 της 5/11 Οκτ. 1949 Περί ιδρύσεως μεταφραστικού Γραφείου παρά τω Πρωτοδικείω Ρόδου. Έχοντες υπ’ όψη το ψήφισμα ΞΗ΄ της 29 Ιουλίου 1949 της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν Ψηφισμάτων και Νομοθετικών Διαταγμάτων κατά την διάρκειαν των διακοπών της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής» την κατά την συνεδρίασιν ΚΔ΄ της 26 Σεπτ. 1949 ληφθείσαν απόφασιν της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: Άρθρ.1.-Παρά τω Πρωτοδικείω Ρόδου συνιστάται μεταφραστικόν Γραφείον, αρμόδιον δια τας μεταφραστικάς εργασίας πάντων των εν Ρόδω δικαστηρίων. Το προσωπικόν του μεταφραστικού Γραφείου αποτελείται εξ ενός ερμηνέως της Ιταλικής και Τουρκικής γλώσσης επί βαθμώ και αποδοχαίς Γραμματέως Πρωτοδικών. Ο ερμηνεύς εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του διέπεται υπό των ισχυουσών διατάξεων του Οργανισμού των Δικαστηρίων, της Γραμματείας των Δικαστηρίων και του Νόμ. 148/1914 «περί μεταφραστικών Γραφείων και αρχειοφυλακείων εν ταις προσαρτωμέναις χώραις και περί ερμηνέων ξένων γλωσσών» (ανωτέρω αρ. 3). Ως προς τα προσόντα διορισμού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως αι σχετικαί διατάξεις του νόμ. 148/1914 (ανωτ. αρ. 3). Άρθρ.2.-Εξαιρετικώς κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, ο παρά του Στρατιωτικού Διοικητού Δωδεκανήσου διορισθείς προσωρινός υπάλληλος ως ερμηνεύς του μεταφραστικού γραφείου, δύναται να διορισθή ως δόκιμος ερμηνεύς επί βαθμώ και αποδοχαίς Γραμματέως Πρωτοδικών, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αδιαφόρως εάν κέκτηται το κατά τας κειμένας διατάξεις προσόντα. Ούτος μετά συμπλήρωσιν ετησίας υπηρεσίας ως δοκίμου δύναται να μονιμοποιηθή εν τη θέσει ταύτη, δια Β. Διατάγματος προτάσει του Υπουργού της Δικαιοσύνης, κατόπιν συμφώνου γνώμης Επιτροπής αποτελουμένης εκ του προέδρου και Εισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου και του αρχαιοτέρου Εφέτου. Μη κρινόμενος ως μονιμοποιητέος, απολύεται εκ της υπηρεσιας δι’ αποφάσεως του Υπουργού της Δικαιοσύνης. 6.Β.λ.9-10 Μεταφραστικά Γραφεία Άρθρ.3.-Η τέως εν τη υπηρεσία του Μεταφραστικού γραφείου Δωδεκανήσου έμμισθος προϋπηρεσία, του συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος διοριζομένου εις την υπηρεσίαν ταύτην, θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας, προσμετρώμενος δια την νόμιμον προσαύξησιν του μισθού αυτού. Άρθρ.4.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σελ. 257 Μεταφραστικά Γραφεία 6.Β.λ.10 6.Β.λ.10 Μεταφραστικά Γραφεία
| 324 |
24. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Δ2α/12680 της 3 Ιουν./11 Ιουλ. 1977 (ΦΕΚ Β΄ 654) Περί μεταφοράς θέσεων τακτικού προσωπικού εις Κλάδους ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ του Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών-Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου. (Αντί για τη σελ. 499(ζ) Σελ. 499(η) Τεύχος 1084-Σελ. 83 Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών-Συγγραφέων-Τεχνικών Θεάτρου 39.Η.κ.19-24
| 331 |
65. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αριθ. Φ.416/205235 της 12 Νοεμ./5 Δεκ. 2001 (ΦΕΚ Β΄1610) Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών. ΄Εχοντας υπόψη: α. Το Ν.Δ 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών των ΕΔ» (ΦΕΚ Α΄ 160). β. Το Ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166). γ. Την υπ’ αριθμ. 1 γνωμάτευση της 15Β/2001 Συνεδριάσεως του ΣΑΓΕ. δ. Την με αριθ. Πρωτ. 29492/31-10-2001 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 1483). ε. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ατομικά Έγγραφα Άρθρ.9.-1.Στους ΕΠΟΠ χορηγούνται οι προβλεπόμενες για τους μόνιμους Υπαξιωματικούς άδειες και ειδικότερα: α. Κατά το έτος κατάταξης και κατά το έτος συμπλήρωσης της δεκαετίας η κανονική και η μικράς διάρκειας άδεια χορηγείται ως εξής: (1) Κανονική πέντε ημέρες γα κάθε πλήρες δίμηνο υπηρεσίας. (2) Μικράς διάρκειας μπορεί να χορηγείται εφόσον η κατάταξη πραγματοποιήθηκε πριν την 1 Ιουλίου και η συμπλήρωση τη δεκαετίας γίνεται μετά την 30 Ιουνίου. β. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και η διάρκεια της μαζί με τη νοσηλεία δεν μπορεί συσσωρευτικά να υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες (12) εντός μιας πενταετίας, εκτός και αν πρόκειται για νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, που οφείλονται σε τραυματισμό κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και συνεπεία αυτής. γ. H άδεια κυήσεως-τοκετού για τις γυναίκες ΕΠΟΠ διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ 1 του άρθρ. 7 του ΝΔ 1032/71 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2913/2001. Τοποθετήσεις Μεταθέσεις Άρθρ.10.-Τα θέματα τοποθετήσεων και μεταθέσεων καθώς και η πολιτική της γενικής και επαγγελματικής χρησιμοποίησης θα καθοριστούν με κανονισμούς των Αρχηγών των Κλάδων των οικείων Επιτελείων. Απονομή Ειδικότητος Άρθρ.11.-1. Οι ΕΠΟΠ μετά την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης υφίστανται εκπαίδευση ειδικότητας όπως ειδικά ορίζεται στις διαταγές των οικείων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σε σχολεία και κέντρα εκπαιδεύσεως. 2. Η ειδικότητα απονέμεται μετά την επιτυχή περάτωση της ως άνω εκπαίδευσης με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου για Στρατό Ξηράς και Π.Α. και Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ) για το Π.Ν. (Μετά τη σελ. 1216,26) Σελ. 1216,27 Τεύχος 1390 Σελ. 17 Μόνιμοι και Εθελοντές Οπλίτες και Ανθυπασπιστές 36.Ξ.α.65 3. Οι εξετάσεις δοκιμασίας των ΕΠΟΠ για κάθε ειδικότητα οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού αυτών ως επιτυχόντων ή αποτυχόντων και ο περαιτέρω χειρισμός των αποτυχόντων, καθορίζονται στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων και Κέντρων Εκπαίδευσης. Διοικητική μέριμνα Άρθρ.12.-1.Στους ΕΠΟΠ θα παρέχεται διοικητική μέριμνα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 2936/01. 2. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα εισόδου στα Στρατιωτικά πρατήρια και σίτισής τους στις λέσχες Υπξκών όταν δεν είναι υπηρεσία. ΄Αρθρ. 13.-Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΄Αρθρ.1.-1.Τα ατομικά έγγραφα των ΕΠΟΠ, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου είναι τα προβλεπόμενα για τους μόνιμους υπαξιωματικούς και συντάσσονται, υποβάλλονται και τηρούνται κατά τον αυτό τρόπο. 2. Ειδικά για τους ΕΠΟΠ καθιερώνεται η ειδική έκθεση απόλυσης που συντάσσεται και υποβάλλεται από το Διοικητή της Μονάδος-Υπηρεσίας τους, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1δ του άρθρου 13 του Ν 2936/2001 και η οποία ως προς τον τύπο και το υλικό υποστήριξης είναι ταυτόσημη με την ειδική έκθεση αποστρατείας που συντάσσεται για τους μόνιμους υπαξιωματικούς. 3. Tα διοικητικά προσόντα των ΕΠΟΠ στην ΄Εκθεση Ικανότητος θα βαθμολογούνται από το βαθμό του δεκανέα και άνω. Αξιολογητές και Γνωματεύοντες Άρθρ.2.-Για τους αξιολογούντες και γνωμα-τεύοντες των ΕΠΟΠ εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τους μόνιμους υπαξιωματικούς. Τυπικά και Ουσιαστικά προσόντα Άρθρ.3.-Σε ότι αφορά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τις προϋποθέσεις κρίσης ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των μονίμων υπαξιωματικών κατά το μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν στο Ν. 2936/2001 και στις διατάξεις της απόφασης αυτής. Συμβούλια Κρίσεων Άρθρ.4.-1.Τα Συμβούλια Κρίσεων-Επανακρίσεων είναι τα ίδια με αυτά των μονίμων Υπαξιωματικών κάθε Επιτελείου. 2. Εισηγητής για τις κρίσεις ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού του οικείου Κλάδου ανώτερος αξιωματικός οποιασδήποτε ειδικότητας. (Μετά τη σελ. 1216,24) Σελ. 1216,25 Τεύχος 1390 Σελ. 15 Μόνιμοι και Εθελοντές Οπλίτες και Ανθυπασπιστές 36.Ξ.α.65 3. Για τα Κοινά Σώματα είναι το Συμβούλιο Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλιτών Κοινών Σωμάτων (Σ.Π.Ε.Ο.Κ.Σ.) και αποτελείται από το Δ/Ε΄ ΚΛ. ΓΕΕΘΑ ως Πρόεδρο και μέλη το Δντή ΔΠΡΣ-ΔΜ και ΟΡΓ/ΓΕΕΘΑ και έναν Ταξχο (ΟΚ) από το ΓΕΕΘΑ. Εισηγητής με ψήφο ο αντίστοιχος Δντής του Κοινού Σώματος. Για τις επανακρίσεις διευρύνεται η σύνθεσή του με έναν ακόμη Ταξχο (ΟΚ) από το ΓΕΕΘΑ. Στην περίπτωση αυτή οι δύο Ταξχοι (ΟΚ) ανήκουν σε διαφορετικούς Κλάδους των ΕΔ. Κρίσεις Άρθρ.5.-1.Οι ΕΠΟΠ με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα κρίνονται: α. Για προαγωγή: (1) Προακτέοι (2) Μη προακτέοι β. Για προαγωγή μετά τη μονιμοποίησή τους: (1) Προακτέοι (2) Παραμένοντες στον αυτό βαθμό (3) Αποστρατευτέοι γ. Κατόπιν σύνταξης ειδικής έκθεσης απόλυσης ή συμπλήρωσης πέντε ετών υπηρεσίας: (1) Διατηρητέοι (2) Μη διατηρητέοι (3) Αποστρατευτέοι δ. Για μονιμοποίηση: (1) Κατάλληλοι (2) Ακατάλληλοι 2. Προακτέοι, διατηρητέοι και κατάλληλοι για μονιμοποίηση κρίνονται όσοι έχουν στα ουσιαστικά τους προσόντα βαθμό τουλάχιστον λίαν καλό. 3. Παραμένοντες στον αυτό βαθμό κρίνονται όσοι δεν συγκεντρώνουν τα προσόντα για προαγωγή θεωρούνται όμως κατάλληλοι για το βαθμό που φέρουν. 4. Αποστρατευτέοι, μη προακτέοι, μη διατηρητέοι και ακατάλληλοι για μονιμοποίηση κρίνονται όσοι δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα για προαγωγή, παραμονή στην ενεργό υπηρεσία ή μονιμοποίηση και δε θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιωδών ελλείψεων σ’ αυτά. 5. Προσφυγή κατά δυσμενούς κρίσεως μπορούν να υποβάλλουν όσοι κρίθηκαν μη προακτέοι, παραμένοντες στον αυτό βαθμό, αποστρατευτέοι και μη διατηρητέοι. Σελ. 1216,26 Τεύχος 1390 Σελ. 16 6. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι δικαιούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από της κοινοποιήσεως σ’ αυτούς της απόφασης, να ασκήσουν προσφυγή κατά δυσμενούς κρίσεως, με τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία, προκειμένου να τεθούν υπόψη των αρμοδίων Συμβουλίων Επανακρίσεων. 7. ΄Οσοι κρίνονται μη προακτέοι ή παραμένοντες στον αυτό βαθμό, σε δύο (2) συνεχείς κρίσεις ή σε τρεις (3) σε όλη τη σταδιοδρομία τους απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης απολύονται όσοι κρίνονται μη διατηρητέοι κατόπιν υποβολής ειδικής έκθεσης απολύσεως, αποστρατευτέοι ή ακατάλληλοι για μονιμοποίηση. Σύνταξη Πινάκων Κρίσεων-Κύρωση Άρθρ.6.-1.Τα αρμόδια Συμβούλια κρίσεων συντάσσουν εις διπλούν τους παρακάτω πίνακες που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη: α. Προακτέων β. Παραμενόντων στον αυτό βαθμό γ. Μη προακτέων δ. Αποστρατευτέων ε. Διατηρητέων στ. Μη διατηρητέων ζ. Κατάλληλων για μονιμοποίηση η. Ακατάλληλων για μονιμοποίηση 2. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό του αντίστοιχου Επιτελείου εντός μηνός από το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου Μονιμοποίηση-Προκήρυξη Εξετάσεων Άρθρ.7.-1.Η αίτηση για μονιμοποίηση υποβάλλεται στη Μονάδα που υπηρετούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση εννεαετούς πραγματικής υπηρεσίας, ως ΕΠΟΠ. 36.Ξ.α.65 Μόνιμοι και Εθελοντές Οπλίτες και Ανθυπασπιστές 2. Η Μονάδα - Υπηρεσία με την παραλαβή της αίτησης: α. Τους παραπέμπει στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για κρίση της σωματικής τους ικανότητος. β. Υποβάλλει απευθείας στο οικείο Επιτελείο (οι του ΠΝ στη ΔΝΕ) τις αιτήσεις μαζί με Έκθεση Ικανότητος. 3. Οι ΕΠΟΠ για τη μονιμοποίησή τους υφ-ίστανται γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας, σε θέματα που καλύπτουν αντικείμενα της ειδικότητάς τους (70%) και σε γενικά στρατιωτικά θέματα (30%), με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων. 4. Οι ως άνω γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας προκηρύσσονται με απόφαση του ΥΦΕΘΑ, μετά από πρόταση των αρμοδίων Ανωτάτων Συμβουλίων τέσσερις (4) μήνες πριν τη συμπλήρωση, από τους επιθυμούντες να μονιμοποιηθούν, της δεκαετούς υποχρέωσης παραμονής τους στις Ε.Δ. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται, η ημερομηνία, ο τόπος, οι διαδικασίες, τα αντικείμενα και η ύλη των εξεταζομένων θεμάτων, καθώς και οι επιτροπές διενέργειας των εξετάσεων. 5. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν προσέλθει στις εξετάσεις για λόγους ανωτέρας βίας, οι λόγοι αυτοί θα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του οικείου Επιτελείου (ΔΝΕ για το ΠΝ ),η οποία αιτιολογημένα θα αποφαίνεται για την επανάληψη ή μη της εξέτασης. 6. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκεντρώνουν βαθμολογία 70% και άνω. 7. Μετά το πέρας των εξετάσεων, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό με πίνακες επιτυχόντων-αποτυχόντων, το οποίο υποβάλλεται για κύρωση στον Αρχηγό του οικείου Επιτελείου. 8. Η μονιμοποίηση των κρινόμενων ως καταλλήλων, γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Επιτελείου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2936/2001 και δημο-σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9. Οι μονιμοποιούμενοι δίδουν το νενομισμένο όρκο. Μη προσέλευση ή αδικαιολόγητη άρνηση για ορκωμοσία, μετά παρέλευση πενθημέρου από της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, θεω-ρείται ως μη αποδοχή της μονιμοποίησης και συνεπάγεται απόλυση. Μη Λογιζόμενος Χρόνος στο βαθμό Άρθρ.8.-Δε λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό, για το δικαίωμα προαγωγής και μονιμο-ποίησης, ο χρόνος που διετέλεσαν οι ΕΠΟΠ: α. Σε λιποταξία ή παράνομη απουσία, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση. β. Σε προσωρινή κράτηση εφόσον δεν επακο-λούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση. γ. Σε ποινή στερητική της ελευθερίας που επιβλήθηκε από οποιαδήποτε δικαστήριο. δ. Σε νοσηλεία και αναρρωτική άδεια πέραν των έξι (6) μηνών συνολικά για προαγωγή στο βαθμό του δεκανέα και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων και δώδεκα (12) μηνών για τους λοιπούς βαθμούς, πλην των περιπτώσεων που η νοσηλεία ή η αναρρωτική άδεια, οφείλονται σε τραυματισμό κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και συνεπεία αυτής. Άδειες Απουσίας
| 80 |
55. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.2/18712/0025 της 15 Ιουλ.-18 Νοεμ.2004 (ΦΕΚ Β΄1712) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ΑΕ για το έτος 2003. Την αύξηση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΣΕ Α.Ε. με την έκδοση ονομαστικών μετοχών ίσης αξίας με το ποσό των τριακοσίων οχτώ εκατομμυρίων εφτακοσίων εννιά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (308.709.573,42 ευρώ), το οποίο αντιπροσωπεύει επιχορηγήσεις ύψους 312.285.081,81 Ευρώ που καταβλήθηκαν στην ΟΣΕ από το Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) για το έτος 2003 μειούμενες κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων οχτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (3.575.508,39) ευρώ το οποίο παρέμεινε αδιάθετο και επιστράφηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος.
| 329 |
9. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. 128/4179 της 30 Νοεμ./13 Δεκ. 1972 (ΦΕΚ Β΄ 1085) Περί αυξήσεως των υπό του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων καταβαλλομένων συντάξεων. Έχοντες υπ’ όψιν: 1.Τας διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 1 του Ν.Δ. 4577/66. 2.Τας διατάξεις του άρθρ. 17 της υπ’ αριθ. 79712/Σ.686/61/24.3.62 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας. 3.Τας διατάξεις του άρθρ. 39 του υπ’ αριθ. 40/72 Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων». 4.Την υπ’ αριθ. 265/27.10.72 απόφασιν της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. 5.Την γνώμην του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, την διατυπωθείσαν κατά την υπ’ αριθ. 21/7.6.72 συνεδρίασιν αυτού, αποφασίζομεν: Εγκρίνομεν την απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, την ληφθείσαν κατά την υπ’ αριθ. 21/7.6.72 συνεδρίασιν αυτού, περί αυξήσεως, από 1ης Ιαν. 1973, των καταβαλλομένων υπό του Ταμείου Συντάξεων, τροποποιουμένων ως ακολούθως: α)Συντάξεις ων η έναρξις εμπίπτει εις το χρονικόν διάστημα μέχρι 31.12.60, κατά ποσοστόν 20%. β)Συντάξεις ων η έναρξις εμπίπτει εις το χρονικόν διάστημα από 1.1.61 μέχρι 31.12.62, κατά ποσοστόν 16%. γ)Συντάξεις ων η έναρξις εμπίπτει εις το χρονικόν διάστημα από 1.1.63 μέχρι 31.12.68, κατά ποσοστόν 12%. δ)Συντάξεις ων η έναρξις εμπίπτει εντός του έτους 1969, κατά ποσοστόν 8%. ε)Συντάξεις ων η έναρξις εμπίπτει εις το χρονικόν διάστημα από 1.1.70 μέχρι 31.12.71, κατά ποσοστόν 4%. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Σελ. 420,04(β) Τεύχος 475-Σελ.112 39.Η.ζ.9 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών(ΤΕΑΧ)
| 331 |
22. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Φ2/20614/2623 της 8-22 Απρ.2002 (ΦΕΚ Β΄494) Τεχνικός έλεγχος φορτηγών αυτοκινήτων που φέρουν Κυπριακά στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας).
| 301 |
56. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άριθ.Δ1/Α/4203/14609 της 1/1 Μαΐου 1975 (ΦΕΚ Β' 464) Περί χορηγήσεως ειδικού επιδόματος εις τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Έχοντες υπ' όψει: α)Τας διατάξεις του Α.Ν. 970/46 "περί οργανώσεως της Κρατικής Πολιτικής Αεροπορίας Υ.Α.". β)Τας διατάξεις του Ν.Δ. 634/48 "περί συστάσεως Κλάδου Τηλεπικοινωνίας και Ραδιοναυτιλίας Κ.Υ.Π.Α.Υ.Α. και Κλάδου Τηλεπικοινωνίας Ε.Μ.Υ.Α.". γ)Τας διατάξεις του Ν.Δ.3728/57 "περί του τεχνικού μισθολογίου του προσωπικού των τεχνικών κλάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων κ.λπ.". δ)Τας διατάξεις του Ν.Δ. 4548/66 "περί του ενιαίου μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων". ε)Τας διατάξεις του Ν.Δ. 714/70 "περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας" και του εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντος Β.Δ/τος υπ' αριθ. 83/72 "περί Κανονισμού Οργανώσεως και προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας". στ)Το γεγονός της παροχής των υπηρεσιών του προσωπικού υπό ιδιαζούσας συνθήκας ευθύνης, εν συνδυασμώ προς την υπηρεσιακήν ανάγκην προσελκύσεως υπαλλήλων ειδικής καταρτίσεως εις τους καιρίους Κλάδους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αποφασίζομεν: 1.Χορηγούμεν ειδικόν επίδομα Πολιτικής Αεροπορίας εις τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως ακολούθως: Α'. Επίδομα Αερολιμενικών. Εις τους μονίμους και επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου υπαλλήλους των Κλάδων Α' και Β' Κατηγορίας Αερολιμενικών (Α1 και Β1) εκ ποσοστού 30 % επί του μηναίου βασικού μισθού αυτών. Β'.Επίδομα Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας. Εις τους μονίμους υπαλλήλους των Κλάδων Α' και Β' Κατηγορίας Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας (Α2 και Β2), εκ ποσοστού 35 % επί του μηνιαίου βασικού μισθού αυτών. Πέραν και ανεξαρτήτως του εκ ποσοστού 35 % επιδόματος, χορηγούμεν εις τους αυτούς υπαλλήλους των Κλάδων Α2 και Β2, πρόσθετον επίδομα, υπό την προϋπόθεσιν ότι κέκτηνται εν ενεργεία την αντίστοιχον ειδικότητα του πτυχίου των και ασκούν πράγματι τα εκ της οικείας ειδικότητος απορρέοντα καθήκοντα, ως κάτωθι: "α.Στους κατόχους Ειδικότητας Αεροδρομίου ή Ελεγκτού Προσεγγίσεως ή Ελεγκτού Περιοχής Β' τάξεως και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια άσκησης της ειδικότητας δρχ. 5.000. β.Στους κατόχους Ειδικότητας Ελεγκτού Αεροδρομίου ή Ελεγκτού Προσεγγίσεως που έχουν τρία χρόνια άσκησης της ειδικότητας και στους κατόχους Ειδικότητας Ελεγκτού Περιοχής Α' τάξεως δρχ. 18.500. γ.Στους κατόχους ειδικότητας RADAR δρχ. 24.000". Τα ανωτέρω εδάφ. α, β και. γ, που είχαν αντικατασταθεί από τις Δ2 /Α / 23991/ (Αντί για τη σελ. 526,423(α) Σελ. 526,423(β) Τεύχος 1145 – Σελ. 81 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 38.Κ.α.55-56 35 9420/1980 (ΦΕΚ Β' 553) 95205/12.7.82, 69800/2599/15-7-1988 και, 2028518/3485/0022/ 1989 Απ. Υπ. Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που η τελευταία απόφαση κυρώθηκε από την παρ. 6 άρθρ. 11 Νόμ. 1881/1990 (ΦΕΚ Α' 42), αντικαταστάθηκαν και πάλι από την 2016615/ 1885/0022/6-23 Μαρτ. 1990 (ΦΕΚ Β' 195), ομοία ανωτέρω απόφαση και κυρώθηκε αυτή από την παρ. 5 άρθρ. 24 Νόμ. 1884/1990. ΦΕΚ Α' 81, (τόμ. 28, σελ. 258,517). Το κατά τα εδάφια α, β, και γ πρόσθετον επίδομα, εν πάση περιπτώσει, δεν δύναται να χορηγηθή αθροιστικώς εις τον αυτόν υπάλληλον. Γ'.Επίδομα Τηλεπικοινωνιακών. Εις τους μονίμους υπαλλήλους των Κλάδων Α' και Β' Κατηγορίας Τηλεπικοινωνιακών (Ραδιοτηλεγραφητών Α3 και Β3), εκ ποσοστού 30% επί του μηνιαίου βασικού μισθού αυτών. Δ'. Επίδομα Ηλεκτρονικών. Εις τους μονίμους και επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου υπαλλήλους των Κλάδων Ηλεκτρονικών (Ραδιομηχανικών Α4), εκ ποσοστού 32% επί του μηνιαίου βασικού μισθού αυτών. Ε'.Εις τους υπαλλήλους των Κλάδων Β' Κατηγορίας Εργοδηγών Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως (Βενζινομηχανικών Β8) και Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων (Ηλεκτρολόγων Β9) εκ ποσοστού 15% επί του μηνιαίου βασικού μισθού αυτών. Του κατά τα ανωτέρω επιδόματος δικαιούνται και οι επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου Βενζινομηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι. ΣΤ'.Εις άπαν το λοιπόν προσωπικόν της Υ.Π.Α. ανεξαρτήτως Κατηγορίας, Κλάδου, ή συνδεούσης αυτό σχέσεως με το Δημόσιον και ιδία εις τους μονίμους υπαλλήλους, εις το προσωπικόν θέσεων Ν.Δ. 385/69 (μονίμων, μετατραπεισών και επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου), προσωπικόν επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 169/69, εις το επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου επιστημονικόν προσωπικόν και εις το εργατοτεχνικόν προσωπικόν, εκ ποσοστού 10 % επί του μηνιαίου βασικού μισθού αυτών. 2.Η κατά την προηγουμένην παράγραφον χορήγησις επιδομάτων και γενομένη ρύθμισις, τυγχάνει προσωρινού χαρακτήρος, μέλλουσα να οριστικοποιηθή και αναπροσαρμοσθή αναλόγως και αναδρομικώς από της ισχύος της παρούσης, μετά την έκδοσιν και υποβολήν αρμοδίως της ειδικής εκθέσεως και των πορισμάτων της συσταθησομένης Επιτροπής, δια την διοργάνωσιν και διάρθρωσιν της Υ.Π.Α. και ειδικώτερον ως προς τας κλιμακώσεις αποδοχών του προσωπικού της Υ.Π.Α. συναρτήσει της σημασίας του καθέκαστα προσφερομένου έργου και των προσόντων των υπαλλήλων των διαφόρων κατηγοριών. Σελ. 526,424(β) Τεύχος 1145 – Σελ. 82 3.Η εκ της χορηγήσεως των επιδομάτων δαπάνη, βαρύνει τον προϋπολογισμόν της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ειδικώς τον κωδικάριθμον 0259 του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας ταύτης. 4.Επαυξάνομεν το σκέλος εσόδων του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά το ποσόν της εκ της εφαρμογής της παρούσης προκαλουμένης δαπάνης αντλουμένου του ποσού τούτου εκ του ταμειακού υπολοίπου της Υ.Π.Α. επί ισοπόσω αυξήσει του κωδικαρίθμου 0259 του σκέλους εξόδων του εν λόγω προϋπολογισμού. 5.Η καταβολή των ως άνω επιδομάτων άρξεται κατόπιν εντολής της ΥΠΑ εις τους υπαλλήλους των διαφόρων κατηγοριών και κλάδων αφ' ης ούτοι ασκούν κανονικώς τα καθήκοντά των.
| 321 |
6. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. 62328/2586 της 29 Μαρτ./5 Απρ. 1962 (ΦΕΚ Β΄ 117) Περί εγκρίσεως του κανονισμού εισπράξεως εσόδων του Ο.Γ.Α. εξ ασφαλιστικής εισφοράς. Έχοντες υπ’ όψιν: 1)Τας διατάξεις των άρθρ. 10, 17 παρ. 5, 18, 19, 20 παρ. 3 και 21 παρ. 2 και 3 του Νόμ. 4169/1961 «περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων», 2)την υπ’ αριθ. 2/2.1.1962 πράξιν του Υπουργικού Συμβουλίου «περί διαρρυθμίσεως των εξ ασφαλιστικής εισφοράς εσόδων του Ο.Γ.Α. και τρόπου εισπράξεως τούτων», δημοσιευθείσαν εις Φ.Ε.Κ. 11/Α/24.1.1962, 3)την υπ’ αριθ. 29 από 19.3.1962 απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α., αποφασίζομεν: Εγκρίνομεν τον «Κανονισμόν Εισπράξεως Εσόδων του Ο.Γ.Α. εξ ασφαλιστικής εισφοράς», έχοντα ως ακολούθως: Κανονισμός Εισπράξεως Εσόδων Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) Εξ Ασφαλιστικής Εισφοράς Υπόχρεοι εις ασφαλιστικήν εισφοράν Άρθρ.1.–1.Υπόχρεοι εις ασφαλιστικήν εισφοράν υπέρ του ΟΓΑ, περί ης αι παρ. 1, 2, 3 και 7 της υπ’ αριθ. 2 της 2 Ιαν. 1962 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι άπαντες οι ιδίω αυτών ονόματι εκμεταλλευόμενοι γεωργικάς επιχειρήσεις, περί ων το άρθρ. 2 παρ. 2 περιπτώσεις, α, β, γ και δ του Νόμ. 4169/1961, ως και οι επί ημερομισθίω ή μισθώ κατά κύριον επάγγελμα ασχολούμενοι εις γεωργικάς επιχειρήσεις (ακτήμονες αγρεργάται ή δασεργάται). 2.Η ιδιότης του πιστούχου της ΑΤΕ, ως ιδιοκτήτου αγροτικής εκμεταλλεύσεως (γαιοκτήμονος, ενοικιαστού, επιμόρτου καλλιεργητού κλπ.), αποτελεί αμάχητον τεκμήριον περί της ιδιότητος του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρέου εις ασφαλιστική εισφοράν. 3.Εις ολόκληρον υπόχρεως μετά του ιδιοκτήτου της εκμεταλλεύσεως είναι και ο ιδιοκτήτης της γης (γαιοκτήμων) ή του γεωργικού μηχανήματος. 4.Υπόχρεοι εις ασφαλιστικήν εισφοράν, μεταβιβάζοντες προς τρίτους την αγροτικήν επιχείρησιν αυτών, ή παύοντες την άσκησιν του δι’ ο ησφαλίσθησαν επαγγέλματος, θεωρούνται υπέχοντες την υποχρέωσιν καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς δι’ ολόκληρον το έτος καθ’ ο έλαβε χώραν η μεταβίβασις της επιχειρήσεως ή η παύσις του επαγγέλματος και υπό την προϋπόθεσιν ότι αύται εδηλώθησαν δια καταθέσεως σχετικής δηλώσεως, εντός του έτους της μεταβιβάσεως εις τον κατά το άρθρ. 3 παρ. 4 του παρόντος ανταποκριτήν του ΟΓΑ. Σελ. 1045 Είσπραξη πόρων Ο.Γ.Α. 39.Λ.ε.6 Ο δηλώσας μεταγενεστέρως την μεταβίβασιν της επιχειρήσεως ή την παύσιν του επαγγέλματος δεν δύναται να επικαλεσθή ταύτην έναντι του ΟΓΑ ειμή από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου της δηλώσεως έτους. Ασφαλιστικαί κλάσεις–υπολογισμός Άρθρ.8.–1.Η ασφαλιστική κλάσις του υποχρέου αναγράφεται επί του ασφαλιστικού βιβλιαρίου τούτου. 2.Κατά πάσαν καταβολήν υπό του υποχρέου έναντι των εξ ασφαλιστικής εισφοράς υποχρεώσεών του το βιβλιάριον τούτο ενημερούται προσηκόντως. 3.Κατά πάσαν συναλλαγήν μετά του ΟΓΑ, της ΑΤΕ και των γεωργικών υπηρεσιών του Δημοσίου ο ησφαλισμένος υποχρεούται να προσάγη το ασφαλιστικόν του βιβλιάριον, αι δε υπηρεσίαι του ΟΓΑ, της ΑΤΕ, και του Δημοσίου υποχρεούνται όπως ελέγχουν την ενημερότητα του υποχρέου. 4.Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν και οι ιατροί των Κοινοτικών και αγροτικών ιατρείων και υγιεονομικών σταθμών. Υποχρεώσεις οργάνων–ατέλειαι Άρθρ.9.–1.Οι κατά την παρ. 4 του άρθρ. 3 του παρόντος ανταποκριταί, αι κατά παρ. 2 και 3 του αυτού άρθρου Επιτροπαί και τα όργανα κατατάξεως ως και οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εν τη ενασκήσει των εκ του παρόντος καθηκόντων, δικαιούνται να ζητούν την παροχήν πληροφοριών και στοιχείων παρά των υποχρέων ως και παρά πάσης δημοσίας υπηρεσίας, δημοτικής, ή κοινοτικής Αρχής, αίτινες υποχρεούνται εις παροχήν τούτων αμελλητί. 2.Δι’ αποφάσεως του Διοικητού του ΟΓΑ δύναται να συνιστώνται Επιτροπαί, εις ας μετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι του ΟΓΑ ή της ΑΤΕ προς μελέτην των καλλιτέρων δυνατών τρόπων βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων του ΟΓΑ. 3.Τα ανατιθέμενα δυνάμει του παρόντος καθήκοντα αποτελούν υπηρεσιακήν υποχρέωσιν δια πάντα τα πρόσωπα ταύτα, υπέχουν δε εν τη ενασκήσει των καθηκόντων τούτων τας υποχρεώσεις και ευθύνας και απολαύουν της προστασίας δημοσίου λειτουργού. 4.Αι κατά τον παρόντα Κανονισμόν αιτήσεις, βεβαιώσεις και έγγραφα συντάσσονται και αι προβλεπόμεναι εν αυτώ διαδικασίαι διεξάγονται ατελώς. 5.Άπασα η κατά τον παρόντα Κανονισμόν αλληλογραφία των οργάνων του ΟΓΑ, των οργάνων της ΑΤΕ ως οργάνων της ασφαλίσεως προς τον ΟΓΑ, προς δημοσίας, δημοτικάς, ή κοινοτικάς αρχάς, προς τους ανταποκριτάς του ΟΓΑ και προς τους υποχρέους απαλλάσσεται των ταχυδρομικών τελών. Αποζημίωσις οργάνων κατατάξεως και εισπράξεως ασφαλιστικής εισφοράς Άρθρ.10.–Δι’ αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ καθορίζονται τα καταβλητέα έξοδα κινήσεως εις τα προβλεπόμενα εν τω παρόντι κανονισμώ όργανα, διαφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 17 παρ. 5 του Νόμ. 4169/61. Μεταβατικαί και τελικαί διατάξεις Άρθρ.11.–1.Οι Διευθυνταί των υποκαταστημάτων της ΑΤΕ, οι Διευθυνταί Γεωργίας και πάντα τα όργανα κατατάξεως των ησφαλισμένων εις ασφαλιστικάς κλάσεις, κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, οφείλουν όπως, αποστείλουν εις την Διοίκησιν του ΟΓΑ τους πίνακας κατατάξεως εντός τετραμήνου το βραδύτερον από της παραλαβής παρ’ αυτών του αναγκαίου εντύπου υλικού. 2.Ο παρών Κανονισμός, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Άρθρ.2.–1.Οι κατά το άρθρ. 1 του παρόντος υπόχρεοι εις ασφαλιστικήν εισφοράν κατατάσσονται, αναλόγως του μεγέθους της αγροτικής εκμεταλλεύσεως αυτών, εις τας ακολούθους ασφαλιστικάς κλάσεις και υποχρεούνται εις την καταβολήν υπέρ του ΟΓΑ ετησίως του έναντι εκάστης κλάσεως ποσού: Α κλάσις δραχ. 180 Αα » » 100 (ακτήμονες αγρεργάΒ » » 240 ται ή δασεργάται) Γ » » 300 2.Η κατάταξις γίνεται επί τη βάσει της αγροτικής εκμεταλλεύσεως, ης είναι ιδιοκτήτης ο υπόχρεως, δια πολλαπλασιασμού των περιουσιακών μονάδων του υποχρέου (στρέμματα, δένδρα ή κεφαλαί ζώων) επί τον αντίστοιχον δι’ εκάστην κατηγορίαν συντελεστήν, καθ’ α ορίζεται εν παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Εφ’ όσον το άθροισμα του γινομένου των μονάδων εκάστου περιουσιακού στοιχείου επί τον αντίστοιχον συντελεστήν δίδη εν συνόλω αριθμόν μη υπερβαίνοντα το 180 ο υπόχρεως κατατάσσεται εις την Α΄ κλάσιν, εφ’ όσον υπερβαίνη τον αριθμόν 180 αλλ’ είναι έλασσον του αριθμού 240 κατατάσσεται εις την Β΄ κλάσιν και εφ’ όσον υπερβαίνη τον αριθμόν 240 ο υπόχρεως κατατάσσεται εις την Γ΄ κλάσιν. Οι μη έχοντες ιδιοκτησίαν αγροτικής εκμεταλλεύσεως αγρεργάται ή δασεργάται κατατάσσονται εις την Αα κλάσιν. 3.Οι συντελεσταί κατατάξεως κατά είδη περιουσιακών στοιχείων ορίζονται ως ακολούθως: α)Φυτική παραγωγή Εκτάσεις καλλιεργούμεναι δια: 1)Φυτών μεγάλης καλλιεργείας, συντελεστής 6 κατά στρέμμα. 2)Οπωροφόρων καρποφόρων δένδρων (νωποί καρποί) αμπελοειδών και κηπευτικών, συντελεστής 12 κατά στρέμμα. 3)Ελαιοδένδρων και ακροδρυοφόρων καρποφόρων δένδρων (ξηροί καρποί), συντελεστής 0,30 κατά δένδρον. β)Ζωϊκή παραγωγή 1)Εκτρεφόμενα μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες) συντελεστής 1 κατά κεφαλήν. 2)Εκτρεφόμενα βοοειδή συντελεστής 5 κατά κεφαλήν. Σελ. 1046 Όργανα κατατάξεως εις ασφαλιστικάς κλάσεις Άρθρ.3.–1.Την κατάταξιν ή ανακατάταξιν εις ασφαλιστικάς κλάσεις των υποχρέων εις ασφαλιστικήν εισφοράν υπέρ του ΟΓΑ, προκειμένου περί προσώπων συναλλασσομένων μετά της ΑΤΕ, (πιστούχοι), ενεργεί ο Διευθυντής του οικείου υποκαταστήματος της ΑΤΕ, κατά τα εν άρθρ. 4 του παρόντος οριζόμενα, ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, ή υπάλληλος του υποκαταστήματος της ΑΤΕ, οριζόμενος δια πράξεως αυτού. 2.Προκειμένου περί προσώπων μη συναλλασσομένων μετά της ΑΤΕ, ή μη καταταγέντων δι’ οιονδήποτε λόγον υπό του Διευθυντού του υποκαταστήματος της ΑΤΕ, την κατάταξιν ή ανακατάταξιν ενεργεί γεωπόνος δημόσιος λειτουργός ή γεωπόνος της ΑΤΕ, οριζόμενος δια πράξεως του Διοικητού του Ο.Γ.Α. μετά γνώμην του οικείου Διευθυντού Γεωργίας ή του Διευθυντού του υποκαταστήματος της ΑΤΕ. Αντί του γεωπόνου, δύναται να συσταθή δι’ αποφάσεως του Διοικητού του ΟΓΑ, κατά Δήμον ή Κοινότητα πληθυσμού άνω των 2.000 κατοίκων, Επιτροπή κατατάξεως ή ανακατατάξεως της ησφαλισμένων εις ασφαλιστικάς κλάσεις, αποτελουμένη εξ ενός γεωπόνου δημοσίου λειτουργού ή γεωπόνου της Αγροτικής Τραπέζης, μετά γνώμην του οικείου Διευθυντού Γεωργίας ή του Διευθυντού του υποκαταστήματος της ΑΤΕ, ως Προέδρου, εκ του Προέδρου μιας των εδρευουσών εν τω Δήμω ή εν τη Κοινότητι γεωργικών συνεταιρικών οργανώσεων ή ενός ευδοκιμούντος εις το επάγγελμα ησφαλισμένου, υποδεικνυομένου υπό του οικείου Διευθυντού του υποκαταστήματος της ΑΤΕ και ενός Δημοτικού υπαλλήλου, υποδεικνυομένου υπό του οικείου Δημάρχου, προκειμένου περί Δήμων, και του Προέδρου της Κοινότητος, προκειμένου περί Κοινοτήτων. Εις Δήμους ή Κοινότητας εχούσας πληθυσμόν άνω των 5.000 κατοίκων ή εχούσας μεγάλην διασποράν οικισμών δύναται να συνιστώνται πλείονες της μιας Επιτροπαί. 39.Λ.ε.6 Είσπραξη πόρων Ο.Γ.Α. 3.Επί των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Διευθυντού του υποκαταστήματος της ΑΤΕ ή των κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου οργάνων αποφαίνεται Δευτεροβάθμιος Επιτροπή, συνιστωμένη, δι’ αποφάσεως του Διοικητού του ΟΓΑ εις την έδραν εκάστου Νομού και απαρτιζομένη εκ του εδρεύοντος εις την πρωτεύουσαν του Νομού, Διευθυντού Γεωργίας, ως Προέδρου, εκ του Διευθυντού του εδρεύοντος εις την πρωτεύουσαν του Νομού υποκαταστήματος της ΑΤΕ και του Διευθυντού μιας των εδρευουσών εις την έδραν του Νομού Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, ή ενός ευδοκιμούντος εις το επάγγελμα ησφαλισμένου, οριζομένου μεθ’ ενός αναπληρωτού, ως μελών, απάντων αναπληρουμένων υπό των εις την κυρίαν αυτών θέσιν νομίμων αναπληρωτών των. 4.Δι’ αποφάσεως του Διοικητού του ΟΓΑ ορίζονται εις έκαστον μεν Δήμον εις ή πλείονες των υπαλλήλων αυτού, μετά γνώμην του Δημάρχου, ή δημόσιοι λειτουργοί, μετά γνώμην του Νομάρχου, εις εκάστην δε Κοινότητα ο Γραμματεύς αυτής ή άλλος δημόσιος λειτουργός ως ανταποκριταί του ΟΓΑ δια την συλλογήν των στοιχείων βάσει των οποίων ενεργείται η κατάταξις των ησφαλισμένων εις ασφαλιστικάς κλάσεις και την τήρησιν των πινάκων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Ο ανταποκριτής ασκεί τα καθήκοντά του ταύτα και τηρεί το αρχείον αυτού εις τα Γραφεία του Δήμου ή της Κοινότητος. Δι’ αποφάσεως του Διοικητού του ΟΓΑ δύναται: α)να ορισθή ότι εις Κοινότητας εις ας υπηρετεί εις μόνος υπάλληλος (κοινοτικός γραμματεύς) ούτος καθίσταται αυτοδικαίως ανταποκριτής του ΟΓΑ, β)να εξουσιοδοτηθούν οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων όπως ορίσουν δια πράξεώς των, κοινοποιουμένης εις τον ΟΓΑ, τους ανταποκριτάς του ΟΓΑ εκ των υπαλλήλων του Δήμου ή της Κοινότητός των. 5.Ο κατά την προηγουμένην παράγραφον ανταποκριτής ασκεί χρέη Γραμματέως των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου οργάνων. Χρέη Γραμματέως του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου Διευθυντού της ΑΤΕ ως και της κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου Δευτεροβαθμίου Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του υποκαταστήματος της ΑΤΕ, οριζόμενος δι’ αποφάσεως του Διευθυντού του υποκαταστήματος. 6.Αι κατά το παρόν άρθρον Επιτροπαί ευρίσκονται εν απαρτία παρόντος του Προέδρου και ενός μέλους αυτών, αποφασίζουν δε δια πλειοψηφίας, εν ισοψηφία επικρατούσης της ψήφου του Προέδρου. Διαδικασία κατατάξεως Άρθρ.4.–1.Ο Διευθυντής εκάστου υποκαταστήματος της ΑΤΕ, ή ο κατά την παρ. 1 του άρθρ. 3 του παρόντος αναπληρωτής του, επί τη βάσει των τηρουμένων παρ’ αυτώ στοιχείων, συντάσσει κατά Δήμον ή Κοινότητα πίνακας κατατάξεως των κατά το άρθρ. 1 του παρόντος υποχρέων εις ασφαλιστικήν εισφοράν κατ’ ασφαλιστικάς κλάσεις, περιλαμβάνοντας άπαντας τους μετά της ΑΤΕ συναλλασσομένους εκ των κατοίκων του Δήμου ή της Κοινότητος υποχρέους (πίνακες ασφαλιστικής εισφοράς). 2.Οι πίνακες ούτοι συντάσσονται επί εντύπων παρεχομένων υπό του ΟΓΑ και ων ο τύπος εγκρίνεται δι’ αποφάσεως του Διοικητού του ΟΓΑ. Οι πίνακες ούτοι περιέχουν, πάντως, τα στοιχεία του εκδίδοντος τον πίνακα, τον Δήμον ή την Κοινότητα εις ην κατοικεί ο υπόχρεως, το ονοματεπώνυμο του υποχρέου, την ασφαλιστικήν κλάσιν εις ην κατατάσσεται (ποσόν όπερ οφείλει να καταβάλη) και το ημερολογιακόν έτος από του οποίου άρχεται η υποχρέωσις προς καταβολήν της εισφοράς. 3.Οι πίνακες ούτοι θεωρούμενοι υπό του Διευθυντού του Υποκαταστήματος της ΑΤΕ ή του αναπληρωτού του, υπογραφόμενοι δε υπό του Διοικητού του ΟΓΑ ή του υπό τούτου εξουσιοδοτουμένου οργάνου του ΟΓΑ ή της ΑΤΕ αποτελούν, μετά την πάροδον εικοσαημέρου από της πρώτης ημέρας της περί ης η επομένη παράγραφος δημοσίας εκθέσεώς των, τίτλον εκτελεστόν κατά την έννοιαν του άρθρ. 2 του κωδικοποιημένου νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 4.Οι πίνακες ασφαλιστικής εισφοράς, αποστέλλονται υπό του Διευθυντού του Υποκαταστήματος της ΑΤΕ εις τον περί ου το άρθρ. 3 παρ. 4 του παρόντος ανταποκριτήν, υπό του οποίου και εκτίθενται, άμα τη λήψει, δημοσία, εις τα Γραφεία του Δήμου ή της Κοινότητος ή και εις άλλους δημοσίους χώρους, κατά την κρίσιν του, συντασσομένου υπό του ανταποκριτού πρακτικού εκθέσεως, και τηρούνται εκτεθειμένοι επί δεκαήμερον. Κεκυρωμένον αντίγραφον του συντασσομένου πρακτικού αποστέλλεται εις τον Διευθυντήν του Υποκαταστήματος της ΑΤΕ. Κατά τα λοιπά η περαιτέρω διαδικασία διέπεται υπό της παρ. 7 και επομένων του παρόντος άρθρου. 5.Οι περί ων το άρθρ. 3 παρ. 4 του παρόντος ανταποκριταί, μετά την λήψιν των αποστελλομένων αυτοίς υπό του Διευθυντού του Υποκαταστήματος της ΑΤΕ και την παρ. 4 του παρόντος άρθρου πινάκων, υποχρεούνται όπως προβούν εις την κατάρτισιν συμπληρωματικών πινάκων υποχρέων εις ασφαλιστικήν εισφοράν κατά το άρθρ. 1 του παρόντος, περιλαμβανόντων άπαντας τους μη περιληφθέντας εις τους συνταγέντας υπό του Διευθυντού της ΑΤΕ πίνακας υποχρέους, κατοίκους του Δήμου ή της Κοινότητος αυτών (συμπληρωματικοί πίνακες ασφαλιστικής εισφοράς). 6.α)Προς τούτο, μερίμνη του κατά το άρθρ. 3 παρ. 4 του παρόντος ανταποκριτού, συντάσσονται βεβαιώσεις περιουσιακών στοιχείων των μη περιληφθέντων εις τους πίνακας της ΑΤΕ υποχρέων, των οποίων η ακρίβεια του περιεχομένου ελέγχεται και βεβαιούται υπό του εν παρ. 2 του άρθρ. 3 του παρόντος οργάνου. Εις τας βεβαιώσεις ταύτας περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία του υποχρέου τα κείμενα εντός των ορίων της αυτής ή άλλης Κοινότητος ή Δήμου. Δια τα κείμενα εκτός του Δήμου ή της Κοινότητος, κατοικίας του Σελ. 1047 Είσπραξη πόρων Ο.Γ.Α. 39.Λ.ε.6 υποχρέου περιουσιακά στοιχεία δύναται να ζητηθή βεβαίωσις τούτων παρά του Δημάρχου ή Προέδρου του Δήμου ή της Κοινότητος εις ην ταύτα κείνται. β)Επί τη βάσει των βεβαιώσεων τούτων, το κατά την παρ. 2 του άρθρ. 3 όργανον συντάσσει πίνακας κατατάξεως των υποχρέων, αναλόγως εφαρμοζομένων των διατάξεων των παρ. 2 έως και 4 του παρόντος άρθρου, τους πίνακας όμως τούτους υπογράφει ο κατά την παρ. 2 του άρθρ. 3 του παρόντος γεωπόνος. 7.α)Εντός προθεσμίας 20 ημερών από της πρώτης ημέρας της δημοσίας εκθέσεως, κατά τα ανωτέρω, του πίνακος κατατάξεως εις ασφαλιστικάς κλάσεις, πας έχων έννομον συμφέρον δύναται να προβάλη αντιρρήσεις περί της ορθής εν τω πίνακι κατατάξεως, προσφεύγων ενώπιον του εν τω άρθρ 3 παρ. 3 του παρόντος προβλεπομένου οργάνου, δι’ αιτήσεώς του, κατατιθεμένης εις τον κατά το άρθρ. 3 παρ. 4 του παρόντος ανταποκριτήν του ΟΓΑ. Αντιρρήσεις επικαλούμεναι ανακρίβειαν των γενομένων προς την ΑΤΕ δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων είναι απαράδεκτοι προβαλλόμεναι εκ μέρους του υποχρέου. Ο παραλαμβάνων τας αιτήσεις ανταποκριτής καταχωρεί ταύτας εις ειδικόν πρωτόκολλον και άμα τη εκπνοή της 20 ημέρου προθεσμίας διαβιβάζει ταύτας εις την κατά την παρ. 3 του άρθρ. 3 του παρόντος Δευτεροβάθμιον Επιτροπήν. β)Η υποβολή των αντιρρήσεων και η διαδικασία εκδικάσεως αυτών δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν των αποφάσεων του πρωτοβαθμίου οργάνου κατατάξεως των ησφαλισμένων εις ασφαλιστικάς κλάσεις. γ)Αι αποφάσεις του δευτεροβαθμίου οργάνου είναι τελεσίδικοι, κοινοποιούνται δε, μερίμνη του κατά Δήμον ή Κοινότητα ανταποκριτού, εις τον ενδιαφερόμενον. Αι αποφάσεις τόσον αι απορριπτικαί όσον και αι εγκριτικαί καταχωρούνται εις ειδικόν πρωτόκολλον τηρούμενον υπό του Γραμματέως της Δευτεροβαθμίου επιτροπής. 8.Αντίγραφα των εκδιδομένων πινάκων και συμπληρωματικών πινάκων κατατάξεως, ως και των αποφάσεων των δευτεροβαθμίων οργάνων αποστέλλονται εις τον ΟΓΑ. 9.Η τελεσιδίκως γενομένη κατάταξις ή ανακατάταξις ισχύει μέχρις αναθεωρήσεώς της και, πάντως, δια το ημερολογιακόν έτος δι’ ο γίνεται η κατάταξις. Την αναθεώρησιν δύναται να διατάξη ο ΟΓΑ οποτεδήποτε ή να ζητήση τούτο ο υπόχρεως εν περιπτώσει ουσιωδών μεταβολών επαγομένων τροποποίησιν της ασφαλιστικής του κλάσεως. Σελ. 1048 10.Οι κατά τόπους ανταποκριταί, ως και οι Διευθυνταί των Υποκαταστημάτων της ΑΤΕ, υποχρεούνται όπως παρακολουθούν τας συντελουμένας μεταβολάς εις την περιουσιακήν κατάστασιν των υποχρέων και, εάν εκ ταύτης επέρχεται μεταβολή εις την ασφαλιστικήν κλάσιν του υποχρέου, ν’ αναφέρουν εις τον ΟΓΑ, ζητούντες την κίνησιν της διαδικασίας αναθεωρήσεως. Δι’ αποφάσεως του Διοικητού του ΟΓΑ δύνανται να εξουσιοδοτώνται οι κατά τόπους ανταποκριταί και οι Διευθυνταί των Υποκαταστημάτων της ΑΤΕ όπως προβαίνουν απ’ ευθείας εις την κίνησιν της σχετικής διαδικασίας ανακατατάξεως. Εις το αρμόδιον δια την κατάταξιν όργανον παραπέμπονται υπό του ανταποκριτού αι αιτήσεις περί ανακατατάξεως μετά υπεύθυνον έλεγχον παρ’ αυτού και μετά σχετικής εγγράφου εισηγήσεως. 39.Λ.ε.6 Είσπραξη πόρων Ο.Γ.Α. Ασφαλιστική εισφορά κατόχων γεωργικών μηχανημάτων Άρθρ.5.–1.Επιβάλλεται ετησία ασφαλιστική εισφορά επί των εν εκμεταλλεύσει μονοναξονικών ελκυστήρων (κηπευτικοί) επί τη βάσει της δυναμικότητος αυτών ως ακολούθως: Ισχύος εις ίππους (ΗΡ) Ετησία εισφορά 5 – 12 Δραχ. 200 2.Επιβάλελται ετήσια ασφαλιστική εισφορά επί των εν εκμεταλλεύσει γεωργικών ελκυστήρων (διαξονικοί) επί τη βάσει της δυναμικότητος αυτών ως ακολούθως: Ισχύος εις ίππους (ΗΡ) Ετησία εισφορά 10–18 δραχ. 300 18,1–27 » 600 27,1–37 » 800 37,1–και άνω » 1.000 3.Επιβάλλεται ετήσια ασφαλιστική εισφορά επί των εν εκμεταλλεύσει αλωνιστικών μηχανών επί τη βάσει της δυναμικότητος αυτών ως ακολούθως: Κατηγορία: Πλάτους τυμπάνου ή κοσκίνου (ετήσια εσφορά ή κοσκίνου 14΄΄–34΄΄ (ίντσες) δραχ. 900 36΄΄–48΄΄ » » 1.300 50΄΄–και άνω » » 1.500 4.Επιβάλλεται ετησία ασφαλιστική εισφορά επί των εν εκμεταλλεύσει θεριζοαλωνιστικών μηχανών επί τη βάσει της δυναμικότητος αυτών ως ακολούθως: Κατηγορία: ετησία εισφορά Πλάτους θερισμού 9΄–10΄ (πόδες) δραχ. 1.200 12΄ και άνω » » 1.500 5.Κατηγορίαι μηχανημάτων μη περιλαμβανόμεναι εις τας προηγηθείσας παραγράφους του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται εις εισφοράν. 6.Απαλλάσσονται της κατά το παρόν άρθρον εισφοράς οι εκμεταλευταί ή ιδιοκτήται γεωργικών μηχανημάτων, οι χρησιμοποιούντες ταύτα προς εξυπηρέτησιν αποκλειστικώς και μόνον της ιδίας αυτών αγροτικής επιχειρήσεως, ως και οι γεωργικοί συνεταιρισμοί οι χρησιμοποιούντες ταύτα προς εξυπηρέτησιν αποκλειστικώς και μόνον των αγροτικών επιχειρήσεων των μελών αυτών, ως και οι κάτοχοι των ελκυστήρων των χρησιμοποιουμένων αποκλειστικώς δια την κίνησιν των αλωνιστικών μηχανών. 7.Περί της οφειλομένης υπό των εκμεταλλευτών των γεωργικών μηχανημάτων ασφαλιστικής εισφοράς συντάσσεται πίναξ υποχρέων εις εισφοράν υπέρ του ΟΓΑ κατόχων γεωργικών μηχανημάτων υπό του Διευθυντού Γεωργίας ή του νομίμου αναπληρωτού του εις την περιφέρειαν του οποίου έχει απογραφή το γεωργικόν μηχάνημα. Ο πίναξ ούτος περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Το ονοματεπώνυμον του εκδίδοντος τον πίνακα, το ονοματεπώνυμον του κατόχου και του ιδιοκτήτου του μηχανήματος, την κατοικίαν τούτων το είδος και την κατηγορίαν του μηχανήματος (δυναμικότητος), τον αριθμόν κυκλοφορίας του μηχανήματος, το ποσόν της οφειλομένης αναλυτικώς και εν συνόλω εισφοράς και το έτος από του οποίου άρχεται η υποχρέωσις καταβολής της εισφοράς. Ο πίναξ ούτος συντάσσεται επί εντύπων εγκρινομένων δι’ αποφάσεως του Διοικητικού του ΟΓΑ. 8.Ως προς την κατάταξιν και ανακατάταξιν των υποχρέων εις ασφαλιστικήν εισφοράν κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλόγως και κατά τα λοιπά αι διατάξεις των παρ. 1 έως 4 και 7 έως 10 του άρθρ. 4 του παρόντος. 9.Επί συμπτώσεως υποχρεώσεως καταβολής υπό του αυτού υποχρέου εισφοράς προβλεπομένης κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου και κοινωνικής εισφοράς εκ της προβλεπομένης εν άρθρ. 11 παρ. 1 στοιχ. Α΄ περ. α΄ (πρόσθετον επί του φόρου εισοδήματος) του Νόμ. 4169/1961, το ποσόν της, κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, εισφοράς μειούται κατά το ποσόν της βεβαιωθείσης δια το αυτό έτος επί του αγροτικού εισοδήματος κοινωνικής εισφοράς, επί τη αιτήσει του υποχρέου υποβαλλομένη εις τον οικείον Διευθυντήν Γεωργίας μετά των αποδεικτικών καταβολής της κοινωνικής εισφοράς. Είσπραξις ασφαλιστικής εισφοράς Άρθρ.6.–1.Η είσπραξις της ασφαλιστικής εισφοράς ενεργείται δι’ άπαντας τους υποχρέους υπό του οικείου Υποκαταστήματος της ΑΤΕ. 2.Κατά πάσαν καταβολήν ποσού υπό των οφειλετών της ΑΤΕ έναντι των ιδίων αυτής απαιτήσεων, το ενεργούν την είσπραξιν όργανον της ΑΤΕ υποχρεούται όπως καταλογίζη συμμέτρως την γενομένην παροχήν μεταξύ των απαιτήσεων του ΟΓΑ εξ ασφαλιστικής εισφοράς και των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων της ΑΤΕ, γενομένης υποχρεωτικώς στρογγυλοποιήσεως του καλυπτομένου τμήματος της απαιτήσεως του ΟΓΑ εις την εγγυτέραν υψηλοτέραν δεκάδα δραχμών. 3.Την είσπραξιν των οφειλών των μη συναλλασσομένων μετά της Τραπέζης υποχρέων το Υποκατάστημα της ΑΤΕ δύναται να αναθέτη εις τους δημοτικούς και κοινοτικούς εισπράκτορας ή εις τας γεωργικάς συνεταιρικάς οργανώσεις μέσω των οποίων ασκείται πιστοδότησις. Δι’ αποφάσεων του Διοικητού του ΟΓΑ δύναται να εξουσιοδοτώνται οργανισμοί ή επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρος όπως συνεισπράττουν την εισφοράν του ΟΓΑ μετά των ιδίων αυτών λογαριασμών. 4.Τα υποκαταστήματα της ΑΤΕ αποστέλλουν μέχρι τέλους Φεβρουαρίου εκάστου έτους εις την Διοίκησιν του ΟΓΑ συγκεντρωτικήν κατάστασιν των εν καθυστερήσει εισφορών κατά ασφαλιστικάς κλάσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους. Σελ. 1049 Είσπραξη πόρων Ο.Γ.Α. 39.Λ.ε.6 5.Εν περιπτώσει μη εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των προαυξήσεων υπό του υποχρέου επακολουθεί αναγκαστική είσπραξις τούτων κατά τας ισχυούσας περί εισπράξεων των εσόδων της ΑΤΕ διατάξεις ως και κατά την διαδικασίαν του κωδικοποιημένου Νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Προς τούτο αποστέλλεται υπό του Διευθυντού του υποκαταστήματος της ΑΤΕ μετά προηγουμένην έγκρισιν του Διοικητού του ΟΓΑ, κατάστασις των οφειλετών τούτων εις το Δημόσιον Ταμείον εις την περιφέρειαν του οποίου κατοικεί ο υπόχρεως, μετά μνείας του εκτελεστού τίτλου, του έτους εις ο αφορά η οφειλή και του ποσού της οφειλής προς αναγκαστικήν είσπραξιν του κεφαλαίου και των προσαυξήσεων. 6.Αρξαμένης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως, η εκ του άρθρ. 235 Πολ. Δικονομίας και του άρθρ. 68 του Νόμου εισπράξεως Δημοσίων εσόδων ανακοπή είναι απαράδεκτος, εκτός εάν ο ασκών ταύτην επικαλείται ανυπαρξίαν του εκτελεστού τίτλου ή ανυπαρξίαν της οφειλής. Σελ. 1050 39.Λ.ε.6 Είσπραξη πόρων Ο.Γ.Α. Χρόνος καταβολής των εισφορών–υπερημερία Άρθρ.7.–1.Αι εξ ασφαλιστικής εισφοράς ετήσιαι οφειλαί των υποχρέων είναι απαιτηταί από της 1ης Ιανουαρίου του έτους εις ο αναφέρονται. 2.Οι καθυστερούντες την εξόφλησιν της οφειλής των μετά την 30 Σεπτεμβρίου του έτους, καθ’ ο καθίσταται απαιτητή, υποχρεούνται αυτοδικαίως εις καταβολήν προσαυξήσεως 1% δια πάσαν τριμηνιαίαν καθυστέρησιν. Η προσαύξησις αύτη προκειμένου περί του πρώτου τριμήνου καθυστερήσεως δεν οφείλεται, εάν ο οφειλέτης καταβάλη την εισφοράν εντός του τριμήνου τούτου. 3.Εν περιπτώσει περαιτέρω υπερημερίας επιβάλλεται αυτοδικαίως προσαύξησις κατά τρίμηνο καθυστερήσεως ή κλάσμα τούτου ίση προς 1% του ανεξοφλήτου εν καθυστερήσει υπολοίπου οφειλής. Ασφαλιστικόν βιβλιάριον
| 354 |
13. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 675 της 17 Οκτ./12 Νοεμ. 1941 (ΦΕΚ Α΄ 385) Περί συστάσεως Εστίας Ελλήνων Καλλιτεχνών, λογοτεχνών και Μουσουργών κατά την διάρκειαν της πολεμικής περιόδου. Εκυρώθη δια της Π.Υ.Σ. 299/1946 (ΦΕΚ Α΄ 186). Σχετικόν και το: α)Ν.Δ. 1417 της 11 Μαΐου/13 Ιουν. 1942 (ΦΕΚ Α΄ 151), κυρωθέν δια της υπ’ αριθ. 294/1946 πράξ. Υπ. Συμβουλίου. Σελ. 1094(γ) Τεύχος 1377 Σελ. 48
| 259 |
28. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 5 Μαΐου/2 Ιουν.1956 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 1) του από 13.2.1936 Β.Δ/τος "περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως κλπ. εσωτ. ηλ/κών εγκαταστάσεων", 2)του από 28.12.1946 Β. Δ/τος "περί τροποποιήσεως του από 27.9.1945 Β.Δ/τος κλπ." και 3)του από 7.4.1954 Β.Δ/τος "περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 13.2.1936 Β.Δ/τος "περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων", ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως και άλλων τινών συναφών διατάξεων. Εν όψει του Νομ. 6422/1934 "περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου-Μηχανικού κλπ." και ιδία των αρθρ.3,5 και 10 αυτού, του αρθρ. 12 του Νόμ. 2979/1922 "περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων". Άρθρ.1-5.(Συμπληρούται το άρθρ.2 του Β.Δ. της 7/7 Απρ.1954, αντικαθίστανται τα εδάφ. β' και γ' της παρ.1 άρθρ.4 Β.Δ. 7/7 Απρ.1954 προστίθεται εδάφ. γ' εις την παρ.2 αρθρ.4 Β.Δ.7/7 Απρ.1954 και αντικαθίστανται τα εδάφ.1 και 2 του άρθρ.6 κεφ. Β' και το κεφ. Α του αρθρ.6 Β.Δ. 28 Φεβρ./9 Μαΐου 1946). Άρθρ.6.-Άπασαι αι διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, περί ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου, δι' ας απαιτείται υποβολή πιστοποιητικού ποινικού μητρώου αντικαθίστανται δι' ακολούθου διατάξεως: "Απόσπασμα Ποινικού μητρώου εμφαίνον ότι δεν τελεί εν αποστερήσει των πολιτικών του δικαιωμάτων κατά τα αρθρ.59 μέχρι 65 του Νόμ. 1492/1950 "περί κυρώσεως του Ποινικού Κώδικος" και ότι δεν έχει καταδικασθή ένεκα κλοπής, υπεξαιρέσεως ή απάτης εις ποινήν φυλακίσεως άνω τριών μηνών ή καθ' υποτροπήν είς οιανδήποτε ποινήν φυλακίσεως. Άρθρ.7-9.(Αντικαθίστανται, η παρ.1 άρθρ. 7 Β.Δ. 7/7 Απρ.1954, η παρ.2 άρθρ.14 Β.Δ. 13/ 19 Φεβρ.1936 και προστίθεται διάταξις εις την παρ.3 άρθρ.18 Β.Δ.13/19 Φεβρ.1936). 29. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΏΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. 1014 της 5/16 Ιαν.1957 Περί τρόπου εισπράξεως των δικαιωμάτων ελέγχου της Υπηρεσίας Ελέγχου Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Αθηνών. Έχοντες υπ’ όψιν τας διατάξεις: 1)Του Νομ.1671/51 "περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων". 2)Των αρθρ.52 και 54 του από 4/10.6.1954 Β.Δ/τος "περί οργανώσεως των Υπηρεσιών Υπουργείου Βιομηχανίας". 3)Των αρθρ.1,2 και 5 του Νόμ.1094/44 "περί καθορισμού δικαιωμάτων ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κλπ." κυρωθέντος δια του Ν.Δ. 2694/1953. 4)Των Νόμων "περί εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων" και 5)Της υπ' άριθ. 184893/ 1827/ 4.7.53 ημετέρας κοινής αποφάσεως "περί εισπράξεως τέλους παραβόλων και αδείας ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων", αποφασίζομεν: Τροποποιούμεν την υπ' άριθ. 184893/1827/4.7.53 ημετέραν κοινήν απόφασιν και ορίζομεν τα του τρόπου εισπράξεως των εσόδων του Δημοσίου εκ της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Αθηνών εκ δικαιωμάτων ελέγχου, εκδόσεως αδειών και παρατάσεως ή οριστικοποιήσεως προσωρινών πιστοποιητικών κλπ, περί ών τα άρθρ. 1,2 και 5 του Νόμ. 1094/44 και η εις εκτέλεσιν τού (Αντί της σελ. 178,01) Σελ. 178,01(α) Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 13.Δ.δ.27-29 του υπ’ αριθ. 43240/13.6.53 ημετέρα κοινή απόφασις, ως ακολούθως από της 1ης Ιαν.1957. 1.Η είσπραξις των υπο των ανωτέρω διατάξεων προβλεπομένων δικαιωμάτων ελέγχου ενεργείται δια διπλοτύπων εισπράξεως δημοσίας διαχειρίσεως, χορηγουμένων υπό των Διευθυντών των Δημοσίων Ταμείων Εισπράξεων της περιφερείας των κατά τόπους γραφείων της Υπηρεσίας Ελέγχου Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Αθηνών. 2.Ουδεμία αίτησις αδείας και ελέγχου γίνεται δεκτή, εάν δεν συνοδεύηται υπό του κατά την ανωτέρω παράγραφον διπλοτύπου εισπράξεως του ποσού των δικαιωμάτων ελέγχου. Εις ην περίπτωσιν εσωτερική ηλεκτρική εγκατάστασις ευρίσκεται εντός της ζώνης του υποχρεωτικού ελέγχου, τα δικαιώματα ταύτα δέον ν' ανταποκρίνωνται εις το πραγματικόν σύνολον των εγκατεστημένων σημείων καταναλώσεως της υπό έλεγχον εγκαταστάσεως, βάσει των οποίων υπολογίζονται τα σημεία ρευματοληψίας ταύτης. Κατά την κατάθεσιν της δηλώσεως, περί εκτελέσεως της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως δια την διενέργειαν του ελέγχου αυτής, δέον να δηλούται δι' αυτής υπευθύνως και επακριβώς τυχόν επαύξησις των εγκατεστημένων σημείων, πέραν των αρχικώς δηλωθέντων τοιούτων. Εν τη περιπτώσει ταύτη η δήλωσις δέον να συνοδεύηται υπό συμπληρωματικού διπλοτύπου εισπράξεως ανταποκρινομένου εις τα επί πλέον εγκατεστημένα σημεία καταναλώσεως, άλλως δεν θα γίνεται δεκτή αύτη υπό της Υπηρεσίας. Εάν κατά τον διενεργηθέντα έλεγχαν της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως προκύψη τυχόν οφειλή δικαιωμάτων, επί πλέον των κατά τα ανωτέρω καταβληθέντων τοιούτων, η καταβολή τούτων θέλει πραγματοποιηθή κατά την παραλαβήν του εκδιδομένου υπό της Υπηρεσίας πιστοποιητικού καλής εκτελέσεως της εγκαταστάσεως. Εν περιπτώσει μη καταβολής του ως άνω πιστοποιητικού, εντός μηνός απο της εκδόσεώς του, ενεργείται υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας βεβαίωσις των οφειλομένων δικαιωμάτων εις το Δημόσιον Ταμείον της περιφερείας της κατοικίας του αιτήσαντος τον έλεγχον, δια της αποστολής αυτώ βεβαιωτικής καταστάσεως εις τριπλούν. 3.Όργανα δια την είσπραξιν των ως άνω δικαιωμάτων, ορίζονται, δι' αποφάσεως του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ελέγχου Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Αθηνών, εκ των παρά τη Υπηρεσία ταύτη υπηρετούντων υπαλλήλων του Υπουργείου Βιομηχανίας. Αί αποφάσεις αύται κοινοποιούνται Σελ. 178,02(α) εις τον Διευθυντήν του οικείου Δημοσίου Ταμείου Εισπράξεως υπό του Προϊσταμένου της Ανωτέρω Υπηρεσίας. 4.Οι ως ανωτέρω οριζόμενοι υπάλληλοι, εφοδιάζονται δια των αναγκαιούντων διπλοτύπων εισπράξεως εκ του Δημοσίου Ταμείου, βάσει δε τούτων ενεργώσι την είσπραξιν των εν λόγω δικαιωμάτων παρά των ενδιαφερομένων, κατόπιν ειδικού υπηρεσιακού σημειώματος αποκοπτομένου εκ διπλοτύπου στελέχους. Το εν λόγω σημείωμα ομού μετά της διπλοτύπου αποδείξεως καταβολής επισυνάπτονται εις την αίτησιν του ενδιαφερομένου και καταχωρούνται επ' αυτής. 5.Τα εισπραττόμενα υπό των ανωτέρω υπαλλήλων δικαιώματα θα κατατίθενται, ανά πενθήμερον ή ενωρίτερον, εάν το εισπραχθέν ποσόν υπερβαίνη τας χιλίας δραχμάς, εις το Δημόσιον Ταμείον Εισπράξεων. Κατά την κατάθεσιν των εισπράξεων τούτων θα συντάσσεται ονομαστική κατάστασις εις τριπλούν, δεόντως τεθεωρημένη υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, εμφαίνουσα τον αριθμόν πρωτοκόλλου της αιτήσεως του ενδιαφερομένου, το ονοματεπώνυμον του καταβαλόντος τα δικαιώματα , την διεύθυνσιν κατοικίας τούτου, την διεύθυνσιν της εγκαταστάσεως, το καταβληθέν υπ' αυτού ποσόν και τον αριθμόν του διπλοτύπου εισπράξεως. Η εν λόγω κατάστασις αποτελεί τίτλον βεβαιώσεως των κατατιθεμένων εκάστοτε δικαιωμάτων ελέγχου. Εκ των καταστάσεων τούτων η μεν μία τηρείται εις τα λογιστικά στοιχεία του Δημοσίου Ταμείου, αι δε δύο επιστρέφονται υπό του Ταμείου, εις την Υπηρεσίαν, αφού βεβαιωθή επ’ αυτής δια πράξεως του Ταμείου η γενομένη κατάθεσις και ο αριθμός του εκδοθέντος διπλοτύπου εισπράξεως. Εκ των δύο τούτων καταστάσεων η μεν μία υποβάλλεται υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Ηλεκτρισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας η δε ετέρα παραμένει εις τα αρχεία της Υπηρεσίας Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Αθηνών. 6.Καθ' εκάστην κατάθεσιν προσκομίζονται προς το Δημόσιον Ταμείον άπαντα τα εις χείρας των υπαλλήλων εισπράξεως, βιβλία διπλοτύπων εισπράξεως, εν χρήσει ή μη, προς έλεγχον, ως και τα εξαντληθέντα τοιαύτα άτινα και επιστρέφονται εις το Δημόσιον Ταμείον. 13.Δ.δ.29 Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 7.Οι οριζόμενοι επί των εισπράξεων υπάλληλοι τυγχάνουσιν αυτοδικαίως, βάσει των κειμένων διατάξεων, Δημόσιοι Υπάλληλοι και υπέχουσι κατά την διαχείρισίν των ταύτην τας εκ των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού και του Οργανισμού Ελεγκτικού Συνεδρίου ευθύνας Δημοσίων Υπολόγων. Εν περιπτώσει μεταθέσεως ή απολύσεως του υπολόγου, η παράδοσις της διαχειρίσεώς του εις τον διάδοχον ενεργείται, αφού προηγουμένως κατατεθώσι εις το Δημόσιον Ταμείον άπασαι αι υπ’ αυτού πραγματοποιηθείσαι εισπράξεις μέχρι της ημέρας της παραδόσεως δια της παραδόσεως εις τον διάδοχον των εις χείρας αυτού μη εξαντλημένων βιβλίων διπλοτύπων εισπράξεων βάσει πρωτοκόλλου, δεόντως τεθεωρημένου υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Αθηνών, εις ο απαραιτήτως θ’ αναφέρωνται: 1)ο αριθμός του τελευταίως εκδοθέντος γραμματίου εισπράξεως, 2)οι αριθμοί των παραδιδομένων αχρησιμοποίητων διπλοτύπων και 3)oι αριθμοί, χρονολογία και τα ποσά των γραμματίων εισπράξεως του Δημοσίου Ταμείου των εκδοθέντων επι τη γενομένη λόγω της παραδόσεως καταθέσει των εισπράξεων. Εν περιπτώσει ασθενείας του υπολόγου, κωλυούσης αυτόν εις παράδοσιν της διαχειρίσεώς του ενεργείται αύτη υπό αντιπροσώπου αυτού ή τοιούτου μη ορισθέντος υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ελέγχου. Υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Έλεγχου ενεργείται επίσης η παράδοσις εν περιπτώσει θανάτου του υπολόγου. Αντίγραφον τoυ συντασσομένου επί τη παραδόσει πρωτοκόλλου παραδίδεται είς τον Διευθυντήν του Ταμείου υπό του διαδόχου του υπολόγου κατά την πρώτην κατάθεσιν των εισπράξεών του εις το Δημόσιον Ταμείον. 8.Αι ενεργούμεναι ως άνω εισπράξεις θα εισάγωνται ως έσοδον του Δημοσίου εις τον προϋπολογισμόν των εσόδων του Κράτους υπό Κεφάλαιον 23 άρθρ.18 .
| 192 |
88. AΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Αριθ. 290/113 της 30 Ioυλ./11 Αυγ. 2003 (ΦΕΚ Β΄1132) Ρύθμιση θεμάτων συγκρότησης Επιτροπής Ακροάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης Ασφαλιστικών Μέτρων. Έχοντας υπόψη: α.το Νόμο 2867/2000 "Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις" (ΦΕΚ 273/Α/2000) και ιδίως τις παρ. 4 και 5, του άρθρου 12, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου Δωδέκατου του Ν. 3082/2002 "Σύσταση Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία" και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 316/Α/2002), β.την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 272/64/10.1.2003 (ΦΕΚ 158/Β/2003) "Κανονισμός της ΕΕΤΤ σχετικά με τη Διαδικασία για τη Λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων κατ' εφαρμογή του άρθρου 12, παρ. 4 του Ν. 2867/2000, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α/2002)", ιδίως, το άρθρο 4, παρ. 7 αυτής, γ.την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 249/115/29.3.2002 "Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών" (ΦΕΚ 642/Β/2002) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 3 αυτής, (Μετά τη σελ. 386,446) Σελ. 386,447 Τεύχος Σελ. Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών - Ε.Ε.Τ.Τ. 22.ΔΑ.α.88 δ.την ανάγκη για ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα κατά την ενεργοποίηση και λειτουργία του μηχανισμού λήψης Ασφαλιστικών Μέτρων από την ΕΕΤΤ, ε.το γεγονός ότι η παρούσα Απόφαση δεν επιφέρει επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, στ.την Εισήγηση αριθ. 3390/Φ.600/28-7-2003 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, αποφασίζει 1.Καταργεί την Απόφασή της ΑΠ.: 278/93/14-32003 "Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων για την εξέταση θεμάτων σχετικών με τη λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων". 2.Ορίζει ότι : α.Η εξέταση των υποθέσεων για τη λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων διεξάγεται από Τριμελή Επιτροπή Ακροάσεων, η οποία αποτελείται από ένα τουλάχιστον Μέλος της Ολομέλειας ΕΕΤΤ και μέλη του Προσωπικού της. Χρέη Γραμματέα εκτελεί Υπάλληλος ή Συνεργάτης της ΕΕΤΤ. β.Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο της, οσάκις αυτό απαιτείται, από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα ή Συνεργάτες της ΕΕΤΤ. γ.Η Επιτροπή διενεργεί ακροάσεις σχετικές με την εξέταση θεμάτων για τη λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων, στις οποίες καλούνται οι εκάστοτε εμπλεκόμενοι Φορείς. Μετά το πέρας της ακροάσεως, συντάσσει σχετικό Πόρισμα που περιέχει και την πρότασή της. Το Πόρισμα υποβάλλεται στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ για τη λήψη Απόφασης. 3.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να συγκροτεί την ως άνω Επιτροπή, οσάκις εκδίδεται Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης, ορίζοντας τα Μέλη και τον Γραμματέα αυτής. Η παρούσα απόφαση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
| 122 |
39. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. 31584 της 21/22 Ιουλ. 1988 (ΦΕΚ Β΄514) Σύσταση–Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού Βάμβακος. Τροποποιήθηκε από την 28420/8 Αυγ.-5 Σεπτ. 1990 (ΦΕΚ Β΄565), απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Επίσης τροποποιήθηκε και από την 2123/2-16 Φεβρ. 1993 (ΦΕΚ Β΄73) απ. Υπ. Γεωργίας.
| 27 |
15. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. 4234 (ΦΟΡ) 718 της 20 Απρ./11 Μαΐου 1994 (ΦΕΚ Β’ 348) Συγκρότηση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
| 349 |
29. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 409 της 15/20 Ιαν. 1970 (ΦΕΚ Α΄ 14) Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών της διοικήσεως των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και μετατάξεως υπαλλήλων αυτών. Άρθρ.1.-1.Παρά τη Συγκλήτω ή τω αντιστοίχω Ανωτάτω Συλλογικώ Οργάνω Διοικήσεως των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συνιστώνται ανά δύο Συγκλητικαί Επιτροπαί, Α΄ και Β΄. 2.Η Α΄ Συγκλητική Επιτροπή είναι αρμοδία δια την μελέτην παντός επιστημονικού εκπαιδευτικού και φοιτητικού εν γένει θέματος αποφασιστικής αρμοδιότητος του παρ’ ω συλλογικού οργάνου, και την εις αυτό εισήγησιν διά τινας των μελών της προς λήψιν αποφάσεως. Η Β΄ Συγκλητική Επιτροπή είναι καθ’ όμοιον τρόπον αρμοδία δια την μελέτην και εισήγησιν επί παντός εν γένει θέματος διοικητικού, οικονομικού και τεχνικού. 3.Αποφάσεις των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων Διοικήσεως των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων λαμβανόμεναι άνευ της τηρήσεως και της κατά την προηγουμένην παράγραφον διαδικασίας είναι άκυροι. 4.Εκάστη των ως άνω Επιτροπών συγκροτείται εκ πέντε μελών της Συγκλήτου, ή του Ανωτάτου Συλλογικού 'Οργάνου Διοικήσεως οριζομένων δι’ αποφάσεως αυτών μη επιτρεπομένης της συμμετοχής οιουδήποτε μέλους εις αμφοτέρας τας Επιτροπάς. Εις όσα Ιδρύματα τα ως άνω Συλλογικά Όργανα Διοικήσεως συγκροτούνται εκ μελών αριθμού ελάσσονος των δέκα αλλ’ ουχί ελάσσονος των επτά, εκάστη των Επιτροπών συντίθεται εκ τριών μελών. Εις όσα Ιδρύματα ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου ή του αντιστοίχου Ανωτάττου Συλλογικού Οργάνου Διοικήσεως είναι ελάσσων των επτά δεν συνιστώνται Επιτροπαί. 5.Η Α΄ Συγκλητική Επιτροπή προεδρεύεται υπό του Αντιπρυτάνεως και η Β΄ υπό του Προπρυτάνεως, μετεχόντων υποχρεωτικώς της συνθέσεως εκατέρας. Εις όσα Ιδρύματα δεν προβλέπεται ο θεσμός της Συγκλήτου, εκατέρας των Επιτροπών τούτων προεδρεύει, ο έχων κατά τας οικείας οργανικάς διατάξεις ανάλογους αρμοδιότητας προς τας του Αντιπρυτάνεως ή Προπρυτάνεως. Εν ελλείψει, απουσία ή κωλύματι εκατέρου τούτων, αι Επιτροπαί προεδρεύονται υπό του αρχαιοτέρου των μελών των. 6.Εις ην περίπτωσιν δεν είναι δι’ οιονδήποτε λόγον εφικτή η εκ τακτικών καθηγητών συγκρότησις των εν παρ. 1 Επιτροπών κατά τας διατάξεις του παρόντος, αύται συμπληρούνται δι’ αναλόγου αριθμού εκ των υπηρετούντων μονίμων Καθηγητών εκτάκτων αυτοτελών εδρών και εκτάκτων εντεταλμένων καθηγητών οριζομένων υπό της Συγκλήτου ή του Ανωτάτου Οργάνου Διοικήσεως του Ιδρύματος. 7.Καθήκοντα Εισηγητού άνευ ψήφου εκτελεί, εις μεν την Α΄ Συγκλητικήν Επιτροπήν ο Γενικός Γραμματεύς του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εις δε την Β΄ ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς, αμοιβαίως εν κωλύματι, απουσία ή ελλείψει αναπληρούμενοι. Εις τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εις τα οποία εκ των οργανικών των διατάξεων δεν προβλέπεται θέσις αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως, χρέη Εισηγητού εις αμφότερας τας Συγκλητικάς Επιτροπάς εκτελεί ο Γενικός Γραμματεύς αυτού, αναπληρούμενος κατά τας ισχυούσας διατάξεις. 8.Δι’ αποφάσεων της Συγκλήτου ή του Ανωτάτου Συλλογικού Οργάνου Διοικήσεως των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εγκρινομένων υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να εκχωρούνται αποφασιστικαί αρμοδιότητες αυτών προς ενάσκησιν, εις τας υπό στοιχ. Α΄ και Β΄ Επιτροπάς. Άρθρ.8.-1.Εντός έξ μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος θέλει καταρτισθή υπό των Ανωτάτων Συλλογικών Οργάνων Διοικήσεως εκάστου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας αυτού, όστις, άνευ αυξήσεως των κατά τας κειμένας διατάξεις οργανικών θέσεων, θα προσδιορίση τα της οργανώσεως, διαρθρώσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών τούτων, ως και τας καθ’ έκαστον αρμοδιότητας των υπαλλήλων των. Ο κανονισμός ούτος εγκρινόμενος δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2.Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής των ορισμών της προηγουμένης παραγράφου ρυθμίζονται δι’ αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Άρθρ.9.-1.Επί έξ μήνας από της ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται, κατά παρέκκλισιν εκ των κειμένων διατάξεων, η μετάταξις του παντός βαθμού διοικητικού υπαλληλικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εις ετέρας θέσεις Υπουργείων ή δημοσίων υπηρεσιών. 2.Περί της εκ των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τοιαύτης μετακινήσεως αποφαίνονται τα οικεία υπηρεσιακά Συμβούλια τούτων, επί τη αιτήσει του υπαλλήλου ή κατόπιν σχετικού προς αυτά ερωτήματος του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μεθ’ ο ενεργείται η μετάταξις και η εις τας νέας θέσεις τοποθέτησις δια Β.Δ/των εκδιδομένων τη προτάσει του Πρωθυπουργού και των αρμοδίων Υπουργών. Σελ. 82,04(α) Τεύχος 694-Σελ. 38 3.Αι τοποθετήσεις των μετατασσομένων γίνονται εις κενάς ομοιοβάθμους θέσεις, τοιούτων δε μη υφισταμένων, εις υπεραρίθμους αντιστοίχους βαθμολογικώς θέσεις, επί τούτω ιδρυομένας δυνάμει του παρόντος δια των εν τη προηγουμένη παραγράφω Δ/των. Άπαντες οι ανωτέρω υπάλληλοι εξελίσσονται εφ’ εξής εν τη νέα των θέσει κατά τας κείμενας διατάξεις, αι δι’ υπ’ αυτών κατεχόμενοι τυχόν υπεράριθμοι, συμφώνως τω παρόντι, θέσεις καταργούνται ευθύς ως, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, ήθελον κενωθή. 4.Εάν οι μετατασσόμενοι έχωσι την ιδιότητα και τον βαθμόν του Γενικού Γραμματέως, τοποθετούνται εν πάση περιπτώσει ως υπεράριθμοι, κατά τα εν τη προηγουμένη παραγραφώ οριζόμενα, και ασκούσι τας δι’ ιδίας αποφάσεως του εις ον υπάγονται εφεξής Υπουργού ανατιθέμενος αυτοίς αρμοδιότητας, διατηρούντες τον μέχρι τούδε κεκτημένον βαθμόν και αποδοχάς. Άρθρ.10.-Καταργείται πάσα διάταξις αντικείμενη εις το παρόν, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 31.Α.ω.29 Διάφορες διατάξεις Άρθρ.2.-1.Εις όσα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν προβλέπεται υπό των οργανικών διατάξεών των θέσις Γενικού Γραμματέως, συνίσταται τοιαύτη δια του παρόντος. 2.Οι Γενικοί Γραμματείς απάντων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουσι τον βαθμόν και τας εν γένει αποδοχάς των υπαλλήλων βαθμού (β΄ κατηγορίας ειδικών θέσεων). Διορίζονται δε επί τριετεί θητεία μετ’ απόφασιν της Συγκλήτου ή του αντιστοίχου Συλλογικού Οργάνου Διοικήσεως του οικείου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου το προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η θητεία των Γενικών Γραμματέων δύναται ν’ ανανεωθή άπαξ. Δια του άρθρ. 18 Ν.Δ. 88/1974 (ανωτ. σελ. 52,124) ωρίσθη ότι οι Γενικοί Γραμματείς απάντων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουσι τον βαθμόν και τας εν γένει αποδοχάς των υπαλλήλων επί βαθμώ 1ω της Α΄ Κατηγορίας. 3.Ως Γενικοί Γραμματείς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διορίζονται, πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής, έχοντες μόρφωσιν, ειδίκευσιν και πείραν εις διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα της Ανωτάτης Παιδείας. (Αντί για τη σελ. 82,01) Σελ. 82,01(α) Διάφορες διατάξεις 31.Α.ω.29 4.Δύναται να διορίζωνται εις την θέσιν του Γενικού Γραμματέως Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και εν ενεργεία μόνιμοι ανώτατοι ή ανώτεροι υπάλληλοι τούτων, ή του Δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου έχοντες τα κατά την προηγουμένην παράγραφαν προσόντα. Ούτοι άμα τη λήξει της θητείας των αυτοδικαίως επανέρχονται εις την ην κατείχον προ του διορισμού των θέσιν. Ο χρόνος της υπό την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέως υπηρεσίας των λογίζεται δια πάσαν συνέπειαν ως διανυθείς εις την εξ ης προήλθον θέσιν. 5.Μέχρι της δια διορισμού πληρώσεως της θέσεως του Γενικού Γραμματέως τα καθήκοντα αυτής, δύναται ν’ ανατίθεται εις ανώτατον ή ανώτερον υπάλληλον του οικείου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος δι’ αποφάσεως του διοικούντος αυτό Συλλογικού Οργάνου. 6.Εις όσα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αι υφιστάμεναι θέσεις των Γενικών Γραμματέων κατέχονται κατά τον χρόνον της δημοσιεύσεως του παρόντος από μονίμων υπαλλήλων, αι θέσεις αύται μετατρέπονται εις θέσεις υπαλλήλων επί θητεία άμα τη καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποχωρήσει των κατεχόντων ταύτας. «7.Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δέον όπως εντός διμήνου από της καθ’ οιονδήποτε τρόπον κενώσεως των θέσεων των Γενικών Γραμματέων ή Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων προβαίνουν εις την προκήρυξιν πληρώσεως τούτων. 8.Εις περίπτωσιν μη προκηρύξεως εντός της ως άνω προθεσμίας της κενής θέσεως Γενικού Γραμματέως ή Αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, δύναται το Υπουργικόν Συμβούλιον να προβαίνη, προτάσει του επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, δι’ αποφάσεώς του, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις την πλήρωσιν της κενής ταύτης θέσεως, δια διορισμού προσώπου κεκτημένου τα τυπικά και ουσιαστικά προς τούτο προσόντα, άνευ τηρήσεως ετέρας τινός διαδικασίας επιλογής. Σελ. 82,02(α) 9.Επί τυχόν αρξαμένης υπό της Συγκλήτου ή του αντιστοίχου Συλλογικού Οργάνου Διοικήσεως Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος διαδικασίας πληρώσεως κενής θέσεως Γενικού Γραμματέως ή Αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως, αύτη δέον όπως ολοκληρωθή εντός τριμήνου από της προκηρύξεως, άλλως το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να προβαίνη, προτάσει του επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, δι’ αποφάσεώς του δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις τον διορισμόν τινός εκ των κεκτημένων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως εκ των υποψηφίων προσώπου κεκτημένου τα κατά Νόμον προσόντα, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να προβαίνη εις την πλήρωσιν της ούτω κενής θέσεως κατά την διαδικασίαν της προηγουμένης παραγράφου». Αι παρ. 7, 8 και 9 προσετέθησαν δια του άρθρ. 1 Ν.Δ. 144/1973 (κατωτ. αριθ. 37). 31.Α.ω.29 Διάφορες διατάξεις Άρθρ.3.-1.Ο Γενικός Γραμματεύς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών' Ιδρυμάτων: α)Έχει την διοικητικήν εποπτείαν, τον έλεγχον και τον συντονισμόν απασών των υπηρεσιών ων υπεύθυνος δια την κανονικήν αυτών λειτουργίαν έναντι των οικείων ανωτάτων διοικητικών οργάνων. β)Επιβλέπει εν ταις υπηρεσίαις και τοις παραρτήμασι του Ιδρύματος δια την εφαρμογήν των Νόμων και των εν γένει ισχυουσών κανονιστικών διατάξεων. γ)Αποφασίζει κατ’ ειδικήν εξουσιοδότησιν των ανωτάτων οργάνων διοικήσεως, δημοσιευομένην εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επί των ανηκόντων εις την αρμοδιότητά των φοιτητικών και άλλων υπηρεσιακών ζητημάτων και εκτελεί τας εις αυτόν ανατιθεμένας αποφάσεις των δ)Εγκρίνει και εκτελεί τας από ποσού ανωτέρου των πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών και μέχρις εκατόν χιλιάδων δραχμών δαπάνας. ε)Εγκρίνει το αποτέλεσμα των διενεργουμένων παρά της αρμοδίας υπηρεσίας του Ιδρύματος διαγωνισμών δια προμηθείας-παραγγελίας και εκτελέσεις τεχνικών έργων οσάκις το ύψος του προϋπολογισμού είναι ανώτερον των πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών αλλά δεν υπερβαίνει τας εκατόν χιλιάδας δραχμάς. ς)Αι κατά τας κειμένας διατάξεις αρμοδιότητες της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Οικονομικού Συμβουλίου η του αντιστοίχου οργάνου και του Πρυτάνεως προς έγκρισιν ή εκτέλεσιν δαπανών ως και του αποτελέσματος των διαγωνισμών μεταβιβάζονται εις τον Γενικόν Γραμματέα εφ’ όσον η σχετική δαπάνη ανέρχεται εις τα οριζόμενα εν εδάφ. δ΄ και ε΄ ποσά. ζ)Υπογράφει τα αφορώντα εις το διδακτικόν προσωπικόν πιστοποιητικά ή αλλά αποδεικτικά έγγραφα εξαιρουμένων των δια το εξωτερικόν προοριζομένων άτινα υπογράφονται υπό του Πρυτάνεως ή του έχοντος αντιστοίχους αρμοδιότητας. η)Υπογράφει τα επιδοτήρια των εις το Ίδρυμα επιδιδομένων εγγράφων και αλληλογραφεί απ’ ευθείας μετά δημοσίων άρχων επί ζητημάτων της αρμοδιότητός του. θ)Μετέχει άνευ ψήφου εις τας συνεδριάσεις των ανωτάτων συλλογικών οργάνων διοικήσεως του Ιδρύματος. ι)Ελέγχει και μονογραφεί τα σχέδια των εξερχομένων εγγράφων εκτός εάν δι’ ειδικής αποφάσεως του Πρυτάνεως ορίζεται έτερος υπάλληλος ως αρμόδιος δια τινά εκ τούτων. 2.Εις τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον η κατά τας κειμένας γενικάς και ειδικάς διατάξεις αναγνωριζομένη αρμοδιότης των Γενικών Γραμματέων προς ρύθμισιν θεμάτων του προσωπικού αυτών περιορίζεται εις τους υπαλλήλους από του 5ου βαθμού και ανωτέρων. Δια τα θέματα των υπαλλήλων τούτων μετέχει μετά ψήφου εις τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια ο Γενικός Γραμματεύς όστις εκτελεί και χρέη Εισηγητού. Άρθρ.4.-Ο Γραμματεύς εκάστης Σχολής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ο εκτελών τα αντίστοιχα καθήκοντα, προίσταται της Γραμματείας αυτής και είναι αρμόδιος και υπεύθυνος έναντι της διοικήσεώς της δια την ομαλήν και εύρυθμον λειτουργίαν των υπηρεσιών αυτής. Εισηγείται εν ταις συνεδρίαις της Σχολής τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήτις συντασσόμενη παρ’ αυτού εγκρίνεται υπό του Κοσμήτορος της Σχολής. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών και εκτελεί εκ των αποφάσεων της σχολής τας αφορώσας εις την διαβίβασιν εγγράφων τρεχούσης φύσεως. Προσυπογράφει μετά του Πρυτάνεως και του Κοσμήτορος της Σχολής τα πρωτότυπα πτυχία. Υπογράφει τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά, αντίγραφα πτυχίων και διδακτορικών διπλωμάτων πλην των δια το εξωτερικόν προοριζομένων άτινα υπογράφει ο Πρύτανις. Μονογραφεί τα σχέδια των εξερχομένων εκ της Σχολής εγγράφων και υπογράφει τα προς τους Καθηγητάς τρεχούσης φύσεως έγγραφα. Είναι αρμόδιος πλέον των δια του Νόμου ανατιθεμένων αυτώ καθηκόντων και δια την κατά τας κειμένας διατάξεις και κανονιστικάς αποφάσεις της Σχολής διεκπεραίωσιν των αφορώντων εις τους φοιτητάς πάσης φύσεως θεμάτων (εγγραφαί, επανεγγραφαί, μετεγγραφαί, εξετάσεις κλπ.). (Μετά τη σελ. 82,02(α) Σελ. 82,021 Τεύχος 508-Σελ. 73 Διάφορες διατάξεις 31.Α.ω.29 31.Α.ω.29 Διάφορες διατάξεις Άρθρ.5.-1.Συνίσταται παρά τοις Πανεπιστημίοις Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τω Εθνικώ Μετσοβίω Πολυτεχνείω, ανά μία επί θητεία θέσις αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως, επί 1ω βαθμώ. Ως προς την διάρκειαν της θητείας αυτού, τα προσόντα και την διαδικασίαν του διορισμού του, τα δυνάμενα να καταλάβωσι την θέσιν ταύτην πρόσωπα, τα της ανανεώσεως της θητείας του, ως και τα της αναθέσεως των καθηκόντων της θέσεως ταύτης, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του αρθρ. 2 του παρόντος. 2.Υπό τον αναπληρωτήν Γενικόν Γραμματέα υπάγονται, αμέσως, η Διεύθυνσις Οικονομικών Υπηρεσιών, η Τεχνική Υπηρεσία, η Γραμματεία του Οικονομικού Συμβουλίου ή του αντιστοίχου καθ’ αρμοδιότητας οργάνου, το διοικητικόν προσωπικόν του Ιδρύματος από του 6ου βαθμού και κατωτέρων, ως και το έκτακτον πάσης κατηγορίας τοιούτον. Άρθρ.6.-Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς: 1)Προΐσταται των υπαγομένων εις αυτόν Υπηρεσιών και υπαλλήλων. 2)Αναπληροί τον Γενικόν Γραμματέα ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον. 3)Είναι υπεύθυνος έναντι της Διοικήσεως του Ιδρύματος: α)Δια τον συντονισμόν και συνεργασίαν των υπ’ αυτόν Διευθύνσεων και Γραφείων. β)Δια την εφαρμογήν των ισχυουσών διατάξεων εφ’ όλων των θεμάτων αρμοδιότητός του. γ)Δια ζητήματα παρακολουθήσεως εκτελέσεως έργων και διενεργείας προμηθειών. δ)Δια την συντήρησιν και εύρυθμον λειτουργίαν των κτιρίων του Ιδρύματος και των εν αυτοίς εγκαταστάσεων, ως και την τήρησιν της εν αυτοίς τάξεως και ευκοσμίας, καθιστάμενος αρμόδιος δια την σύνταξιν κανονισμού λειτουργίας τούτων εγκρινομένου υπό της Συγκλήτου ως και την λήψιν παντός προσφόρου προς τούτο μέτρου. ε)Δια την εκτέλεσιν των αποφάσεων της Συγκλήτου και του Οικονομικού ή του αντιστοίχου καθ’ αρμοδιότητα Συμβουλίου των αναγομένων εις διοικητικά θέματα των υπαλλήλων της αρμοδιότητός του ως και τα οικονομικά και τεχνικά τοιαύτα. ς)Δια την μελέτην και διατύπωσιν προτάσεων επί θεμάτων αφορώντων εις την κάλυψιν των αναγκών του Ιδρύματος εις διοικητικόν προσωπικόν της αρμοδιότητος, κτιριακάς εγκαταστάσεις και εξοπλισμόν. 4.Υπογράφει τα αφορώντα εις το διοικητικόν προσωπικόν της αρμοδιότητός του πιστοποιητικά, λαμβάνει γνώσιν απάντων των εγγράφων των απευθυνόμενων προς τας υπ’ αυτόν υπηρεσίας, μονογράφει τα σχέδια των ενεργούμενων εγγράφων υπό των υπαγομένων εις αυτόν Υπηρεσιών, υπογράφει τα εκ τούτων απευθυνόμενα προς ετέρας Πανεπιστημιακάς Υπηρεσίας ή Παραρτήματα, και αλληλογραφεί μετά των δημοσίων αρχών δια ζητήματα αναγόμενα εις την εντός των αρμοδιοτήτων του διεξαγωγήν της τρεχούσης υπηρεσίας του Ιδρύματος. 5.Ασκεί γενικήν εποπτείαν επί των Οικονομικών διαχειρίσεων των Παραρτημάτων του Ιδρύματος, έχων δικαίωμα διενεργείας ελέγχου, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του Οικονομικού Διευθυντού ή ετέρων υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος. 6.Μετέχει των συνεδριάσεων του Οικονομικού ή του αντιστοίχου καθ’ αρμοδιότητας Συμβουλίου του Ιδρύματος, εισηγούμενος εν αυτώ επί πάντων των θεμάτων της αρμοδιότητός του. 7.Μετέχει των συνεδριάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος μετά ψήφου, οσάκις εισάγονται εις αυτό θέματα αφορώντα τους υπαλλήλους της αρμοδιότητός του. 8.Εγκρίνει και εκτελεί τας μέχρι του ποσού των δραχ. 50.000 δαπάνας. 9.Εγκρίνει το αποτέλεσμα των διενεργουμένων παρά της αρμοδίας Οικονομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος διαγωνισμών δια προμηθείαςπαραγγελίας και εκτελέσεις τεχνικών έργων, εφ’ όσον το ύψος του προϋπολογισμού δεν υπερβαίνει το ποσόν των δραχ. 50.000. 10.Αι αρμοδιότητες της Συγκλήτου, του Οικονομικού Συμβουλίου ή του αντιστοίχου οργάνου και του Πρυτάνεως κατά τας περί τρόπου εκτελέσεως των έργων του Ιδρύματος κειμένας διατάξεις, μεταβιβάζονται εις τον αναπληρωτήν Γενικόν Γραμματέα, εφ’ όσον η δαπάνη του έργου δεν υπερβαίνει το ποσόν των πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών. 11.Εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δι’ εκμισθώσεις ακινήτων του Ιδρύματος, εφ’ όσον το επιτευχθέν μηνιαίον μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσόν των 15.000 δραχμών. 12.Συντάσσει τον προυπολογισμόν του επομένου οικονομικού έτους υποβάλλων τούτον εις το κατά τας κειμένας διατάξεις αρμόδιον Συμβούλιον μετά πρότασιν του οποίου ψηφίζεται υπό της Συγκλήτου. 13.Εκδίδει τα τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών αναγνωριζομένων εκ των προτέρων υπό του Πρυτάνεως δι’ εντολής, της τοιαύτης αναγνωρίσεως μη απαιτουμένης προκειμένου περί δαπανών εγκρινομένων υπό του ιδίου. Η δι’ εντολής αναγνώρισις της δαπάνης υπό του Πρυτάνεως γίνεται είτε ειδικώς δι’ εκάστην συγκεκριμένην δαπάνην είτε γενικώς δια κατηγορίαν δαπανών. 14.Ασκεί παραλλήλως προς τον Πρύτανιν την εκ των κειμένων Νόμων πειθαρχικήν εξουσίαν επί του υπαγομένου εις αυτόν προσωπικού. (Αντί για τη σελ. 82,03) Σελ. 82,03(α) Τεύχος 694-Σελ. 37 Διάφορες διατάξεις 31.Α.ω.29 15.Βεβαιοί υπευθύνως αντί του Οικονομικού Συμβουλίου ή του αντιστοίχου αρμοδίου οργάνου την εν τω προϋπολογισμώ ύπαρξιν αναγεγραμμένης πιστώσεως δια διορισμούς, προσλήψεις ή μεταβολάς του πάσης κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος. 16.Κατανέμει αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών το προσωπικόν των εις αυτόν υπαγομένων υπηρεσιών ως και το ανήκον εις την Γ΄ κατηγορίαν και το υπηρετικόν προσωπικόν του Ιδρύματος. 17.Χορηγεί τας κανονικάς αδείας του προσωπικού Γ΄ κατηγορίας του εν γένει υπηρετικού ως και του επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου τοιούτου. Άρθρ.7.-(Ήδη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 1 Νόμ. 832/1978 (ΦΕΚ Α΄ 206, κατωτ. σελ. 174,03).
| 218 |
1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 31 Μαρτ./9 Απρ. 1942 (ΦΕΚ Α΄ 77) Περί καθορισμού του είδους και του περιεχομένου των τακτικών και εκτάκτων αυτοτελών εδρών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις: 1) του υπ’ αριθ. 1 της 30 Απρ./2 Μαΐου 1941 Ν.Διατάγματος «περί των αρμοδιοτήτων της Κυβερνήσεως, των Υπουργών κ.λπ.» και 2) του άρθρ. 16 του υπ’ αριθ. 917/1942 Ν.Διατάγματος «περί τροποποιήσεως της Πανεπιστημιακής Νομοθεσίας», εν συνδυασμώ προς το άρθρ. 13 του Ν.Δ. 1132/1942, μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Επικρατείας, διατυπωθείσαν δια της υπ’ αριθ. 95/24.3.42 πράξεως αυτού, απεφασίσαμεν: Καθορίζομεν ως κάτωθι το είδος και το περιεχόμενον των τακτικών και εκτάκτων αυτοτελών εδρών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Α΄. Τακτικαί έδραι: α)Της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. β)Της Ερμηνευτικής και Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. γ)Της Εβραϊκής γλώσσης και ερμηνείας της Π.Διαθήκης εκ του πρωτοτύπου και της Εβραϊκής Αρχαιολογίας. δ)Της Εισαγωγής εις την Π.Διαθήκην και της Ερμηνείας των Ο΄. ε)Της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας. ς)Της Πατρολογίας μετ’ αναγνώσεως των πατερικών έργων. ζ)Της Ιστορίας των Δογμάτων και Συμβολικής. η)Της Δογματικής και Χριστιανικής Ηθικής. θ)Της Απολογητικής και Εγκυκλοπαιδείας της Θεολογίας. (Β.Δ. 1026 της 9/22 Δεκ. 1965, ΦΕΚ Α΄ 238). ι)Του Κανονικού Δικαίου και της Ποιμαντικής. ια)Της Πρακτικής Θεολογίας (κατηχητικής, εκκλ. ρητορικής και τελετουργικής). ιβ)Αγιολογίας, Υμνολογίας και Παλαιογραφίας (προήχθη εις τακτικήν δια του Β.Δ. 16/18 Αυγ. 1953, ΦΕΚ Α΄ 215). ιγ)Της Φιλοσοφίας της Θρησκείας μετά στοιχείων της Ψυχολογίας της Θρησκείας. ιδ)Της Ιστορίας των Θρησκευμάτων. Β΄. Έκτακτοι αυτοτελείς έδραι: α)Της Ιστορίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από της συστάσεως αυτής. (Β.Δ. 1026 της 9/22 Δεκ. 1965, ΦΕΚ Α΄ 238). (Της Ιστορίας των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών της Χερσονήσου του Αίμου). γ)Της Ιστορίας της από του Θ΄ αιώνος Ελληνικής Εκκλησιαστικής Γραμματείας. δ)Βιβλικής Ιστορίας και Βιβλικής Θεολογίας. ε)Ιστορίας της συγχρόνου θρησκευτικής και Θεολογικής κινήσεως. Η β΄ έδρα κατηργήθη, η δ΄ μετωνομάθη ως άνω και η ε΄ ιδρύθη δια του Β.Δ. 16 Οκτ./15 Δεκ. 1945 (ΦΕΚ Α΄ 305). ς)Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Επιγραφικής. Η ως άνω έδρα μετετράπη εις έκτακτον δια του Β.Δ. 16/18 Αυγ. 1953 (ΦΕΚ Α΄ 215).
| 161 |
5. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 3782 της 11/12 Οκτ. 1957 Περί αυθεντικής ερμηνείας και συμπληρώσεως του άρθρ. 8 του Νόμ. 3681/1957 «περί τροποποιήσεως ποινικών τινων διατάξεων». Άρθρ.1.-1.Κατά την αληθή έννοιαν του άρθρ. 8 του Νόμ. 3681/1957, ο από της εκδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως μέχρι της εκδικάσεως της δι’ αυτού παρεχομένης ανακοπής ή αιτήσεως ακυρώσεως διαδραμών χρόνος δεν συνυπολογίζεται εις την προθεσμίαν παραγραφής της πράξεως. 2.(Προστίθεται παρ. 2 εις το άρθρ. 8 του Νόμ. 3681/57). (Αντί της σελ. 136,01(ζ) Σελ. 136,01(η) Τεύχος 620-Σελ. 121 Άρθρ.2.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
| 223 |
54. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 150320/7722 της 19 Ιουν./12 Ιουλ. 1968 (ΦΕΚ Β΄ 331) Περί καθορισμού της αντιστοιχίας των βαθμών της δημοσίας διοικητικής ιεραρχίας προς τους βαθμούς της ιεραρχίας του προσωπικού των Σ.Ε.Κ., κατ’ εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρ. 15 του Ν.Δ. 4548/66 «περί του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων κλπ.». Έχοντες υπ’ όψιν: 1.Την παρ. 2 του άρθρ. 15 του Ν.Δ. 4548/66 «περί ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων κλπ.». 2.Τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 7 του Ν.Δ. 4193/61 και του άρθρ. 4 του Νόμ. 4464/65, αποφασίζομεν: 1.Οι βαθμοί της ιεραρχίας του τακτικού προσωπικού των Σ.Ε.Κ., ειδικώς και μόνον δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 7 του Ν.Δ: 4193/61 και του άρθρ. 4 του Νόμ. 4464/65 ως Σελ. 124,24(γ) Τεύχος 374-Σελ. 4 τούτο ετροποποιήθη δια της παρ. 3 του άρθρ. 15 του Ν.Δ: 4548/66, ορίζονται κατά την ακόλουθον αντιστοιχίαν προς τους αριθμητικούς βαθμούς της δημοσίας διοικητικής ιεραρχίας (από του 1ου μέχρι και του 5ου βαθμού συμπεριλαμβανομένου): α)Γενικού Διευθυντού, Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού και Διευθυντού Βοηθού Γενικού Διευθυντού προς 1ον βαθμόν β)Διευθυντού Τεχνικού, Διευθυντού Βοηθού Τεχνικού, Αρχιμηχανικού, Διευθυντού Διοικητικού, Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών Προϊσταμένου Υπηρεσίας, Αρχιάτρου και Νομικού Συμβούλου Α΄ προς 2ον βαθμόν γ)Υπαρχιμηχανικού, Υποπροϊσταμένου Υπηρεσίας, Αρχιεπιθεωρητού, Επιθεωρητού Ιατρού, Νομικού Συμβούλου Β΄, Προϊσταμένου Δικαστικής Υπηρεσίας (τέως ΣΠΛΠ) προς 3ον βαθμόν δ)Επιθεωρητού Μηχανικού, Υπομηχανικού Δ΄, Τμηματάρχου Α΄ Επιθεωρητού, Εργοστασιάρχου, Επιάτρου, Βοηθού Νομικού Συμβούλου Α΄ προς 4ον βαθμόν ε)Τμηματάρχου Μηχανικού, Υπομηχανικού Β΄, Τεχνικού Βοηθού Α΄, Τμηματάρχου Β΄, Σταθμάρχου Α΄, Υπεργοστασιάρχου, Μηχανοστασιάρχου, «Υπομηχανοστασιάρχου Α΄, Υπομηχανοστασιάρχου Β΄, Αρχισχεδιαστού, Εργοδηγού Τεχνικού Αρχιελεγκτών και ελεγκτών αμαξοστοιχιών» προς 5ον βαθμόν Εκ των εντός «» εξ τελευταίων βαθμών οι τέσσαρες πρώτοι προσετέθησαν δια της υπ’ αριθ. 260772/9250 της 16/22 Ιαν. 1969 αποφ. Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 34) και οι δύο τελευταίοι δια της υπ’ αριθ. 179552/9554 της 31 Δεκ. 1969/12 Ιαν. 1970 ομοίας (ΦΕΚ Β΄ 13). 2.Ως προηγούμενοι του κατεχομένου βαθμοί, λογίζονται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, οι βαθμοί της ειδικής ιεραρχίας του προσωπικού των Σ.Ε.Κ., του κλάδου εις ον ανήκει έκαστος των ανωτέρω υπό στοιχ. α΄ έως και ε΄ της προηγουμένης παραγράφου, αναφερομένων βαθμών. 21.Γ.α.54 Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους
| 3 |
Άρθρ.1834.-"Αν, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι κατιόντες, συντρέχει στην εξ αδιαθέτου διαδοχή περίπτωση συνεισφοράς, η νόμιμη μοίρα για τον κάθε κατιόντα προσδιορίζεται με βάση την εξ αδιαθέτου μερίδα που θα του περιερχόταν, υπολογιζομένης και της συνεισφοράς. Ο διαθέτης δεν μπορεί να αποκλείσει τον τρόπο αυτό υπολογισμού για οποιαδήποτε παροχή του άρθρ. 1895, ώστε να ζημιωθεί ο μεριδούχος. Η παροχή που λαμβάνεται υπόψη κατά την προηγούμενη παράγραφο, όταν πρέπει και να καταλογισθεί στη νόμιμη μοίρα σύμφωνα με το άρθρ. 1833, καταλογίζεται σ' αυτή για τη μισή της μόνο αξία". Τα άρθρ. 1833 και 1834 αντικαταστάθηκαν ως άνω από το άρθρ. 26 Νόμ. 1329/15-18 Φεβρ. 1983 (ΦΕΚ Α΄ 25), κατωτ. αριθ. 8. Μέμψις αστόργου δωρεάς
| 381 |
16. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 10604 της 8/9 Ιαν. 1952 Περί καθορισμού εξόδων επιδόσεως Ποινικών Δικογράφων. (Καθορίζονται τα έξοδα επιδόσεως των ποινικών δικογράφων της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν. 5031/1931 (ανωτ. αρ. 6). Τα υπό της παρούσης προβλεπόμενα έξοδα επιδόσεως εισπραττόμενα μετά των λοιπών εξόδων της δίκης, εισάγονται συμφώνως τω άρθρ. 12 του Α.Ν. 1502/1950 εις τον Πρ/σμόν των εσόδων, των ενεργούντων τας επιδόσεις ταύτας δημοσίων εν γένει οργάνων μη δικαιουμένων κατά τας αυτάς διατάξεις αμοιβής τινός δια την εκτέλεσιν της υπηρεσίας επιδόσεως. Η ισχύς της παρούσης, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άρχεται από της δημοσιεύσεώς της. Περί της ασκήσεως έργων εμμίσθου και ποινικού Δικαστικού Κλητήρος εν Δωδεκανήσω βλ. Ν. 493/1947 (6.Βγ.32), άρθρ. 7 Ν.Δ. 614/1948 (6.Γα.35).
| 316 |
180. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. 12387 της 28 Ιουν./25 Ιουλ. 1984 (ΦΕΚ Β΄ 506) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/538/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28 Ιουν. 1977 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, που αφορούν στους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους». Τροποποιήθηκε από την 54401/141/22 Ιαν.-4 Φεβρ.1988, (ΦΕΚ Β΄ 66) απόφ. Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Επίσης τροποποιήθηκε από την 19333/1721/24 Μαΐου-14 Ιουν. 1991 (ΦΕΚ Β΄ 409), απόφ. αναπλ. Υπ. Εθν. Οικονομ. και Μεταφ. και Επικοινωνιών. Επίσης τροποποιήθηκε από την με αριθ.20172/1954/20 Δεκ.1999-17 Φεβρ.2000 (ΦΕΚ Β΄183) όμοια απόφαση και άρθρ.20 της με αριθ. 35949/2604/07/29 Ιαν.-27 Φεβρ.2008 (ΦΕΚ Β΄313), απόφ.Υπ.Οικονομίας και ΟικονομικώνΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατωτ.αριθ.355. 21.Ε.α.177-180 Γενικά περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων
| 301 |
27. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ Αριθ. 400/4/18ε της 14 Φεβρ./4 Μαρτ. 1976 (ΦΕΚ Β' 299) Περί επιμορφώσεως κατατασσομένων εις το Σώμα της Χωροφυλακής Γυναικών Αξιωματικών.
| 335 |
65. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 281 της 2/11 Απρ. 1980 (ΦΕΚ Α΄ 79) Περί ενάρξεως της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Εχίνου Νομού Αιτωλοακαρνανίας, περιφερείας του Πρωτοδικείου Αγρινίου. (Αντί για τη σελ. 176,19) Σελ. 176,19(α) Τεύχος 778-Σελ. 21 Ειρηνοδικεία - Πταισματοδικεία 6.Β.δ.62-65
| 324 |
105. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 1106 της 3/6 Δεκ. 1980 (ΦΕΚ Α' 279) Περί καταργήσεως, ιδρύσεως, καθορισμού της οργανικής δυνάμεως και υπαγωγής Υπηρεσιών τινων Χωροφυλακής.
| 335 |
20. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθ. 2/39106/0022 της 11/24 Ιουλ. 2002 (ΦΕΚ Β΄947) Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών. Έχovτας υπόψη: 1)Τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Ν. 2318/95 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών». 2)Την αριθμ.1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών και 3)το έγγραφο αριθμ. 973/17.9.2001 της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, καθορίζουμε: Τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις του Ν. 2318/95 για τις πράξεις που ενεργούν όπως παρακάτω. Α. ΕΠIΔΟΣΗ α)Για επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, εφόσον αυτή έχει ένα μόνο φύλλο σε δέκα έξι (16) €. β)Αν η έκθεση επίδοσης έχει περισσότερα από ένα φύλλα, για κάθε επόμενο φύλλο σε 1 ευρώ και σαράντα λεπτά (1,40) €. γ)Σε περίπτωση θυροκόλλησης, για την εγχείριση στον Προϊστάμενο του Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας αντιγράφου του εγγράφου που θυροκολλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ.4 του Κ.Πολ.Δικ., όπως τροποποιήθηκε με το Ν. Δ/γμα 490/74 και τη σύνταξη της σχετικής απόδειξης σε 1€ και σαράντα λεπτά (1,40) €. 6.Ζ.γ.16-20 Επίδοση Δικογράφων και Δικαιώματα Δικαστικών Επιμελητών δ)Για την παράδοση γραπτής ειδοποίησης στο ταχυδρομικό γραφείο, σύμφωνα με το εδ. γ΄ της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. Δ/τος 490/74 σε 1€ και σαράντα λεπτά (1,40) ευρώ. ε)Για τη σύνταξη της βεβαίωσης, κατά το εδ. «γ» της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. Δ/τος 490/74, παράδοσης της πιο πάνω γραπτής ειδοποίησης στο ταχυδρομικό γραφείο σε 1€ και σαράντα λεπτά (1,40)€. στ)Αν από την έκθεση επίδοσης φαίνεται ότι έχουν επιδοθεί περισσότερα από ένα έγγραφα, που αναφέρονται σ΄ αυτή χωριστά ή ότι στο έγγραφο που επιδόθηκε ήταν ενσωματωμένα περισσότερα έγγραφα τα οποία επιδόθηκαν, o δικαστικός επιμελητής λαμβάνει για το πρώτο έγγραφο ολόκληρη την αμοιβή και για κάθε ένα από τα υπόλοιπα τη μισή. ζ)Η αμοιβή μάρτυρα που συμμετέχει στην θυροκόλληση κάθε εγγράφου είναι σε τέσσερα (4) €. η)Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, δικαιούται αυτός ολόκληρο το ποσό της πιο πάνω αμοιβής. Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ α)Για την ενέργεια αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης, ανάλογα με το ποσό απαίτησης για την οποία γίνεται η κατάσχεση, η αμοιβή καθορίζεται με την παρακάτω κλίμακα: 1.Για απαίτηση ποσού μέχρι 587 € σαράντα τεσσάρων (44) €. 2.Για το ποσό της απαίτησης από 589,87 € μέχρι 5869,40 € υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής δύο και μισό στα εκατό (2,5%) και 3α.Για το ποσό της απαίτησης 5.872,34 € και πάνω, υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής ένα στα εκατό (1%) που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα δύο (352) €. β)Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται περισσότερα από ένα ακίνητα πλοία ή αεροσκάφη, o δικαστικός επιμελητής δικαιούται χωριστή αμοιβή για κάθε ένα από αυτά, με βάση το ποσό απαίτησης για την οποία γίνεται η κατάσχεση, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα. Γ. ΠΛΕIΣΤΗΡIΑΣΜΟΣ α)Για τη σύνταξη κάθε προγράμματος (αρχικού ή επαναληπτικού) πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού ή την κατάρτιση κάθε περίληψης (αρχικής ή επαναληπτικής), κατασχετήριας έκθεσης ανάλογα με το ποσό της απαίτησης για την οποία επισπεύδεται o πλειστηριασμός ή αναπλειστηριασμός, η αμοιβή καθορίζεται με την παρακάτω κλίμακα: 1.Για απαίτηση ποσού μέχρι 587 € σαράντα τεσσάρων (44) €. 2.Για το ποσό της απαίτησης από 589,87 € μέχρι 5.869,40 € υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής δύο στα εκατό (2%). 3.Για το ποσό απαίτησης από 5.872,34 € και άνω υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής ένα στα εκατό (1%) που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 176€. Αν το πρόγραμμα (αρχικό ή επαναληπτικό) ή η περίληψη (αρχική ή επαναληπτική) αφορά διενέργεια πλειστηριασμού δικαστικής διανομής κατά το άρθρο 484 του Κ.Πολ.Δικ., και στην περίπτωση του άρθρου 1021 του ίδιου Κώδικα ή με άλλη διάταξη Νόμου και δεν υπάρχει ποσό απαίτησης, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σύμφωνα με την πιο πάνω κλίμακα, με βάση το ποσό εκτίμησης που καθορίζει η δικαστική απόφαση ή η έκθεση εκτίμησης. Σε περίπτωση διόρθωσης της τιμής με δικαστική απόφαση, o υπολογισμός γίνεται με βάση την διορθωμένη τιμή. Σε περίπτωση που γίνει κήρυξη κατά την προδικασία τoυ πλειστηριασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 943, 960, παρ. 2 περ. β τoυ Κ.Πολ.Δικ. ή με άλλη διάταξη Νόμου, o Δικαστικός Επιμελητής δικαιούται είκοσι πέντε (25) €. Η αμοιβή τoυ κήρυκα που προσλαμβάνει o Δικαστικός Επιμελητής για διενέργεια κήρυξης κατά την προδικασία τoυ πλειστηριασμού είναι είκοσι πέντε (25) €. Δ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔIΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΩΝ α)Αν το αντικείμενο της εκτέλεσης δεν αφορά κατάσχεση αλλά αφαίρεση, αποβολή, εγκατάσταση, μεσεγγύηση, προσωπική κράτηση, έξωση, απογραφή κινητών, ή οποία άλλη πράξη εκτέλεσης για την ενέργεια κάθε μιας απ΄ αυτές, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή είναι από 175 € μέχρι 295 € ανάλογα με τις δυσχέρειες που εμφανίζονται και την απασχόληση του δικαστικού επιμελητή, μετά από συμφωνία με τον εντολέα του. β)Όταν πρόκειται για περιγραφή και εκτίμηση στις περιπτώσεις των άρθρων 484 και 1021 του Κ.Πολ.Δικ. ή άλλης διάταξης Νόμου, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα του Β΄ Κεφαλαίου παρ.1, 2 και 3 του εδάφ. «α» με ανάλογη εφαρμογή και του εδάφ. β΄ του ίδιου Κεφαλαίου. (Μετά τη σελ. 466,04(ια) Σελ. 466,05 Τεύχος 1401 Σελ. 81 Επίδοση Δικογράφων και Δικαιώματα Δικαστικών Επιμελητών 6.Ζ.γ.20 γ)Όταν η εκτελούμενη απόφαση με προσωπική κράτηση αφορά χρηματική ικανοποίηση, τότε η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα του Β΄ Κεφαλαίου εδάφ. «α» παρ.1, 2 και 3. Ε. ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Τα δικαιώματα μαρτύρων που προσλαμβάνει o δικαστικός επιμελητής σε κάθε πράξη εκτελέσεως είναι για κάθε έναν είκοσι δύο (22) €. Αν κατά την εκτέλεση παρίσταται ως μάρτυρας άλλος δικαστικός Επιμελητής δικαιούται την αμοιβή δύο μαρτύρων. ΣΤ. ΜΑΤΑIΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο δικαστικός επιμελητής πριν αρχίσει την εκτέλεση είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από εκείνον, κατά του οποίου στρέφεται αυτή, οικειοθελή συμμόρφωση προς τα διατασσόμενα από τον εκτελούμενο τίτλο και την σχετική επιταγή. Στην περίπτωση αυτή καθώς και σε κάθε περίπτωση που υποχρεωθεί να αποχωρήσει λόγω ματαίωσης της εκτέλεσης πριν την έναρξή της, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, o δικαστικός επιμελητής δικαιούται το μισό των πιο πάνω αμοιβών του. Εάν όμως έχει ήδη αρχίσει η εκτέλεση και διακοπεί για λόγους ανεξάρτητους από την θέληση του δικαστικού επιμελητή, που αναγράφονται στη σχετική έκθεσή του, τότε αυτός δικαιούται ολόκληρο το ποσό της αμοιβής του. Ζ. ΓΕΝIΚΑ ΘΕΜΑΤΑ α)Για κάθε έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά τoυ οποίου στρέφεται η εκτέλεση, δικαιούται o δικαστικός επιμελητής ως αμοιβή για κάθε μία επτά (7) €. Την ίδια αμοιβή δικαιούται και για την έρευνα μητρώων αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων και λοιπών δημοσίων βιβλίων για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά τoυ οποίου στρέφεται η εκτέλεση. β)Αν η πράξη εκτέλεσης ή άλλη πράξη διαρκέσει περισσότερο από μία ημέρα, τότε για κάθε επί πλέον ημέρα απασχόλησης o μεν δικαστικός επιμελητής δικαιούται τριάντα πέντε (35) € o δε μάρτυρας είκοσι πέντε (25) €. γ)Αν η επίδοση ή η εκτέλεση γίνεται νύχτα ή Κυριακή ή άλλη κατά νόμο εξαιρετέα ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις τωv άρθρων 125 και 929 παρ.3 τoυ Κ.Πολ.Δικ. ή άλλης διάταξης νόμου, τότε η Σελ. 466,06 Τεύχος 1401 Σελ. 82 αμοιβή τoυ δικαστικού επιμελητή καθώς και τωv προσώπων που συμμετέχουν σ΄ αυτές προσαυξάνεται κατά εβδομήντα πέντε στα εκατό (75%). δ)Για τη σύνταξη κάθε έκθεσης εκτός εκείνης της παραγράφου «α» τoυ Α΄ Κεφαλαίου (έκθεση επίδοσης) o δικαστικός επιμελητής λαμβάνει για το πρώτο φύλλο δύο 2 και πενήντα λεπτά (2,50) € για κάθε δε επόμενο φύλλο 1 € και σαράντα λεπτά (1,40)€. ε)Για κάθε φύλλο αντιγράφου που εκδίδει o δικαστικός επιμελητής δικαιούται δύο € και πενήντα λεπτά (2,50) €. στ)Για τη σύνταξη περίληψης έκθεσης κατάσχεσης ή προγράμματος πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού καθώς και η περίληψης δικογράφου που κοινοποιείται ή εγγράφου, o δικαστικός επιμελητής δικαιούται για με το πρώτο φύλλο 2,50 € για κάθε δε επόμενο φύλλο 1,40 €. ζ)Για τη σύνταξη κάθε αίτησης o δικαστικός επιμελητής δικαιούται 1€ και σαράντα λεπτά (1,40) €. η)Για την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης 1 € και σαράντα λεπτά (1,40) €. θ)Για την κατάθεση εγγράφων στον υπάλληλο τoυ πλειστηριασμού 1€ και σαράντα λεπτά (1,40) €. ι)Για τη δημοσίευση κάθε εγγράφου εκτέλεσης ή επίδοσης δύο € και πενήντα λεπτά (2,50) €. ια)Για επιδόσεις, εκτελέσεις και άλλες πράξεις που γίνονται από δικαστικό επιμελητή εκτός της έδρας τoυ, λαμβάνει εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα ή τη δαπάνη τoυ μεταφορικού τoυ μέσου και πρόσθετη αμοιβή 0,30 € για κάθε χιλιόμετρο, τόσο για τη μετάβαση στο τόπο της ενέργειας της πράξης, όσο και για τη επιστροφή. 6.Ζ.γ.20 Επίδοση Δικογράφων και Δικαιώματα Δικαστικών Επιμελητών ιβ)Αν για την ενέργεια οποιασδήποτε πράξης είναι αναγκαία και η μετάβαση μάρτυρα ή μαρτύρων, εκτός της έδρας τoυ δικαστικού επιμελητή, τότε λαμβάνει κάθε μάρτυρας, εκτός από τα οδοιπορικά τoυ έξοδα ή τη δαπάνη μεταφορικού μέσου και πρόσθετη αμοιβή 0,30 € για κάθε χιλιόμετρο, τόσο για τη μετάβαση στον τόπο ενέργειας της πράξης, όσο και για την επιστροφή τoυ. ιγ) Στις πιο πάνω περιπτώσεις ια και ιβ της παρούσας, ως σημείο αφετηρίας για τον υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης λαμβάνεται το κέντρο τoυ Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας τoυ Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου που έχει γραφείο o δικαστικός επιμελητής, σύμφωνα με τους πίνακες χιλιομετρικών αποστάσεων, που καθορίζει η αρμόδια υπηρεσία όπως ρυθμίστηκε με το άρθρο (33) τoυ νόμου 1968/ΦΕΚ 150/τ.Α~/11.10.1991. ιδ)Σε δύσκολες επιδόσεις ή εκτελέσεις και λοιπές πράξεις η αμοιβή τoυ δικαστικού επιμελητή μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται πιο πάνω, μετά από έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα τoυ, αλλά σε καμιά περίπτωση η επιπλέον αυτή αμοιβή θα βαρύνει αυτόν στον οποίο γίνεται η επίδοση ή κατά τoυ οποίου γίνεται η εκτέλεση. ιε)Για την παραλαβή πιστοποιητικού βαρών ή άλλων αναγκαίων για τη πρόοδο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, εγγράφων, καθώς και για την κατάθεση αντιγράφου εκθέσεως επιδόσεως Διαταγής Πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 630 Α. Κ.Πολ.Δ. o δικαστικός επιμελητής δικαιούται αμοιβή ίση με αυτήν, της επιδόσεως. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τoυ Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα θα ισχύει από την ημέρα που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
| 316 |
3. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 30 Μαΐου/16 Ιουν. 1936 (ΦΕΚ Α΄ 261) Περί όρκου και περί του τύπου του πτυχίου των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχοντες υπ’ όψει το άρθρ. 4 παρ. 2 του Νόμ. 3341 προτάσει του Υπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας, στηριζομένη εις απόφασιν της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ληφθείσαν μετά γνώμην των Σχολών του ειρημένου Πανεπιστημίου ως και την υπ’ αριθ. 312/1936 γνώμην του Συμβουλίου Επικρατείας, διατάσσομεν τάδε. Άρθρ.1.-Ο εν ταις πτυχιακαίς εξετάσεσιν εν τω Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης επιτυχών ποιείται προ της λήψεως του πτυχίου προ του Πρυτάνεως και του Κοσμήτορος της οικείας Σχολής του Πανεπιστημίου τούτου την ακόλουθον καθομολόγησιν. «Του πτυχίου της ........................ αξιωθείς όρκον ομνύω προ του Πρυτάνεως και του Κοσμήτορος της ................................. Σχολής και πίστιν καθομολογώ τήνδε. Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενος, κατ’ επιστήμην βιώσομαι, ασκών ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρήσιμον εμαυτόν καταστήσω προς άπαντας τους δεομένους της εμής αρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία αεί προς ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσω βαίνων εν ευθεία του βίου οδώ, προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέπων και τον βίον ανυψών εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της Σοφίας. Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι είη μοι συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και πεφιλημένων διδασκάλων ο Θεός εν τω βίω». Άρθρ.2.-Το πτυχίον υπογράφεται υπό του Πρυτάνεως και του Κοσμήτορος της οικείας Σχολής και σφραγίζεται δια της μεγάλης σφραγίδος του Πανεπιστημίου και της Σχολής. Ο τύπος του πτυχίου έχει ώδε: ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρυτανεύοντος εν τω εν Θεσσαλονίκη Πανεπιστημίω .................................................................................... Τακτικού καθηγητού της Φιλοσοφικής Σχολής Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Σχολής Φυσικών και Μαθη-ματικών Επιστημών τακτικός καθηγητής ................................................... επί δε του παρόντος της Φιλοσοφικής Σχολής Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Σχολής Φυσικών και Μαθη-ματικών Επιστημών Κοσμήτωρ .............................................................. εκ ........................ ορμώμενον περί την ..................... σπουδάσαντα μετά δε ακριβή δοκιμασίαν αξιωθέντα του βαθμού ................................................................ ........................... αποφάσει ομοθύμω. της Φιλοσοφικής Σχολής Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών εις τους πτυχιούχους της ................................... .......ανέδειξε και πάντα τα τω πτυχίω τούτω ανήκοντα προνόμια προσένειμεν. Έτει χιλιοστώ ενεακοσιοστώ ................................ Μηνός ................... Εξεδόθη τη .......................... 19 ... Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ Εις τον αυτόν επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.
| 197 |
41. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. 113/944 της 28 Ιουν.16 Ιουλ. 1991 (ΦΕΚ Β΄ 536) Αύξηση του χορηγούμενου από το Ταμείο Επικ. Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορ. Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) επιδόματος φυματίωσης.
| 331 |
106. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. οικ.190643 της 5/13 Απρ. 1999 ( ΦΕΚ Β΄ 358) Σύσταση-Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).
| 258 |
5. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 25 Μαΐου /2 Σεπτ. 1932 Περί κωδικοποιήσεως των περί Ενοριακών Ναών και Εφημερίων και Τ.Α.Κ.Ε. ισχυουσών διατάξεων, ΚΩΔΙΚ. ΝΟΜΟΣ 5439 Έχοντες υπ' όψει το άρθρ. 31 του Νόμ. 5439 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του δια του από 6 Σεπτ. 1931 Δ/τος κωδικοποιηθέντος Νόμ. 3148 "περί ενοριακών ναών και εφημερίων και Ταμείου Αποδοχών και Ασφαλίσεως Κλήρου της Ελλάδος", προτάσει του επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: Κωδικοποιούνται αι διατάξεις του Νόμ. 5439 μετά των διατηρουμένων εν ισχύϊ διατάξεων του από 6 Σεπτ. 1931 Δ/τος "περί κωδικοποιήσεως των περί ενοριακών ναών και εφημερίων και περί Ταμείου αποδοχών και Ασφαλίσεως του Κλήρου της Ελλάδος ισχυουσών διατάξεων" εις ενιαίον κείμενον νόμου υπό τον αριθ. 5439, ως εξής: Άρθρ.1.-14.(Αντικατεστάθησαν δια των διατάξεων των κατωτ. Α.Ν. 1369/1938 και ήδη Α.Ν. 2200/1940). Άρθρ.114-115.(Αντικατεστάθησαν δια των διατάξεων των άρθρ. 60 και 61 Α.Ν. 2200/40). Άρθρ.116-121.(Αφορώντα τα Τ.Α.Κ.Ε. παρατίθενται εις το οικείον θέμα). Άρθρ.122.-Δια Π.Δ/τος καθορισθήσονται τα της διοικήσεως του Φιλοπτώχου Ταμείου Αρχιεπισκοπής Αθηνών και λοιπών Μητροπόλεων ως και τα της διαχειρίσεως αυτών. (Άρθρ. 58 Νόμ. 5148). Άρθρ.123.-(Αντικατεστάθη δια του άρθρ. 89 Α.Ν. 2200/1940). Άρθρ.124.-Ο παρών νόμος επεκτείνεται καθ' άπασαν την επικράτειαν, πλην της Επτανήσου, δι' ην ισχύουσιν αι διατάξεις του άρθρ. 14 του παρόντος νόμου, καταργουμένης της δυνάμει του Νόμ. 2508/1920 αρμοδιότητος των Ανωτέρων Ενοριακών Αντιπροσωπειών επί των ενοριακών Ναών, εξωκκλησίων και νεκροταφείων, του Νόμ. 4602 του Ν.Δ. της 6 Νοεμ. 1926 "περί ενοριακών Ναών και εφημερίων" και πάσης άλλης αντιθέτου διατάξεως, εξαιρούνται δε αυτού μόνον οι εν Ελλάδι Ναοί οι ανήκοντες εις το Ιερόν Κοινόν του Παναγίου Τάφου και την Ιεράν Μονήν του όρους Σινά. Βλ. και άρθρ. 68 Α.Ν. 2200/1940. Δια του Β.Δ. 9/16 Ιουν. 1936, "άπασαι αι οικονομικαί διατάξεις του Νόμ. 5148, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια των Νόμ. 5439, 5889 και Α.Ν. 19/20 Νοεμ. 1935 και των μεταγενεστέρων αυτού Νόμων, επεκτείνονται εις τους ναούς και εφημερίους της νήσου Ζακύνθου". Το από 30.4.1926 Ν.Δ/μα "περί διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών κοινοτήτων κλπ." διατηρείται εν ισχύϊ, (επεκτεινομένων και επί των άλλων κοινοτήτων του Νομού Ιωαννίνων). Τα εντός ( ) κατηργήθησαν δια του άρθρ. 68 Α.Ν. 2200/1940. Τα εδάφ. 12, 13 και 14 του άρθρ. 20 του από 14 Σεπτ. 1931 Δ/τος περί κωδικοποιήσεως των περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας και περί συγχωνεύσεως των Μικρών Μονών, ισχυουσών διατάξεων καταργούνται. Εντός τριμήνου από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος τα Μητροπολιτικά Συμβούλια των περιφερειών, εν αις ελειτούργουν ενοριακαί αντιπροσωπείαι, το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον δια πράξεως αυτού, εγκρινομένης υπό του Υπουργού των Θρησκευμάτων, θέλει προβή εις τον διαχωρισμόν της εκκλησιαστικής περιουσίας των Ναών, εις περιουσίαν εκκλησιαστικήν, ανήκουσαν εις τους Ναούς και υπαγομένην εις τας διατάξεις του παρόντος, και εις περιουσίαν ανήκουσαν εις σκοπούς φιλανθρωπικούς και ευαγών ιδρυμάτων (Άρθρ. 30 Νόμ. 5439). Άρθρ.125.-(Αντικατεστάθη δια των διατάξεων του άρθρ. 70 Α.Ν. 2200/1940). Άρθρ.126.-Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον καταργείται. (Άρθρ. 37 Νόμ. 5439). Εις τον αυτόν επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος. Άρθρ.15.-Η περιουσία των περιελθόντων εις αχρηστίαν ένεκα της αποτεφρώσεως αυτών κτητορικών ναών της Επτανήσου δύναται κατ' απόφασιν της πλειονότητος των κτητόρων αυτών εκποιουμένη να διατεθή υπέρ ωρισμένου αγαθοεργού σκοπού αφού προηγουμένως εξασφαλισθή το κτίριον και το νεκροταφείον αυτών κατά πάσης βεβηλώσεως (άρθρ. 11 Νόμ. 5148). Άρθρ.16-76.(Αντικατεστάθησαν δια των διατάξεων των κατωτ. Α.Ν. 1369/1938 και 2200/1940, ως προς δε την ενοριακήν εισφοράν υπό του Ν.Δ. 3559/1956). Άρθρ.77.-Οι Μητροπολιτικοί Ναοί οι μη όντες ενοριακοί αποτελούσι νομικά πρόσωπα και διοικούνται υπό των Μητροπολιτικών Συμβουλίων (Άρθρ. 25 Ν.Δ. 1923). Σελ. 54 160 – 126 Άρθρ.78-80.(Αναφερόμενα εις διαφόρους Ναούς κατ' ιδίαν παρατίθενται κατωτέρω σελ. 121). Άρθρ.81-98.(Αντικατεστάθησαν δια των διατάξεων των κατωτ. Α.Ν. 1369/1938 και 2200/1940). Άρθρ.99-110.(Αφορώντα το Τ.Α.Κ.Ε. παρατίθενται εις το οικείον θέμα). Άρθρ.111-112.(Αφορώντα την μισθοδοσίαν των εφημερίων, αντικατεστάθησαν δια των διατάξεων του Α.Ν. 536/1945 και των τροποποιησάντων αυτόν. Βλ. κατωτ. θέμα β). Άρθρ.113.-Εις το ΤΑΚΕ δεν υπάγονται ως προς την μισθοδοσίαν οι εφημέριοι των Ναών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ιδιωτικών φιλανθρωπικών καταστημάτων ή άλλης τοιαύτης φύσεως ιδιωτικών προσώπων. Ο μισθός των εν λόγω εφημερίων ορίζεται και καταβάλλεται παρά του οικείου ιδρύματος. Οι εν λόγω εφημέριοι ως και οι εφημέριοι των υπό ειδικών νόμων διεπομένων ναών ασφαλίζονται υποχρεωτικώς παρά τω ΤΑΚΕ. Οι εφημέριοι των δημοσίων εν γένει καταστημάτων ή άλλων νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου έχουσι τας δια τας θέσεις ας κατέχουσιν οριζομένας υπό των οικείων νόμων αποδοχάς. (Άρθρ.29 Νόμ. 5439). 33.Β.α.5 Ενοριακοί Ναοί και Εφημέριοι
| 106 |
4. ΝΟΜΟΣ 1795 της 2/10 Μαΐου 1919 Περί οδοιπορικών εξόδων στρατιωτικής υπηρεσίας. Σχετικοί και οι: α)Νόμ. 3016 της 2/17 Αυγ. 1922 περί τροποποιήσεως του πίνακος του Νόμ. 1795/1919. β)Ν.Δ. της 3/13 Οκτ. 1928 περί καταργήσεως διατάξεως Νόμ. 1795. γ)Νόμ. 4243 της 23/31 Ιουλ. 1929 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμ. 1795. δ)Νόμ. 5034 της 20/24 Ιουν. 1931 περί τροποποιήσεως των περί οδοιπορικών εξόδων της στρατιωτικής υπηρεσίας διατάξεων.
| 151 |
47α. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 45563 της 17/17 Οκτ. 1956 Περί εκτελέσεως και εφαρμογής των διατάξεων του υπ’ αριθ. 3095/1954 Ν.Δ/τος «περί οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Κρατικών Προμηθειών». Έν όψει του: α)ότι το άρθρ. 8 του Ν.Δ. 3095/54 δεν ισχύει ως προς τας αναθέσεις εκτελέσεως εργασίας μηδέ ως προς τας μικτάς συμβάσεις εκτελέσεως έργου και προμηθείας υλικών, β)ότι ουδαμού εις το αυτό Ν.Δ/μα υπάρχει ρητή διάταξις προβλέπουσα την χορήγησιν ή μη προκαταβολής επί αναθέσεων εκτελέσεως εργασίας, γ)ότι συμφώνως τω εδαφ. ε΄ της μοναδικής παραγράφου του άρθρ. 6 του αυτού Ν.Δ/τος δι’ αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να ρυθμίζωνται αι περιπτώσεις εκτελέσεως τροποποιήσεως ή ερμηνείας των όρων συμβάσεων καταρτισθεισών υπό της Επιτροπής και Υπηρεσίας Προμηθειών. Προκειμένου περί αναθέσεως εκτελέσεως εργασίας ή εργολαβίας, εφ’ όσον αι χρησιμοποιηθησόμεναι δια ταύτας πρώται ύλαι εισάγονται εκ του εξωτερικού, επιτρέπεται κατά την ελευθέραν κρίσιν του Υπουργού επί των Οικονομικών η προπληρωμή μέρους του συνολικού τιμήματος τούτων, έναντι ισοπόσου αντεγγυήσεως ανεγνωρισμένης Τραπέζης του εσωτερικού, προ ή μετά την υπογραφήν της οικείας συμβάσεως.
| 5 |
53. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Φ53Α/415 της 11/20 Μαρτ. 1998 (ΦΕΚ Β΄ 280) Αύξηση των συντάξεων των συνταξιούχων του Κλάδου κύριας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσ/νίκης του ΤΣΠΕΑΘ για το έτος1998. Σελ. 818,312 Τεύχος 1324 Σελ. 62
| 65 |
3. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 354 της 12/18 Ιουν. 1976 (ΦΕΚ Α΄ 148) Περί του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύστασις –Σκοπός – Μέτοχοι Άρθρ.1.-1.Ο συσταθείς δια του Ν.Δ. 679/70 Ειδικός Λογαριασμός παρ’ εκάστω των υφισταμένων Ταμείων Αλληλοβοηθείας των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων διατηρείται μετονομαζόμενος εις «Ειδικόν Λογαριασμόν Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών». 2.Μέτοχοι του Λογαριασμού τούτου είναι, υποχρεωτικώς άπαντες οι εν ενεργεία στρατιωτικοί των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων. 3.Σκοπός του λογαριασμού είναι η παροχή εφ’ άπαξ χρηματικής αρωγής εις τους κατά το άρθρ. 3 του παρόντος δικαιούχους. Πόροι Άρθρ.2.-Πόροι του Λογαριασμού είναι οι κάτωθι: α.Μηνιαία κράτησις εκ ποσοστού 3‰ επί του μηνιαίου βασικού μισθού των εν ενεργεία μονίμων, μονίμων εξ εφεδρείας και εφέδρων αξιωματικών και ανθυπασπιστών δοκίμων και επικούρων εφέδρων αξιωματικών και μονίμων, εθελοντών και ανακατατεταγμένων υπαξιωματικών και οπλιτών. β.Δωρεαί, κληρονομίαι, ή κληροδοσίαι ή άλλαι παροχαί προς τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας, υπέρ των σκοπών του Λογαριασμού τούτου. Δικαιούχοι Άρθρ.3.-Δικαιούχοι εφ’ άπαξ χρηματικής αρωγής εκ του Λογαριασμού τούτου είναι αι οικογένειαι των, εν καιρώ ειρήνης εν διατεταγμένη υπηρεσία ή μη, φονευομένων, θνησκόντων ή εξαφανιζομένων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφ’ όσον δε δικαιούνται πολεμικής συντάξεως, κατά την ακόλουθον σειράν προτεραιότητος και κατ’ ισομοιρίαν εν εκάστη των κατωτέρω περιπτώσεων: α.Η σύζυγος, τα ανήλικα άρρενα τέκνα και αι άγαμοι θυγατέρες. β.Οι γονείς. γ.Αι ορφαναί πατρός άγαμοι αδελφαί και οι ορφανοί πατρός ανήλικοι άρρενες αδεφλοί. 2.Προκειμένου περί εξαφανιζομένων το υπό του παρόντος προβλεπόμενον επίδομα καταβάλλεται άμα τη δημοσιεύσει της τελεσιδίκου περί αφανείας αποφάσεως. Για την υποχρεωτική συμμετοχή των στρατιωτικών του Λιμενικού Σώματος στον Ειδικό Λογαριασμό του παρόντος νόμου των δικαιούχων, καθώς και τον προσδιορισμό για την καταβολή της εισφοράς των μετόχων και της αναπροσαρμογής των μερισμάτων, βλ. παρ. 4 έως 6 άρθρ. 4 Νόμ. 2913/23-23 Μαϊου 2001 (ΦΕΚ Α΄102), κατωτ. αριθ. 12. Ποσόν Αρωγής Άρθρ.4.-1.Το ποσόν της χορηγουμένης εφ’ άπαξ χρηματικής αρωγής ορίζεται ως ακολούθως: α.Δια τας οικογενείας των φονευομένων, θνησκόντων ή εξαφανιζομένων εν διατεταγμένη υπηρεσία: 1)Ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών, οπλιτών, και μαθητών Παραγωγικών Σχολών εις δραχ. 55.000. 2)Κατωτέρων αξιωματικών εις δραχ. 65.000. 3)Ανωτέρων αξιωματικών εις δραχ. 75.000. 4)Ανωτάτων αξιωματικών εις δραχ. 80.000. β.Δια τας οικογενείας των φονευομένων, θνησκόντων ή εξαφανιζομένων ουχί εν διατεταγμένη υπηρεσία: 1)Ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών, οπλιτών και μαθητών παραγωγικών Σχολών εις δραχ. 40.000. 2)Κατωτέρων αξιωματικών εις δραχ. 50.000. 3)Ανωτέρων αξιωματικών εις δραχ. 60.000. 4)Ανωτάτων αξιωματικών εις δραχ. 65.000. 2.Δια την εφαρμογήν της προηγουμένης παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βαθμός ον έφερεν ο στρατιωτικός κατά την ημέραν του θανάτου ή της εξαφανίσεώς του. 3.Το ποσόν της αρωγής δύναται ν’ αυξομειούται αναλόγως της εκάστοτε οικονομικής καταστάσεως του Λογαριασμού, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων, κατά το αυτό ποσοστόν δι’ απάσας τας κατηγορίας και βαθμούς στρατιωτικών. Η ως άνω απόφασις περί αυξομειώσεως του ποσού της αρωγής εκδίδεται προ της ενάρξεως του εις ο αναφέρεται οικονομικού έτους και ισχύει από της πρώτης του έτους τούτου, αποκλειομένης της αναδρομικής ισχύος της. (Αντί για τη σελ. 756,13(β) Σελ. 756,13(γ) Τεύχος 1388 Σελ. 41 Λογαριασμός Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάμεων 36.Θ.ι.3 "4. Στις οικογένειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 μπορεί να χορηγείται, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού και στο τέλος κάθε έτους, εφάπαξ χρηματική αρωγή, μέχρι του ύψους ενός (1) βασικού μισθού Λοχαγού, σε κάθε ανήλικο τέκνο, καθώς και σε κάθε ενήλικο άγαμο μέχρι ηλικίας είκοσι πέντε (25) ετών, εφόσον αυτό αποδεδειγμένα σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Οι διαδικασίες χορήγησης της ανωτέρω χρηματικής αρωγής, το ακριβές ποσό αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων." Η παρ. 4, προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρ. 12 του Νόμ. 3036/22-23 Ιουλ. 2002 (ΦΕΚ Α΄171), ανωτ. σελ. 112,16. Οργάνωσις – Λειτουργία Άρθρ.5.-1.Τα αφορώντα εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν παρά τοις οικείοις Ταμείοις Αλληλοβοηθείας του Ειδικού Λογαριασμού, την διαδικασίαν χορηγήσεως της χρηματικής αρωγής εις τας δικαιούχους οικογενείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και πάσα λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ρυθμίζονται δι’ αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης εκδιδομένων κατόπιν προτάσεων των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων. Καταργούμεναι διατάξεις ΄Αρθρ.6.-Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α.Το Ν.Δ. 679/70 (ανωτ. αριθ. 1) πλην των διατάξεων του άρθρ. 6 αυτού. β.Το Β.Δ. 184/71 «περί οργανώσεως και λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού εδικής χρηματικής αρωγής Στρατιωτικού Προσωπικού» (ανωτ. αριθ. 2) πλην των διατάξεων των άρθρ. 1 και 5 αυτού, αίτινες διατηρούνται εν ισχύϊ μέχρις εκδόσεως των κατά το προηγούμενον άρθρον αποφάσεων. Άρθρ.7.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της πρώτης του μεθεπομένου της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μηνός. Σελ. 756,14(γ) Τεύχος 1388 Σελ. 42
| 312 |
12. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αριθ.2913 της 15 Ιαν./19 Φεβρ.1986 (ΦΕΚ Β΄50) Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εκτέλεση των διατάξεων που αφορούν την Ένωση των Δήμων και Κοινοτήτων ως και τα κίνητρα που προβλέπονται για την πραγματοποίηση της Ένωσης. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρ.4 παρ.13 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ.76/1985 (ΦΕΚ 27/1.3.1985 τεύχος Α΄). 2.Τις διατάξεις του Νόμ.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ως και τις διατάξεις του άρθρ.1 παρ. 3 του Π.Δ.437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες για την εκτέλεση των διατάξεων του άρθρ.4 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ.76/1985) για την ένωση δήμων και κοινοτήτων που αποφασίζεται από δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια των προς ένωση Ο.Τ.Α. ή από ορισμένα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια και αιτείται από τους εκλογείς κατοίκους των λοιπών προς ένωση Ο.Τ.Α., καθώς και για τα κίνητρα που προβλέπονται για την ένωση Δήμων και Κοινοτήτων με οποιοδήποτε τρόπο. Υπολογισμός απαιτούμενης πλειοψηφίας άρθρ.1 του Π.Δ.304/77. Η απόφαση 68634/27.9.1984 (ΦΕΚ 725/11.10. 1984 Τεύχος Β΄) καταργείται. 3.Α.γ.12 Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Άρθρ.1.-1.Αν, κατά τον υπολογισμό των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που απαιτείται, προκειμένου να αποφασισθεί ένωση δήμων και κοινοτήτων, σε νέο οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), προκύπτει κλάσμα μικρότερο της μονάδας, στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 3.Α.γ.10-12 2.Κατά τον ανωτέρω υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι ψήφοι των παρέδρων κάθε Ο.Τ.Α. που πρόκειται να ενωθούν. Με βάση αυτά για τα 3/5, σε περίπτωση 7 μελών συμβουλίων απαιτούνται 5 ψήφοι, σε περίπτωση 9 μελών συμβουλίων, 6 ψήφοι, σε περίπτωση 11 μελών συμβουλίων 7 ψήφοι, σε περίπτωση 15 μελών συμβουλίων 9 ψήφοι κ.λπ. Αποφάσεις συμβουλίων Ο.Τ.Α.Αιτήσεις εκλογέων κατοίκων–Ενστάσεις Άρθρ.2.-1.Οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Ο.Τ.Α. που πρόκειται να ενωθούν, ή σε περίπτωση που η ένωση επιδιώκεται να γίνει με απόφαση ορισμένων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των προς ένωση Ο.Τ.Α. και με αιτήσεις των εκλογέων κατοίκων των λοιπών προς ένωση Ο.Τ.Α. (μικτός τρόπος), οι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και οι αιτήσεις των εκλογέων κατοίκων, αποστέλλονται στον αρμόδιο Νομάρχη. 2.Αφού συγκεντρωθούν οι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και οι αιτήσεις των εκλογέων κατοίκων για όλους τους Ο.Τ.Α. που πρόκειται να ενωθούν, καταρτίζεται από το Νομάρχη προκήρυξη, η οποία τοιχοκολλάται στους συνήθεις χώρους δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων των ενδιαφερομένων δήμων και κοινοτήτων και συνοικισμών τους, με αποδεικτικό. 3.Με την προκήρυξη τίθεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων από μέρους των ενδιαφερομένων εκλογέων κατοίκων των Ο.Τ.Α. που πρόκειται να ενωθούν. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο Νομάρχη. 4.Μετά το πέρας της κατά τα ανωτέρω προθεσμίας ο Νομάρχης στέλνει τις αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των ενδιαφερομένων για ένωση Ο.Τ.Α. και τις τυχόν αιτήσεις των εκλογέων κατοίκων που αιτούνται την ένωση των Ο.Τ.Α. αυτών, ως και τις ενστάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν και ολόκληρο γενικά το φάκελο στο συμβούλιο του άρθρ.8 του Π.Δ.76/1985 για γνωμοδότηση. Βεβαίωση υπογραφών, ταυτότητας και ιδιότητας εκλογέα κατοίκου κ.λπ. Άρθρ.3.-1.Σε κάθε αίτηση εκλογέων κατοίκων, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας και σε περίπτωση άρνησης, ο αρμόδιος ειρηνοδίκης, βεβαιώνει τις υπογραφές, την ταυτότητα και ιδιότητα των εκλογέων κατοίκων. 2.Σε κάθε αίτηση βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Νομάρχη: α)Αν ο αριθμός των εκλογέων κατοίκων που υπογράφουν την αίτηση αποτελεί το ποσοστό που απαιτείται (1/2) και β)Αν υπάρχουν ή όχι κωλύματα της παρ.3 του άρθρ.7 του Π.Δ.76/1985. (Αντί για τη σελ.60,03) Σελ.60,03(α) Τεύχος Η112-Σελ.83 Διαδικασία κρίσεως των ενστάσεων. Γνωμοδότηση για την ένωση Άρθρ.4.-1.Αν το συμβούλιο διαπιστώσει έλλειψη των τυπικών προϋποθέσεων του νόμου γνωμοδοτεί για την απόρριψη της συγκεκριμένης απόφασης, ή της συγκεκριμένης αίτησης ως νόμω αβάσιμης. Η απορριπτική γνωμοδότηση κοινοποιείται με απόδειξη, με μέριμνα του Νομάρχη στον οικείο Ο.Τ.Α. ή στους ενδιαφερόμενους εκλογείς-κατοίκους. 2.Το Συμβούλιο του άρθρ.8 του Π.Δ.76/85, αν δεν υπάρχει έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων, με απόφασή του, διατάσσει τη διενέργεια επιτόπιας εξέτασης, η οποία μπορεί να γίνει είτε απ’ όλα τα μέλη του, είτε από τα οριζόμενα από αυτό. Της διενέργειας επιτόπιας εξέτασης προηγείται προκήρυξη του Νομάρχη που τοιχοκολλάται στα δημοσιότερα μέρη των ενδιαφερομένων Ο.Τ.Α. και όλων των συνοικισμών των προς ένωση Ο.Τ.Α. Με αυτή προσδιορίζονται ταυτόχρονα και τα σημεία όπου θα πραγματοποιηθεί η επιτόπια εξέταση, τα μέλη ή το μέλος του που θα την πραγματοποιήσει, καθώς και οι ημερομηνίες και ώρες πραγματοποίησής της. Για την τοιχοκόλληση της προκήρυξης συντάσσονται αποδεικτικά από τον ενεργούντα την τοιχοκόλληση, που υποβάλλονται στο Νομάρχη. 3.Κατά την πραγματοποίηση της επιτόπιας εξέτασης, συντάσσεται έκθεση η οποία μαζί με σχετικό διάγραμμα της περιοχής, που καταρτίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας, υποβάλλεται στο συμβούλιο. 4.Το συμβούλιο που λαμβάνει υπόψη του τις αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των ενδιαφερομένων να ενωθούν Ο.Τ.Α. ως και τις αιτήσεις των εκλογέων κατοίκων που υποβλήθηκαν για την ένωση (σε περίπτωση που ακολουθηθεί μικτή διαδικασία ένωσης), τις τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν, τις εκθέσεις επιτοπίων εξετάσεων που συντάχθηκαν και τα σχετικά διαγράμματα, αποφαίνεται επί των ενστάσεων και γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την αιτούμενη ένωση. 5.Η γνωμοδότηση του συμβουλίου για την ένωση των Ο.Τ.Α. και οι αποφάσεις του για κάθε ένσταση που τυχόν υποβλήθηκε, αποστέλλονται μαζί με όλο το σχετικό φάκελο στον αρμόδιο Νομάρχη, ο οποίος στη συνέχει υποβάλλει το φάκελο με κυρωμένα αντίγραφα όλων των εγγράφων εκθέσεων, διαγραμμάτων και ενστάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, μόνο εφόσον το συμβούλιο γνωμοδοτήσει υπέρ της ένωσης των Ο.Τ.Α. Επιδότηση ενουμένων κοινοτήτων Άρθρ.5.-1.Το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης της Δ/νσης Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου τηρεί βιβλίο επιδοτουμένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της παρ.8 του άρθρ.4 του Π.Δ.76/1985 στο οποίο αναγράφονται, το Π.Δ/γμα με το οποίο έγινε η ένωση, η ονομασία του νέου Οργανισμού και των επιμέρους Οργανισμών, με τον Σελ.60,04(α) Τεύχος Η112-Σελ.84 πληθυσμό που προκύπτει από την τελευταία επίσημη απογραφή του πληθυσμού και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, για τον υπολογισμό της επιδότησης. 2.Το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης με βάση τον αριθμό των ενουμένων κοινοτήτων, τον πληθυσμό τους και το συντελεστή κατά κάτοικο που προκύπτει κάθε έτος για την κατανομή της τακτικής οικονομ62,01 ικής ενίσχυσης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με το Π.Δ.304/77, υπολογίζει το ποσό της επιδότησης κάθε ενουμένου Οργανισμού. Το σύνολο των επιδοτήσεων αφαιρείται από το ποσό της τακτικής οικονομικής ενίσχυσης του έτους, πριν την πληθυσμιακή κατανομή της. 3.Η επιδότηση αποδίδεται στους δικαιούχους ΟΤΑ με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης του Π.Δ/τος. Σε περίπτωση που το Π.Δ/γμα εκδοθεί στους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο η επιδότηση αρχίζει να χορηγείται από το επόμενο έτος. Χορήγηση ατόκων δανείωνΔιαγραφή οφειλών Άρθρ.6.-1.Αιτήματα ενουμένων Οργανισμών για χορήγηση ατόκων δανείων του άρθρ.67 του Ν.Δ.3033/54, ικανοποιούνται ανεξάρτητα κατηγορίας έργων, που πρόκειται να εκτελεσθούν και χρόνου υποβολής τους. 2.Η διαγραφή των οφειλών των ενουμένων Οργανισμών από δάνεια προηγούμενης παραγράφου, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται έπειτα από αίτηση του νέου οργανισμού που θα συνοδεύεται από βεβαίωση του Δ/ντή του αρμόδιου Ταμείου για τα ανεξόφλητα δάνεια των ενουμένων Οργανισμών. Απόδοση εξόδων παράστασης Προέδρων ενουμένων Κοινοτήτων Άρθρ.7.-1.Τα έξοδα παράστασης των Προέδρων των ενουμένων Κοινοτήτων που προβλέπονται από τη διάταξη της παρ.12 του άρθρ.4 του Π.Δ.76/85 αποδίδονται στο νέο Οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται τον πρώτο χρόνο πραγματοποίησης της Ένωσης, μέσα σ’ ένα μήνα από τη γνωστοποίηση του Οργανισμού αυτού, στο Υπουργείο, των μηνιαίων και ετήσιων εξόδων παράστασης που δικαιούνται να λάβουν οι πρόεδροι των ενουμένων κοινοτήτων και τα επόμενα χρόνια μέσα στο μήνα Ιανουάριο, κάθε χρόνου, χωρίς άλλη διαδικασία. Τα έξοδα παράστασης αποδίδονται μία φορά για ολόκληρο το έτος. 2.Το σύνολο των αποδιδομένων εξόδων παράστασης βαρύνει τις πιστώσεις του εδαφ.δ΄της παρ.1 του
| 283 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.